Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ".
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, установленных настоящим Контрактом, Государственный
заказчик несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком
обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик (Исполнитель) вправе
потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по
оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате
Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.
Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика (Исполнителя).
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Исполнителем)
обязательств по выполнению того или иного этапа работ (оказания услуг)
в сроки, установленные Календарным планом, Государственный заказчик
вправе потребовать от Подрядчика (Исполнителя) уплату неустойки
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа
выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Календарным планом,
начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным
планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего
этапа выполнения работ (оказания услуг). Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) составляет ----- (РАЗМЕР НЕУСТОЙКИ В КАЖДОМ СЛУЧАЕ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ПРИ ЭТОМ
РАЗМЕР НЕУСТОЙКИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ ОДНОЙ ТРЕХСОТОЙ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ДЕНЬ УПЛАТЫ НЕУСТОЙКИ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЭТАПА РАБОТ
(ОКАЗАНИЯ УСЛУГ), УСТАНОВЛЕННОГО КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ) от стоимости
работ (услуг), подлежащих выполнению на соответствующем этапе,
установленном Календарным планом.
Подрядчик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательств по выполнению
соответствующего этапа (этапов) работ (услуг), предусмотренных
Календарным планом, если докажет, что просрочка исполнения указанных
обязательств произошла по вине Государственного заказчика.
7.4. В случае нарушения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств
по выполнению работ (оказанию услуг) в объеме, предусмотренном
Календарным планом, Государственный заказчик вправе потребовать от
Подрядчика (Исполнителя) уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка
(штраф, пени) начисляется в размере 0,1% от стоимости работ (услуг),
подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ
(оказания услуг), предусмотренном Календарным планом, на котором
работы (услуги) были выполнены (оказаны) ненадлежащим образом, за
каждый день просрочки с момента направления Государственным заказчиком
Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем исполнении
Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ (оказанию
услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом,
до момента исполнения обязательств Подрядчиком (Исполнителем) по
выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе,
предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.
7.5. В случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего
качества Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика
(Исполнителя) уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости работ
(услуг), подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе
выполнения работ (оказания услуг), предусмотренном Календарным планом,
на котором были выполнены (оказаны) работы (услуги) ненадлежащего
качества, за каждый день с момента направления Государственным
заказчиком Подрядчику (Исполнителю) уведомления о ненадлежащем
исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств по выполнению работ
(оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным
планом, до момента устранения недостатков выполненных работ (оказанных
услуг). Под работами (услугами) ненадлежащего качества понимаются
работы (услуги), результат которых не соответствует требованиям,
установленным пунктом 5.4.2 настоящего Контракта.
7.6. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в
установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих
случаях:
7.6.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком
(Исполнителем).
7.6.2. Нарушения Подрядчиком (Исполнителем) сроков выполнения
работ (оказания услуг), предусмотренных Календарным планом, более чем
на --- (---) рабочих дней.
7.6.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных Подрядчиком (Исполнителем) на этапе
размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего
Контракта.
7.6.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика
(Исполнителя) - юридического лица или наличия решения арбитражного
суда о признании Подрядчика (Исполнителя) банкротом и открытии в
отношении него конкурсного производства.
7.6.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика
(Исполнителя) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
7.6.6. Наличия у Подрядчика (Исполнителя) задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика (Исполнителя) по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, при условии, что Подрядчик (Исполнитель) не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6.7. ----------------------------------------------------------
7.6.8. ----------------------------------------------------------
7.7. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в
следующих случаях:
7.7.1. Подрядчик (Исполнитель) не приступает к выполнению работ
(оказанию услуг), предусмотренных настоящим Контрактом, или выполняет
работы (оказывает услуги) настолько медленно, что окончание их
выполнения (оказания) к сроку, установленному Календарным планом,
становится явно невозможным.
7.7.2. Неисполнение Подрядчиком (Исполнителем) требования
Государственного заказчика устранить недостатки выполняемых работ
(оказываемых услуг), выявленных Государственным заказчиком во время
выполнения работ (оказания услуг), в течение --- (---) дней со дня
предъявления такого требования.
7.7.3. Неисполнение Подрядчиком (Исполнителем) требования
Государственного заказчика устранить недостатки результата работ
(оказанных услуг) в срок, установленный в акте с перечнем выявленных
недостатков (п. 4.5 Контракта).
7.7.4. Результаты работ (услуг) имеют существенные или
неустранимые недостатки.
7.7.5. В иных случаях, предусмотренных гражданским
законодательством Российской Федерации.
7.8. При расторжении Контракта Государственный заказчик обязан:
7.8.1. Принять фактически выполненные (оказанные) Подрядчиком
(Исполнителем) на момент расторжения настоящего Контракта работы
(услуги) надлежащего качества.
7.8.2. Оплатить Подрядчику (Исполнителю) в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента оформления Акта сдачи-приемки работ (услуг)
фактически выполненные Подрядчиком (Исполнителем) работы (услуги)
надлежащего качества.
7.9. ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ) ОБЯЗАН ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ЗАКАЗЧИКУ НА УКАЗАННЫЙ ИМ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ АВАНС, ВЫДАННЫЙ В
СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ КОНТРАКТОМ, В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) БАНКОВСКИХ
ДНЕЙ С МОМЕНТА РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА. МОМЕНТ РАСТОРЖЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ
ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ".