Страницы: 1 2
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ В 2006 ГОДУ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ
РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЫБНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ" ДЛЯ НУЖД ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
22 февраля 2006 г.
N 29
(Д)
С целью эффективного использования средств федерального бюджета и
в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд приказываю:
1. Установить, что размещение заказа на выполнение в 2006 году
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению
"Информатизация управления рыбным хозяйством" для нужд Федерального
агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого
конкурса.
2. Утвердить документацию по размещению заказа на выполнение в
2006 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
направлению "Информатизация управления рыбным хозяйством" для нужд
Федерального агентства по рыболовству согласно Приложению.
3. Управлению науки и образования совместно с Управлением
рыбопромыслового флота, портов и мониторинга, Управлением
финансирования и отчетности, Юридическим отделом в пределах своей
компетенции обеспечить заключение государственных контрактов с
победителями по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль
их выполнения.
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя руководителя Росрыболовства П.А. Ефанова.
Руководитель Агентства
С.В.ИЛЬЯСОВ
22 февраля 2006 г.
N 29
Приложение
к Приказу Росрыболовства
от 22 февраля 2006 года
N 29
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ В 2006 ГОДУ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ
РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЫБНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ" ДЛЯ НУЖД ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО РЫБОЛОВСТВУ
Извещение о проведении открытого конкурса
1. Название торгов - право на заключение государственного
контракта на выполнение в 2006 году научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация управления
рыбным хозяйством" для нужд Федерального агентства по рыболовству.
2. Форма торгов - открытый конкурс.
3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.
Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д.
12.
Адрес электронной почты: ReshetnikovaAV@fishcom.ru.
Контактные телефоны: (495) 928-23-41, 625-63-23 (Решетникова
Александра Владимировна).
4. Источник финансирования заказа - средства федерального
бюджета.
5. Предмет государственного контракта - выполнение в 2006 году
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению
"Информатизация управления рыбным хозяйством" для нужд Федерального
агентства по рыболовству.
6. Место выполнения работ - г. Москва.
7. Наименование лотов, сроки выполнения работ, начальная цена
контракта:
----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование лота (название темы) | Сроки | Начальная |
| лота | | выполнения | цена |
| | | работ | контракта, |
| | | | тыс. руб. |
|------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. | Разработка программных комплексов | Март - | 3600 |
| | информационного взаимодействия отраслевой | декабрь | |
| | системы мониторинга (ОСМ) с российскими и | 2006 г. | |
| | иностранными организациями | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2. | Совершенствование технологий оперативного | Март - | 3800 |
| | сбора, обмена данными и технологии ведения баз | декабрь | |
| | данных ОСМ | 2006 г. | |
|------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3. | Разработка блоков представления данных | Март - | 1400 |
| | пользователям ОСМ | декабрь | |
| | | 2006 г. | |
|------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 4. | Совершенствование блока спутникового | Март - | 1400 |
| | мониторинга состояния окружающей среды | декабрь | |
| | | 2006 г. | |
|------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 5. | Разработка информационно-аналитических | Март - | 1400 |
| | технологий для поддержки принятия решений в | декабрь | |
| | процессе движения долей и квот | 2006 г. | |
|------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 6. | Модернизация программных средств обработки | Март - | 600 |
| | статистической отчетности по форме 1-П (рыба) | декабрь | |
| | | 2006 г. | |
|------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 7. | Совершенствование и сопровождение правовой | Март - | 1500 |
| | информационной системы Росрыболовства | декабрь | |
| | | 2006 г. | |
|------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 8. | Автоматизация функций бассейновых управлений | Март - | 11100 |
| | по сохранению, воспроизводству водных | декабрь | |
| | биологических ресурсов и организации | 2006 г. | |
| | рыболовства в сфере государственного учета | | |
| | пользования водными биологическими ресурсами | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 9. | Разработка нормативно-правовых и методических | Март - | 1500 |
| | документов, регламентирующих функционирование | декабрь | |
| | ОСМ с учетом результатов административной | 2006 г. | |
| | реформы в рыбохозяйственном комплексе | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10. | Разработка методики и программных средств | Март - | 1400 |
| | мониторинга экономической эффективности работы | декабрь | |
| | рыбопромысловых судов и предприятий | 2006 г. | |
| | пользователей водных биоресурсов на основе | | |
| | методов анализа среды функционирования (АСФ) | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11. | Разработка, создание автоматизированной | Март - | 2000 |
| | системы казначейского исполнения бюджета и | декабрь | |
| | бюджетного учета Росрыболовства на базе | 2006 г. | |
| | программного продукта "1С" | | |
|------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 12. | Разработка информационно-аналитической системы | Март - | 1900 |
| | для поддержки принятия управленческих решений | декабрь | |
| | в области рыболовства и обеспечения выполнения | 2006 г. | |
| | международных обязательств РФ в области | | |
| | торгового мореплавания в отношении судов | | |
| | рыбопромыслового флота | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
8. Оплата работ производится безналичным расчетом.
Предварительная оплата составляет 30% от стоимости работ,
окончательный расчет по факту выполненных работ после подписания акта
сдачи-приемки.
9. Преимущества не предоставляются.
10. Официальный сайт, на котором размещена документация по
размещению заказа, - www.zakupki.gov.ru.
Комплект документации по размещению заказа предоставляется на
платной основе. Размер платы составляет 500 рублей.
Документация по размещению заказа предоставляется в письменной
форме после внесения участником размещения заказа платы за
предоставление документации по размещению заказа и представления по
адресу заказчика документов, подтверждающих внесение платы.
Плата за предоставление документации по размещению заказа
вносится участником размещения заказа по следующим банковским
реквизитам:
Получатель: УФК по г. Москве (Федеральное агентство по
рыболовству), л/с 06080000800, ИНН 7702524600, КПП 770201001, р/сч
40503810600001009079, отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.
Москва, БИК 044583001.
11. Дата начала приема заявок 27 февраля 2006 года.
Дата окончания приема заявок 28 марта 2006 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по
четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00
до 16.00 по московскому времени.
12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) функциональные характеристики и качество работы;
2) сроки выполнения работ;
3) цена контракта;
4) квалификация участников конкурса.
13. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва,
Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 28
марта 2006 года, 10 ч 00 мин.
1. Общие положения
Настоящая документация по размещению заказа на выполнение в 2006
году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
направлению "Информатизация управления рыбным хозяйством" для нужд
Федерального агентства по рыболовству (далее - конкурсная
документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
2. Требования к содержанию и форме заявки на участие
в конкурсе и инструкции по ее заполнению
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с Приложением
1 конкурсной документации.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем
заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона;
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;
г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа:
- информацию о количественном составе, научном потенциале и
квалификации непосредственных исполнителей работ в произвольной форме,
включая резюме (анкеты) основного персонала (штатные сотрудники и
совместители), заверенную руководителем участника размещения заказа;
- перечень и объем выполненных за последние 5 лет работ (в том
числе перечень выполненных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ), оказанных услуг, близких по профилю и
объемам предлагаемой работы;
- копии документов, отражающие профессиональную репутацию
участника размещения заказа (государственные награды и премии в
области науки и техники, отзывы других заказчиков, результаты
арбитражных разбирательств), а также информацию о публикациях, участии
в международных, федеральных, президентских программах в
соответствующей области;
2) предложение о функциональных характеристиках и о качестве
работ, иные предложения об условиях исполнения государственного
контракта, в том числе предложение о цене контракта;
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,
являющихся предметом конкурса.
Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные
документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать
возможности участника размещения заказа по выполнению работ.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на
участие в конкурсе в отношении каждого лота.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия
конвертов с такими заявками.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся
в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе.
При описании условий и предложений участников размещения заказа
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения
заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
Все документы, представленные участниками размещения заказа,
должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица
(для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе
индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы,
насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты,
скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника
размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены
участником размещения заказа - физическим лицом, в том числе на
прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки
на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью
уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и
исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических
лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей).
Все документы, представляемые участниками размещения заказа в
составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем
пунктам.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы
не возвращаются участнику размещения заказа.
3. Требования к описанию участниками размещения
заказа выполняемых работ
Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику
описание выполняемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в соответствии с Приложением 3 конкурсной документации. Описание
работ должно соответствовать содержанию и ожидаемым результатам работ
(Приложение 6).
4. Место, условия и сроки выполнения работ
Место, условия и сроки выполнения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ указаны в извещении о проведении
открытого конкурса и в Приложении 4 конкурсной документации.
5. Порядок формирования цены контракта
Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не
может превышать начальную цену контракта, указанную в Приложении 4
конкурсной документации.
6. Сведения о валюте, используемой для формирования
цены контракта и расчетов с поставщиками
(исполнителями, подрядчиками)
При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями
используется валюта Российской Федерации.
7. Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке
изменить объем выполняемых по контракту работ
Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех
предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого
объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не
предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными
контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной
контрактом части работ. При этом по согласованию с поставщиком
заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему
указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не
более чем на пять процентов такой цены.
8. Порядок, место, даты начала и окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку
на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого
конкурса срок.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте
указывается наименование конкурса, на участие в котором подается
данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа.
Конверт оформляется в соответствии с Приложением 2 конкурсной
документации.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу
заказчика.
Дата начала приема заявок 27 февраля 2006 года.
Дата окончания приема заявок 28 марта 2006 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по
четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00
до 16.00 по московскому времени.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в
срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса,
регистрируется заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в
конкурсе.
По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с
заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении
конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
9. Язык заявки на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником
размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация,
связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник
размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском
языке.
10. Расходы на участие в конкурсе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в
конкурсе и заключением государственного контракта.
11. Требования к участникам размещения заказа
В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные
требования к участникам размещения заказа:
1. соответствие участников размещения заказа требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;
2. непроведение ликвидации участника размещения заказа -
юридического лица или непроведение в отношении участника размещения
заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры
банкротства;
3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе;
4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участнике размещения заказа.
12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе,
порядок внесения изменений в такие заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия
конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
1. Участник размещения заказа подает в письменном виде
уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он
отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в
обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в
конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть
скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом -
участником размещения заказа.
3. Заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по
адресу заказчика.
4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе заявки на участие
в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу,
по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе.
6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше,
считаются неподанными.
7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв
заявок на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить
заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией
конвертов с заявками.
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью
заявки на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном
конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование
открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке:
"Изменение заявки на участие в открытом конкурсе -------------
(наименование конкурса). ---- (регистрационный номер заявки)".
2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке,
установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в
соответствии с пунктом 2 конкурсной документации.
3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8
конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе
подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с
учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся
неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).
4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе изменения заявок
на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении
открытого конкурса.
5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в
журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке,
установленном пунктом 8 конкурсной документации.
6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на
участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность
сведений, содержащихся в таких изменениях, заявок до вскрытия
конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение
конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе
допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений
до момента их вскрытия.
7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией
одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями
соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли
изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.
9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в
конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок
на участие в конкурсе.
10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не
запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет
ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В
случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе
указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника размещения заказа либо конверт не
запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с
изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и
возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого
конверта заказчиком по почте соответствующий конверт возвращается по
адресу отправителя, указанному на конверте.
13. Формы, порядок, даты начала и окончания
срока предоставления участникам размещения заказа
разъяснений положений конкурсной документации
При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии
с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения
указанного положения конкурс может быть признан недействительным в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной
документации. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса
любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме
заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной
документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять
дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном
носителе по адресу, указанному в запросе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений
конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое
разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с
указанием предмета запроса, но без указания участника размещения
заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной
документации не должно изменять ее суть.
14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г.
Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по
рыболовству.
Публично 28 марта 2006 года в 10.00 конкурсной комиссией
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации,
конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких
конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в
конкурсе.
Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в
Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения
заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной
комиссии.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения
заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается,
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией, условия исполнения государственного контракта,
указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе
конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа
представления разъяснений положений представленных ими документов и
заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки
на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими
членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный
протокол размещается заказчиком в день его подписания на официальном
сайте.
Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа,
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких
конвертов.
Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие
в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в
тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам
размещения заказа.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана
ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается
несостоявшимся.
15. Условия допуска к участию в конкурсе
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным
пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на
участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию
в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником
конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к
участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком
в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол
должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших
заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения
заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или
об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с
обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на
официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на
участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам
размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не
допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых
конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения
заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в
случае:
1) непредоставления определенных пунктом 2 конкурсной
документации документов либо наличия в таких документах недостоверных
сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно
на выполнение которых размещается заказ;
2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с
пунктом 11 конкурсной документации;
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям
конкурсной документации.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником размещения заказа, установления
факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица или проведения в отношении участника размещения заказа -
юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры
банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого
участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных
в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и
сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями
оценки заявок на участие в конкурсе:
1) функциональные характеристики и качество работ;
2) сроки выполнения работ;
3) цена контракта;
4) квалификация участников конкурса.
17. Порядок оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа,
признанными участниками конкурса.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать
десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие
в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий
исполнения государственного контракта в соответствии с критериями,
установленными пунктом 16 конкурсной документации.
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей
методике:
----------------------------------------------------------------------
| N | Критерии оценки | Количество |Вес критерия |
|п/п| | k | p |
| | | баллов a | i |
|---|------------------------------|----------------|----------------|
|1. | Функциональные характеристики| | |
| | и качество работ | | |
|---|------------------------------|----------------|----------------|
|2. | Сроки выполнения работ | | |
|---|------------------------------|----------------|----------------|
|3. | Квалификация участников | | |
| | конкурса | | |
|---|------------------------------|----------------|----------------|
| | Итого: | | |
----------------------------------------------------------------------
По каждому из критериев оценки присваиваются балльные оценки
k
от 0 до 10 - a , где k - порядковый номер заявки на участие в
i
конкурсе, i - порядковый номер критерия. Вес каждого критерия (p )
i
утверждается на заседании конкурсной комиссии перед вскрытием
конвертов.
Каждая заявка на участие в конкурсе получает суммарную оценку,
выраженную в баллах, по следующей формуле:
N k
T = SUM p x a
k i=1 i i
где:
T - балльная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе,
k
N - общее количество критериев,
p - вес i-го критерия, причем
i
N
SUM p = 1.
i=1 i
Заказчик проводит итоговое ранжирование заявок на участие в
конкурсе в соответствии со следующей формулой:
C T
min k
S = 0,2 x ---- + 0,8 x ----,
k C T
k max
где:
C - минимальная цена контракта среди заявок на участие в
min
конкурсе, которые до этого не были отклонены;
C - цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе;
k
T - максимальная балльная оценка по данному лоту;
max
T - балльная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе.
k
В соответствии с полученными оценками S заказчик проводит
k
ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса
признается участник конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен
первый номер в соответствии с показателем S .
k
В случае, если две или более заявок на участие в конкурсе
получили одинаковый показатель S , победитель определяется путем
k
простого голосования членов конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими
членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего
после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из
которых хранится у заказчика.
Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает
победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта,
который составляется путем включения условий исполнения контракта,
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в
проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
18. Срок и порядок подписания победителем конкурса
государственного контракта
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе и если
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня
рассмотрения заявки на участие в конкурсе передаст участнику
размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в
конкурсе, проект государственного контракта. Участник размещения
заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения
государственного контракта. При непредставлении заказчику таким
участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной
документацией, подписанного государственного контракта такой участник
размещения заказа признается уклонившимся от заключения
государственного контракта.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один
участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе,
признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня
подписания протокола передаст такому участнику конкурса проект
контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения
государственного контракта.
В иных случаях срок подписания контракта составляет не менее чем
десять дней.
После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для
заключения государственного контракта, заказчик вправе отказаться от
заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении
победителя конкурса от заключения государственного контракта с
участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в
случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников размещения заказа -
юридических лиц или проведения в отношении участников размещения
заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры
банкротства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3 конкурсной
документации;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по
решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта
балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Заказ признается размещенным со дня заключения государственного
контракта.
Расторжение государственного контракта допускается по соглашению
сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства,
предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе
потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного государственным
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от
уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право заключить
государственный контракт на выполнение в 2006 году
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по направлению "Информатизация управления
рыбным хозяйством" для нужд Федерального
агентства по рыболовству
Полное наименование организации, ее организационно-правовая форма
(для юридического лица): ---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------.
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства, номер контактного телефона (для физического лица): -------
---------------------------------------------------------------------.
Номер и наименование лота (темы работы):
---------------------------------------------------------------------.
Стоимость работ по контракту: ----------------------------------.
Сроки выполнения работ: ----------------------------------------.
Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень и ученое звание
руководителя проекта, реквизиты связи (телефон, факс, e-mail) (для
юридического лица): -------------------------------------------------.
Почтовый индекс и адрес (для юридического лица):
юридический: ---------------------------------------------------.
фактический: ---------------------------------------------------.
Подачей настоящей заявки участник размещения заказа выражает свое
согласие с проведением конкурса на условиях, указанных в документации
по размещению заказа на выполнение в 2006 году
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению
"Информатизация управления рыбным хозяйством" для нужд Федерального
агентства по рыболовству, и в случае признания его победителем
конкурса обязуется заключить с заказчиком государственный контракт по
форме, утвержденной заказчиком, на условиях, указанных в настоящей
заявке и в конкурсной документации.
Приложение: документы на --------- стр.
------------------------------------------ /---------/
(Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание (подпись)
заявки, а также для юридического лица -
указать должность уполномоченного
подписывать заявку; для индивидуального
предпринимателя - соответствующий статус)
М.П.
"--" ------------------ 2006 г.
Приложение 2
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА
----------------------------------------------------------------------
| ЗАКАЗНОЕ |
| Заявка на участие в открытом конкурсе |
| на право заключить государственный контракт на выполнение в |
| 2006 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских |
| работ по направлению "Информатизация управления рыбным |
| хозяйством" для нужд Федерального агентства по рыболовству |
| |
| Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 |
| |
| Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству |
----------------------------------------------------------------------
Внимание!
В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в
открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на
участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией.
Приложение 3
ТРЕБОВАНИЯ
к описанию научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по направлению
"Информатизация управления рыбным хозяйством" для нужд
Федерального агентства по рыболовству
Участник размещения заказа должен представить описание
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению
"Информатизация управления рыбным хозяйством" для нужд Федерального
агентства по рыболовству по следующей форме:
1. Наименование работы.
2. Краткая справка-аннотация работы:
2.1. Цели и задачи работы.
2.2. Ожидаемые результаты работы.
3. Описание работы:
3.1. Представляется проект технического задания на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:
3.1.1. Описание объекта разработки.
3.1.2. Цель работы и основное практическое назначение планируемых
результатов.
3.1.3. Область применения планируемых результатов.
3.1.4. Технико-экономические показатели, параметры и
характеристики объекта разработки.
3.1.5. Порядок выполнения и приемки этапов работы.
4. Этапы работы:
4.1. Указывается последовательность, основное содержание и сроки
проведения работ по этапам, ожидаемые промежуточные результаты по
итогам каждого этапа и какими отчетными документами они подтверждаются
по следующей форме:
------------------------------------------------------------------
| N |Наименование этапов,| Документ, | Срок | Стоимость |
|п/п|основное содержание |подтверждающий| исполнения |этапа, тыс.|
| | работ | выполнение |(месяц, год)| рублей |
| | |работ по этапу| | |
| | | по этапу | | |
|---|--------------------|--------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------|--------------|------------|-----------|
| | | |Всего | |
------------------------------------------------------------------
5. Финансово-экономическое обоснование работы:
5.1. Необходимость привлечения к выполнению работы определенной
численности работников различных категорий и объем средств,
запрашиваемых на выплату заработной платы с начислениями.
5.2. Необходимость приобретения предметов снабжения и расходных
материалов.
5.3. Необходимость прочих текущих расходов на покупку товаров и
оплату услуг.
5.4. Необходимость привлечения к выполнению работы соисполнителей
и оплата выполняемых ими услуг.
На основании изложенного составляется проект сметы расходов по
следующей форме:
----------------------------------------------------------------------
|Код| Предметные статьи расходов | (тыс. рублей) |
|---|---------------------------------------------|------------------|
| | Оплата труда | |
|---|---------------------------------------------|------------------|
| | Прочие выплаты, в т.ч. суточные в | |
| | командировках | |
|---|---------------------------------------------|------------------|
| | Начисления на оплату труда | |
|---|---------------------------------------------|------------------|
| | Услуги связи | |
|---|---------------------------------------------|------------------|
| | Транспортные услуги, в т.ч. в командировках | |
|---|---------------------------------------------|------------------|
| | Коммунальные услуги | |
|---|---------------------------------------------|------------------|
| | Прочие услуги, в т.ч. наем жилья в | |
| | командировках | |
|---|---------------------------------------------|------------------|
| | Прочие расходы | |
|---|---------------------------------------------|------------------|
| | Увеличение стоимости материальных запасов | |
|---|---------------------------------------------|------------------|
| | Оплата услуг научно-исследовательских | |
| | организаций | |
|---|---------------------------------------------|------------------|
| | ИТОГО РАСХОДОВ | |
----------------------------------------------------------------------
Примечание: Участники размещения заказа, имеющие
организационно-правовую форму - учреждение, представляют смету статей
расходов с указанием кодов экономической классификации.
5.5. Результаты реализации работы.
5.5.1. Приводится перечень результатов, которые будут получены по
завершении работы с указанием конкретной выходной продукции (отчет о
НИОКР; технология; технические условия; конструкторская документация;
опытный образец изделия и т.п.);
5.5.2. Указывается продукция, которую заказчик может реализовать
сторонним покупателям по итогам выполнения работы.
6. Обоснование возможности выполнения условий конкурса - для
участника размещения заказа на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
6.1. Квалификация структурного подразделения участника размещения
заказа, являющегося непосредственным исполнителем данной работы:
6.1.1. Опыт работы по тематике исследований (перечень и объем
выполненных работ за последние 5 лет, в том числе перечень выполненных
НИОКР; оказанные услуги, близкие по профилю и объемам предлагаемой
работы; привести сведения о текущих проектах, грантах, публикациях,
выступлениях на конференциях и т.д.).
6.1.2. Профессиональная репутация (государственные награды и
премии в области науки и техники, отзывы других заказчиков,
арбитражные разбирательства).
6.1.3. Квалификация сотрудников (наличие специалистов, имеющих
высшее образование, ученую степень, ученое звание).
6.1.4. Материально-техническое обеспечение (наличие оборудования
и аппаратуры для проведения работ, обеспеченность средствами
вычислительной техники, наличие производственной базы, арендуемой или
находящейся на балансе).
6.1.5. Знание местных условий субъектов Российской Федерации, в
том случае если требуются проведение региональных исследований.
6.2. Характеристика привлекаемых организаций-соисполнителей и
обоснование необходимости привлечения соисполнителей:
6.2.1. Обоснование необходимости привлечения
организации-соисполнителя.
6.2.2. Сведения об организации-соисполнителе (полное наименование
организации, юридический и фактический адрес, фамилия, имя и отчество
руководителя организации, телефон, e-mail).
6.2.3. Перечень и содержание работ, выполняемых
организациями-соисполнителями.
6.2.4. Квалификация организации-соисполнителя и опыт его работы в
выполнении аналогичных работ.
6.2.5. Стоимость выполнения работ организации-соисполнителя.
6.3. Характеристика привлекаемых физических лиц и (или)
индивидуального предпринимателя, обоснование необходимости их
привлечения.
6.3.1. Обоснование необходимости привлечения физических лиц и
(или) индивидуального предпринимателя в качестве соисполнителя работы.
6.3.2. Сведения о привлекаемых физических лицах и (или)
индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя и отчество, фактический
адрес, телефон, e-mail).
6.3.3. Квалификация привлекаемых физических лиц и (или)
индивидуального предпринимателя (ученая степень, ученое звание, опыт
работы в данной области деятельности, награды - дипломы, лауреатство и
т.п.).
Примечания.
1. Описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ подписывает руководитель организации.
2. Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы,
парафированы и скреплены печатью.
Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
ЛОТОВ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
НА ВЫПОЛНЕНИЕ В 2006 ГОДУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
"ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЫБНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ" ДЛЯ НУЖД
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование лота | Начальная | Характеристика лота | Сроки |
| п/п | (название темы) | цена | (ожидаемые результаты) | выполнения |
| | | контракта, | | работ |
| | | тыс. руб. | | |
|-----|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| 1. | Разработка программных | 3600 | Разработанные и утвержденные | Март - |
| | комплексов | | технологии информационного обмена | декабрь |
| | информационного | | с международными организациями и | 2006 г. |
| | взаимодействия | | центрами мониторинга рыболовства | |
| | отраслевой системы | | других государств. | |
| | мониторинга (ОСМ) с | | Доработанные и введенные в | |
| | российскими и | | промышленную эксплуатацию | |
| | иностранными | | программные комплексы, | |
| | организациями | | обеспечивающие обмен данными с | |
| | | | международными организациями и | |
| | | | центрами мониторинга рыболовства | |
| | | | других государств. | |
| | | | В том числе программные комплексы | |
| | | | "Иностранные суда", "Обмен", | |
| | | | "Рапорт", "Квоты международных | |
| | | | организаций", разработка которых | |
| | | | начата в 2005 г. Введенная в | |
| | | | промышленную эксплуатацию система | |
| | | | автоматической интеграции | |
| | | | информации, предоставляемой и | |
| | | | получаемой из международных | |
| | | | организаций и центров мониторинга | |
| | | | рыболовства других государств в | |
| | | | единый информационный ресурс ОСМ | |
| | | | (объединенная БД ОСМ) | |
|-----|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| 2. | Совершенствование | 3800 | Разработка технологий сбора | Март - |
| | технологий | | Разработка и ввод в промышленную | декабрь |
| | оперативного сбора, | | эксплуатацию новой версии системы | 2006 г. |
| | обмена данными и | | обмена данными и пополнения | |
| | технологии ведения баз | | распределенных БД ОСМ, | |
| | данных ОСМ | | обеспечивающей возможность | |
| | | | автоматизированного внесения | |
| | | | изменений в ний в структуру базы | |
| | | | данных. | |
| | | | Развитие системы диспетчеризации | |
| | | | информационных потоков ОСМ. Ввод в | |
| | | | промышленную эксплуатацию новой | |
| | | | версии технологии, обеспечивающей | |
| | | | автоматизированный сбор данных из | |
| | | | различных источников. | |
| | | | Разработка и ввод в промышленную | |
| | | | эксплуатацию системы обеспечения | |
| | | | данными мобильных пользователей. | |
| | | | Разработка и внедрение системы | |
| | | | контроля и поддержки | |
| | | | информационных потоков ОСМ, в том | |
| | | | числе обеспечивающей | |
| | | | автоматизированный контроль | |
| | | | соответствия БД информационных | |
| | | | узлов и локальных пользователей | |
| | | | ресурсам объединенной БД ОСМ. | |
| | | | Оптимизации работы системы обмена | |
| | | | данными между объектами ОСМ, | |
| | | | обеспечивающей оптимизацию трафика | |
| | | | и повышение защищенности | |
| | | | дополнительных данных для контроля | |
| | | | позиционирования судов (в том | |
| | | | числе разработка системы | |
| | | | выборочного ретроспективного | |
| | | | получения защищенной детальной | |
| | | | информации о траекториях | |
| | | | промысловых судов) | |
|-----|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| 3. | Разработка блоков | 1400 | Разработка и ввод в эксплуатацию | Март - |
| | представления данных | | системы представления данных на | декабрь |
| | пользователям ОСМ | | локальных рабочих местах | 2006 г. |
| | | | пользователя, обеспечивающей | |
| | | | работу как с картографическими | |
| | | | материалами ОСМ, так и с | |
| | | | аналитическими данными, включая | |
| | | | оперативную информацию о ходе | |
| | | | лососевой путины | |
|-----|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| 4. | Совершенствование | 1400 | Общеотраслевой архив спутниковых | Март - |
| | блока спутникового | | данных и результатов их обработки | декабрь |
| | мониторинга состояния | | за 2006 - 2008 годы. | 2006 г. |
| | окружающей среды | | Методики оценки степени | |
| | | | загрязненности в районах | |
| | | | нефтедобычи, расположенных в в | |
| | | | промысловых зонах. Введенная в | |
| | | | эксплуатацию система контроля | |
| | | | состояния окружающей среды по | |
| | | | спутниковым данным в зонах | |
| | | | потенциальных загрязнений, | |
| | | | расположенных в промысловых | |
| | | | районах | |
|-----|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| 5. | Разработка | 1400 | Опытная эксплуатация программного | Март - |
| | информационно - | | обеспечения ведения баз данных для | декабрь |
| | аналитических | | учета движения долей и квот на | 2006 г. |
| | технологий для | | вылов (добычу) ВБР, | |
| | поддержки принятия | | автоматизированного расчета квот | |
| | решений в процессе | | по направлениям их использования, | |
| | движения долей и квот | | анализа движения и освоения квот | |
| | | | вылова (добычи) ВБР. | |
| | | | Ввод программного обеспечения в | |
| | | | опытную эксплуатацию. | |
|-----|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| 6. | Модернизация | 600 | Программные средства формирования | Март - |
| | программных средств | | сводных статистических отчетов | декабрь |
| | обработки | | (1-П (рыба)), модернизированные в | 2006 г. |
| | статистической | | соответствии с постановлением | |
| | отчетности по форме | | Росстата и требованиями Управления | |
| | 1-П (рыба) | | экономического развития, | |
| | | | имущественных отношений и права. | |
| | | | Опытная эксплуатация | |
| | | | модернизированных программных | |
| | | | средств с представлением сводных | |
| | | | статистических отчетов в | |
| | | | Управление экономического | |
| | | | развития, имущественных отношений | |
| | | | и права | |
|-----|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| 7. | Совершенствование и | 1500 | Правовая информационная система | Март - |
| | сопровождение правовой | | Росрыболовства, соответствующая | декабрь |
| | информационной системы | | современному научно-техническому | 2006 г. |
| | Росрыболовства. | | уровню. | |
| | | | Доступность информационного | |
| | | | ресурса правовой системы | |
| | | | Росрыболовства для пользователей | |
| | | | федерального и территориального | |
| | | | уровня организации системы | |
|-----|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| 8. | Автоматизация функций | 11100 | Разработка программного | Март - |
| | бассейновых управлений | | обеспечения для автоматизации | декабрь |
| | по сохранению, | | функций бассейновых управлений в | 2006 г. |
| | воспроизводству водных | | сфере государственного учета | |
| | биологических ресурсов | | пользования водными биологическими | |
| | и организации | | ресурсами. Установка | |
| | рыболовства в сфере | | разработанного программного | |
| | государственного учета | | обеспечения в бассейновых | |
| | пользования водными | | управлениях и центральном аппарате | |
| | биологическими | | Росрыболовства. | |
| | ресурсами | | Обучение пользователей | |
| | | | разработанного программного | |
| | | | обеспечения. | |
| | | | Ввод программного обеспечения в | |
| | | | эксплуатацию, сопровождение и | |
| | | | техническая поддержка эксплуатации | |
| | | | программного обеспечения | |
|-----|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| 9. | Разработка | 1500 | Проекты нормативных документов, | Март - |
| | нормативно-правовых и | | подготовленные для согласования и | декабрь |
| | методических | | утверждения, в том числе: | 2006 г. |
| | документов, | | - Положение об ОСМ; | |
| | регламентирующих | | - Положение о спутниковом | |
| | функционирование ОСМ с | | позиционном контроле российских и | |
| | учетом результатов | | иностранных промысловых судов; | |
| | административной | | - Требования ОСМ к судовым | |
| | реформы в | | техническим средствам спутникового | |
| | рыбохозяйственном | | контроля позиции российских и | |
| | комплексе | | иностранных промысловых судов; | |
| | | | - Методика проверки судовых | |
| | | | технических средств для | |
| | | | спутникового контроля позиции | |
| | | | промысловых судов на соответствие | |
| | | | требованиям ОСМ; | |
| | | | - Рекомендации по | |
| | | | совершенствованию правового | |
Страницы: 1 2 |