Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ".
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком
обязательства по оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от
Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены
Контракта, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного
настоящим Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены
Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.
Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств
по поставке товаров в том или ином периоде поставки, установленном в
Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту),
Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства по поставке товаров в периоде поставки, установленном в
Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), начиная со
дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного
Графиком поставки. Размер такой неустойки составляет --- (РАЗМЕР
НЕУСТОЙКИ В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ
САМОСТОЯТЕЛЬНО. ПРИ ЭТОМ РАЗМЕР НЕУСТОЙКИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ
ОДНОЙ ТРЕХСОТОЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ДЕНЬ УПЛАТЫ НЕУСТОЙКИ СТАВКИ
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ В
СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПЕРИОДЕ, УСТАНОВЛЕННОМ В ГРАФИКЕ ПОСТАВКИ) от
стоимости товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.4. В случае поставки некачественных товаров Государственный
заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере
0,1% от стоимости поставленных Поставщиком некачественных товаров,
определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров
(приложение 1 к настоящему Контракту), за каждый день с момента
направления Поставщику заявления, содержащего требование о
безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих
расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного
товара товаром надлежащего качества), до момента надлежащего
исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения
недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский
счет Государственного заказчика суммы его расходов на устранение
недостатков товара/приемки Государственным заказчиком качественных
товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества).
7.5. В случае поставки некомплектного товара Государственный
заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере
0,1% от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления
Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента
надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства
(доукомплектования товара/приемки Государственным заказчиком товара,
поставленного взамен некомплектного товара).
7.6. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в
установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта
в следующих случаях:
7.6.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
7.6.2. В случае просрочки поставки товара более чем на ------
7.6.3. В случае установления недостоверности сведений,
содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе
размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего
Контракта.
7.6.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика -
юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании
Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
7.6.5. В случае установления факта приостановления деятельности
Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
7.6.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой
стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.6.7. ----------------------------------------------------------
7.6.8. ----------------------------------------------------------
7.7. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Контракта в следующих случаях:
7.7.1. Существенное нарушение Поставщиком требований к качеству
товаров (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не
могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или
выявляются неоднократно либо проявляются вновь после устранения, и
других подобных недостатков).
7.7.2. Поставка товара Поставщиком без тары и (или) упаковки либо
в ненадлежащей таре и (или) упаковке в случаях, когда поставляемый
товар подлежит затариванию и (или) упаковке.
7.7.3. Неосуществление Поставщиком страхования товара (ДАННЫЙ
ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ В КОНТРАКТ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ПУНКТЕ 5.4.4 КОНТРАКТА
ПРЕДУСМОТРЕНО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОСТАВЩИКА ПО СТРАХОВАНИЮ ТОВАРОВ).
7.7.4. Невыполнение в течение --- (---) дней Поставщиком
требования о доукомплектовании товаров в соответствии с пунктом 4.12
Контракта.
7.7.5. В иных случаях, предусмотренных гражданским
законодательством Российской Федерации.
7.8. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ НА
УКАЗАННЫЙ ИМ СЧЕТ СУММУ АВАНСА, ВЫДАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ
КОНТРАКТОМ, В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) ДНЕЙ С МОМЕНТА, КОГДА В СООТВЕТСТВИИ С
ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНТРАКТ СЧИТАЕТСЯ
РАСТОРГНУТЫМ.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ".