О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ К ТЕХНИЧЕСКИМ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ Г. МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
20 ноября 2008 г.
N 70-10-75/8
(Д)
В связи с необходимостью учета технических, технологических и
качественных характеристик на выполнение землеустроительных работ по
оформлению земельных участков:
1. Согласиться с Методическими рекомендациями к техническим,
технологическим и качественным характеристикам на выполнение
землеустроительных работ по оформлению земельных участков (далее -
Методические рекомендации), разработанными Департаментом земельных
ресурсов города Москвы (приложение).
2. Государственным заказчикам с момента выхода данного
распоряжения при разработке и направлении на утверждение в Департамент
города Москвы по конкурентной политике конкурсной документации
руководствоваться Методическими рекомендациями (п. 1).
3. Начальнику отдела пресс-службы и коммуникационной стратегии
Департамента города Москвы по конкурентной политике Кочетковой А.В.
разместить Методические рекомендации (п. 1) на официальном сайте
города Москвы в сети Интернет для размещения информации о размещении
государственного заказа города Москвы (адрес в сети Интернет:
www.tender.mos.ru) и в справочной правовой системе "КонсультантПлюс".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя руководителя Департамента города Москвы по
конкурентной политике Зайцева С.И.
Руководитель Департамента
Г.В. Дегтев
20 ноября 2008 г.
N 70-10-75/8
Приложение
к распоряжению
Департамента города Москвы
по конкурентной политике
от 20 ноября 2008 года
N 70-10-75/8
УТВЕРЖДЕНЫ
руководителем Департамента
земельных ресурсов
города Москвы
В.Н. Дамурчиевым
Разработаны Департаментом земельных ресурсов города Москвы
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ТЕХНИЧЕСКИМ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И КАЧЕСТВЕННЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
1. Рекомендации по отдельным разделам Информационной карты
-------------------------------------------------------------------------------
| | | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения |
| | | (лота) | контракта на выполнение |
| | | | землеустроительных работ по оформлению |
| | | | земельных участков, занимаемых |
| | | | (наименование объекта): |
| | | | ЛОТ N 1 - -------------------------- |
| | | | ..................... |
| | | | ЛОТ N N - -------------------------- |
|----|----|------------------------|------------------------------------------|
| | | Форма, сроки и порядок | Оплата поэтапная с авансовым платежом |
| | | оплаты работ | не более 30% от стоимости работ. |
| | | (по лотам) | Окончательный расчет предусмотрен после |
| | | | постановки земельных участков |
| | | | на государственный кадастровый учет. |
| | | | ЛОТ N 1 - --------------------------- |
| | | | ..................... |
| | | | ЛОТ N N - --------------------------- |
|----|----|------------------------|------------------------------------------|
| | | Требования | 1. Соответствие участников размещения |
| | | к участникам | заказа требованиям, устанавливаемым |
| | | размещения заказа, | в соответствии с законодательством |
| | | установленные | Российской Федерации к лицам, |
| | | заказчиком | осуществляющим поставки товаров, |
| | | | выполнение работ, оказание услуг, |
| | | | являющихся предметом торгов, а именно: |
| | | | а) наличие действующих лицензий |
| | | | на выполнение соответствующих работ; |
| | | | б) отсутствие ограничений |
| | | | на осуществление деятельности, |
| | | | предусмотренной контрактом, |
| | | | в учредительных документах; |
| | | | в) соответствие предмету конкурса |
| | | | основных видов деятельности участника |
| | | | (для юридических лиц - определенных |
| | | | на основании его учредительных |
| | | | документов); |
| | | | г) не допускается участие в конкурсе |
| | | | участника размещения заказа, который |
| | | | может оказывать влияние на деятельность |
| | | | заказчика, уполномоченного органа, |
| | | | специализированной организации, а также |
| | | | их сотрудников и аффилированных лиц; |
| | | | д) также указываются другие требования, |
| | | | предъявляемые законодательством РФ |
| | | | к лицам. |
| | | | 2. Непроведение ликвидации участника |
| | | | размещения заказа - юридического лица |
| | | | или отсутствие решения арбитражного |
| | | | суда, решения о признании участника |
| | | | размещения заказа - юридического лица, |
| | | | индивидуального предпринимателя |
| | | | банкротом и об открытии конкурсного |
| | | | производства. |
| | | | 3. Неприостановление деятельности |
| | | | участника размещения заказа в порядке, |
| | | | предусмотренном Кодексом Российской |
| | | | Федерации об административных |
| | | | правонарушениях, на день рассмотрения |
| | | | заявки на участие в конкурсе. |
| | | | 4. Отсутствие у участника размещения |
| | | | заказа задолженности по начисленным |
| | | | налогам, сборам и иным обязательным |
| | | | платежам в бюджеты любого уровня или |
| | | | государственные внебюджетные фонды |
| | | | за прошедший календарный год, размер |
| | | | которой превышает двадцать пять |
| | | | процентов балансовой стоимости активов, |
| | | | участника размещения заказа по данным |
| | | | бухгалтерской отчетности за последний |
| | | | завершенный отчетный период. Участник |
| | | | размещения заказа считается |
| | | | соответствующим установленному |
| | | | требованию в случае, если он обжалует |
| | | | наличие указанной задолженности |
| | | | в соответствии с законодательством |
| | | | Российской Федерации и решение по такой |
| | | | жалобе на день рассмотрения заявки |
| | | | на участие в конкурсе не принято. |
| | | | 5. Обладание участниками размещения |
| | | | заказа исключительными правами |
| | | | на объекты интеллектуальной |
| | | | собственности, если в связи |
| | | | с исполнением государственного контракта |
| | | | заказчик приобретает права на объекты |
| | | | интеллектуальной собственности: |
| | | | исключительные права на объекты |
| | | | интеллектуальной собственности, |
| | | | возникшие в связи с исполнением |
| | | | обязательств по выполнению работ, |
| | | | принадлежат городу Москве и подлежат |
| | | | регулированию в соответствии |
| | | | с действующим законодательством РФ. |
| | | | 6. Отсутствие в реестре недобросовестных |
| | | | поставщиков сведений об участниках |
| | | | размещения заказа |
|----|----|------------------------|------------------------------------------|
| | | Привлечение | Допускается (с письменного согласия |
| | | соисполнителей | государственного заказчика). |
| | | к исполнению | Максимальный размер доли участия |
| | | контракта. Условия их | соисполнителей (субподрядчиков) - 50% |
| | | привлечения | от цены государственного контракта |
|----|----|------------------------|------------------------------------------|
| | | Преимущества, | Не допускается |
| | | предоставляемые при | |
| | | участии в конкурсе | |
| | | (лоте) учреждений и | |
| | | предприятий уголовно- | |
| | | исполнительной системы | |
| | | и организаций | |
| | | инвалидов. Процент | |
| | | предоставляемых | |
| | | преимуществ | |
|----|----|------------------------|------------------------------------------|
| | | Документы, входящие | 1. Заявка на участие в конкурсе, |
| | | в состав заявки | подготовленная по форме в соответствии |
| | | на участие в конкурсе | с требованиями раздела 3 конкурсной |
| | | (лоте) | документации "Подготовка заявки |
| | | | на участие в конкурсе" и в соответствии |
| | | | с формами документов, установленными |
| | | | частью IV "Образцы форм и документов для |
| | | | заполнения участниками размещения |
| | | | заказа". |
| | | | 2. Сведения и документы об участнике |
| | | | размещения заказа, подавшем такую |
| | | | заявку, включая: |
| | | | - наименование, сведения |
| | | | об организационно-правовой форме, |
| | | | о месте нахождения, почтовый адрес, |
| | | | номер контактного телефона - указываются |
| | | | участником размещения заказа в форме |
| | | | "Заявка на участие в конкурсе" (форма 2 |
| | | | части IV "Образцы форм и документов для |
| | | | заполнения участниками размещения |
| | | | заказа"); |
| | | | - полученную не ранее чем за шесть |
| | | | месяцев до даты размещения |
| | | | на официальном сайте www.tender.mos.ru |
| | | | извещения о проведении открытого |
| | | | конкурса выписку из Единого |
| | | | государственного реестра юридических лиц |
| | | | или нотариально заверенную копию такой |
| | | | выписки, надлежащим образом заверенный |
| | | | перевод на русский язык документов |
| | | | о государственной регистрации |
| | | | юридического лица в соответствии |
| | | | с законодательством соответствующего |
| | | | государства (для иностранных лиц), |
| | | | полученных не ранее чем за шесть месяцев |
| | | | до дня размещения на официальном сайте |
| | | | извещения о проведении открытого |
| | | | конкурса; |
| | | | - документ, подтверждающий полномочия |
| | | | лица на осуществление действий от имени |
| | | | участника размещения заказа (форма 8 |
| | | | части IV "Образцы форм и документов для |
| | | | заполнения участниками размещения |
| | | | заказа"); |
| | | | - квалификацию участника конкурса, |
| | | | оформляемую в соответствии с формой 7 |
| | | | части IV "Образцы форм и документов для |
| | | | заполнения участниками размещения |
| | | | заказа". |
| | | | 3. Предложение о функциональных |
| | | | характеристиках и качестве выполненных |
| | | | работ в соответствии с формой |
| | | | "Предложение о функциональных |
| | | | характеристиках и качестве выполняемых |
| | | | работ" (форма 4 части IV "Образцы форм |
| | | | и документов для заполнения участниками |
| | | | размещения заказа"). |
| | | | 4. Предложения об условиях исполнения |
| | | | контракта, оформленные в соответствии |
| | | | с формами конкурсной документации, в том |
| | | | числе: |
| | | | - предложение о цене контракта, |
| | | | оформляемое в соответствии с формой 3 |
| | | | части IV "Образцы форм и документов для |
| | | | заполнения участниками размещения |
| | | | заказа"; |
| | | | - предложение о сроках выполнения работ |
| | | | (форма 5 части IV "Образцы форм |
| | | | и документов для заполнения участниками |
| | | | размещения заказа"); |
| | | | - предложение о сроке предоставления |
| | | | гарантий качества работ, оформляемое |
| | | | в соответствии с формой 6 части IV |
| | | | "Образцы форм и документов для |
| | | | заполнения участниками размещения |
| | | | заказа". |
| | | | 5. Документы или копии документов, |
| | | | подтверждающих соответствие участника |
| | | | размещения заказа установленным |
| | | | требованиям и условиям допуска к участию |
| | | | в конкурсе: |
| | | | а) документы, подтверждающие внесение |
| | | | денежных средств в качестве обеспечения |
| | | | заявки на участие в конкурсе, в случае, |
| | | | если в пункте 8.19 части III |
| | | | "Информационная карта конкурса" |
| | | | установлено требование обеспечения |
| | | | заявки на участие в конкурсе; |
| | | | б) копии документов, подтверждающих |
| | | | соответствие участника размещения заказа |
| | | | требованиям, устанавливаемым |
| | | | в соответствии с законодательством |
| | | | Российской Федерации к лицам, |
| | | | осуществляющим выполнение работ, и такое |
| | | | требование содержится в пункте 8.12 |
| | | | части III "Информационная карта |
| | | | конкурса"; |
| | | | в) копии документов, подтверждающих |
| | | | обладание участником размещения заказа |
| | | | исключительными правами на объекты |
| | | | интеллектуальной собственности, если |
| | | | в связи с исполнением государственного |
| | | | контракта государственный заказчик |
| | | | приобретает права на объекты |
| | | | интеллектуальной собственности и такое |
| | | | требование установлено в п. 8.12 части |
| | | | III "Информационная карта конкурса" |
|----|----|------------------------|------------------------------------------|
| | | Обеспечение заявок | Требуется |
| | | на участие в конкурсе | |
| | | (лоте) | |
|----|----|------------------------|------------------------------------------|
| | | Размер обеспечения | Сумма обеспечения исполнения заявки |
| | | заявок на участие | предусмотрена в размере 5% начальной |
| | | в конкурсе (лоте), | (максимальной) цены контракта |
| | | срок и порядок | |
| | | внесения денежных | |
| | | средств в качестве | |
| | | обеспечения такой | |
| | | заявки | |
|----|----|------------------------|------------------------------------------|
| | | Размер обеспечения | Сумма обеспечения исполнения контракта |
| | | исполнения контракта, | предусмотрена в следующем размере: |
| | | срок и порядок его | ЛОТ N 1 - -------------------------- |
| | | предоставления | ..................... |
| | | (по лотам) | ЛОТ N N - -------------------------- |
| | | | Размер требуемого обеспечения исполнения |
| | | | контракта не может превышать 30% |
| | | | начальной (максимальной) цены контракта |
| | | | и составлять сумму менее авансового |
| | | | платежа |
-------------------------------------------------------------------------------
2. Рекомендации по Критериям оценки заявок на участие
в конкурсе (лоте), их содержание и значимость
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (ЛОТЕ),
ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ
---------------------------------------------------------------------------
|Выбрать|Номер |Критерии оценки заявок |Значимость критериев оценки |
|нужные |критерия|на участие в конкурсе |заявок на участие в конкурсе <*>|
| | |и их содержание |(всегда <= 1) |
|-------------------------------------------------------------------------|
|ЦЕНОВОЙ КРИТЕРИЙ |
|-------------------------------------------------------------------------|
| --- |1 |Цена государственного | 0,4 |
| | | | |контракта | |
| --- |-----------------------------------------------------------------|
| |Содержание: |
|-------------------------------------------------------------------------|
|НЕЦЕНОВЫЕ КРИТЕРИИ |
|-------------------------------------------------------------------------|
|--- |2 |Качество выполнения | 0,2 |
|| | | |работ | |
|--- | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| |Содержание: оценивается техническое предложение участника |
| |конкурса по проведению работ, определенных Техническим заданием. |
| |При этом в состав технического предложения должно входить: |
| |- подробное описание содержания работ с изложением основных |
| |методов и моделей решения поставленных задач; |
| |- организационная схема выполнения работ; |
| |- график выполнения работ |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
|--- |3 |Сроки выполнения работ | 0,2 |
|| | |-----------------------------------------------------------------|
|--- |Содержание: предложение участника со сроком выполнения работ |
| |более -- (указываются календарные месяцы) не рассматривается |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
|--- |4 |Срок предоставления | 0,2 |
|| | | |гарантии качества работ| |
|--- |-----------------------------------------------------------------|
| |Содержание: |
| |срок предоставления гарантии качества работ указывается |
| |участниками в календарных месяцах |
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Значимость критериев оценки заявок на участие в конкурсе
оценивается в зависимости от количества критериев и необходимых
характеристик работ.
3. Рекомендации по части V конкурсной документации
"Проект контракта"
КОНТРАКТ N ------
г. Москва "----" --------- 200- г.
Департамент земельных ресурсов города Москвы, именуемый в
дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице руководителя Дамурчиева Виктора
Назаровича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и --
---------------------------------------------------------------------,
(название подрядной организации)
именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице -------------------------
(должность, Ф.И.О.)
-----------, действующего на основании ------------, с другой стороны,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить по заданию ЗАКАЗЧИКА, а
ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить результаты землеустроительных
работ по оформлению земельных участков, занимаемых -------------------
----------------------------------------------------------------------
(указываются объекты)
1.2. Необходимые требования к выполняемой работе содержатся в
техническом задании (приложение 1), являющемся неотъемлемой частью
настоящего контракта. Техническое задание ЗАКАЗЧИКОМ может быть
откорректировано с учетом изменения требований законодательства.
1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работы определяются
календарным планом (приложение 2), составляющим неотъемлемую часть
настоящего контракта.
1.4. Источник финансирования работ: средства городского бюджета.
1.5. Срок действия контракта: ------------------
1.6. Основание заключения контракта - открытые торги, реестровый
номер ---
2. Права и обязанности сторон
ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.1. В любое время осуществлять проверки и требовать от
ИСПОЛНИТЕЛЯ отчет о ходе выполнения работы (этапов).
ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2. В соответствии с техническим заданием и календарным планом
предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимые исходные данные (материалы).
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.3. Требовать от ЗАКАЗЧИКА необходимые исходные данные
(материалы), приемку выполненных работ и оплату в установленные сроки,
привлекать к выполнению работ третьих лиц по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ
в пределах стоимости настоящего контракта.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.4. Выполнять работы в соответствии с техническим заданием,
исходными данными и настоящим контрактом.
2.5. Отчитываться и предоставлять информацию о ходе работы
(этапов) по запросу ЗАКАЗЧИКА.
2.6. Обеспечить необходимое качество работ, оговоренное в
техническом задании, и нести гарантийные обязательства в течение
одного года с момента подписания акта сдачи-приемки работ ЗАКАЗЧИКОМ.
2.7. Гарантировать сохранность и возврат предоставленных исходных
данных (материалов), использовать их только в целях исполнения
обязательств по настоящему контракту, обеспечить конфиденциальность
сведений, касающихся предмета настоящего контракта, в том числе после
прекращения действия контракта.
2.8. Нести риск случайной утраты или случайного повреждения
продукции, составляющей предмет контракта, до ее приемки ЗАКАЗЧИКОМ.
2.9. Немедленно предупреждать ЗАКАЗЧИКА обо всех независящих от
него обстоятельствах, создающих угрозу выполнению работы (этапа) в
срок и в соответствии с техническим заданием.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. За выполненную работу ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ
согласно настоящему контракту -----------------, в том числе НДС -----
-------------------
3.2. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные
расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе сопутствующие, связанные с
исполнением контракта.
3.3. Оплата производится по окончании работ (этапов) за полностью
выполненную, сданную и принятую работу (этап) с авансовым платежом в
размере -----% от цены работы (этапа).
3.4. ЗАКАЗЧИК в течение 5 банковских дней со дня подписания
настоящего контракта перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в сумме -----------
--------------------------, в том числе НДС --------------------------
---------------------------------------------------------------------.
3.5. Выполненная работа (этап) оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ на
основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки работы (этапа) в
течение 5 банковских дней со дня его подписания ЗАКАЗЧИКОМ.
3.6. ЗАКАЗЧИК по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ в ходе исполнения
контракта вправе изменить не более чем на десять процентов
предусмотренный контрактом объем услуг при изменении потребности в
услугах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных
настоящим контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными
настоящим контрактом.
3.7. При оказании дополнительного объема услуг (п. 3.6 контракта)
ЗАКАЗЧИК по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ вправе изменить цену контракта
пропорционально объему таких услуг, но не более чем на десять
процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в
контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких услуг
ЗАКАЗЧИК обязан изменить цену контракта указанным способом.
4. Порядок сдачи-приемки работ
4.1. Перечень продукции, подлежащей сдаче ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ
на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определяется в
техническом задании и календарном плане.
4.2. При завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ
продукцию, составляющую предмет контракта, и акт сдачи-приемки работ.
4.3. ЗАКАЗЧИК в течение 15 календарных дней со дня получения акта
сдачи-приемки работ и продукции, составляющей предмет контракта,
обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки или
мотивированный отказ от приемки работ. По истечении 30 календарных
дней с момента передачи ЗАКАЗЧИКУ продукции и в случае неполучения от
ЗАКАЗЧИКА мотивированного отказа от приемки работ ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе
считать работы принятыми.
4.4. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ
сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков
их выполнения.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему контракту ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае порчи, утери переданных исходных данных
(материалов) ИСПОЛНИТЕЛЬ возмещает расходы ЗАКАЗЧИКА, необходимые для
их восстановления.
5.3. При обнаружении в течение гарантийного срока по п. 2.8
настоящего договора недостатков в выполненных работах (этапах)
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан безвозмездно их устранить в течение --- дней со дня
обнаружения.
5.4. При поэтапной оплате работы финансирование последующих
этапов работы не производится, если ЗАКАЗЧИК не принял работы
предыдущего этапа.
5.5. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства,
предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. ЗАКАЗЧИК освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
другой стороны.
5.6. В случае просрочки исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по
выполнению того или иного этапа выполнения работ в сроки,
установленные календарным планом, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от
ИСПОЛНИТЕЛЯ уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа
выполнения работ, предусмотренных календарным планом, начиная со дня,
следующего после истечения установленного календарным планом срока
исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа
выполнения работ.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки
исполнения обязательства по выполнению соответствующего этапа работ,
установленного календарным планом от стоимости работ, подлежащих
выполнению на соответствующем этапе, установленном календарным планом.
5.7. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из
сторон не отвечает (форс-мажор), стороны руководствуются в своих
действиях законодательством Российской Федерации.
5.8. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в арбитражном суде, если до
этого стороны не придут к взаимному соглашению.
6. Обеспечение контракта
6.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта представляется
ИСПОЛНИТЕЛЕМ на сумму ----- (------) рублей, что составляет -----% от
цены контракта, в форме ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
(указывается форма, в которой предоставляется
обеспечение контракта)
6.2.
Вариант 1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна
быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы,
установленной в пункте 8.1 настоящего контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на
настоящий контракт, включая указание на стороны настоящего контракта,
название предмета контракта и ссылки на основание заключения
настоящего контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта.
Безотзывная гарантия в обеспечение исполнения контракта должна
быть выдана на срок не менее ---- (указывается ЗАКАЗЧИКОМ с учетом
общего срока оказания услуг по настоящему контракту).
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на
согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в
настоящий контракт, не освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии.
Вариант 2. Договор страхования ответственности ИСПОЛНИТЕЛЯ должен
соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма,
на которую осуществляется страхование ответственности ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Страхование должно покрывать случаи неисполнения или
ненадлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по настоящему
контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на настоящий
контракт, включая указание на стороны настоящего контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта,
указанное в преамбуле настоящего контракта.
Также в договоре страхования должно содержаться указание на
согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения,
внесенные в настоящий контракт, не освобождают их от обязательств по
соответствующему договору страхования.
Договор страхования должен быть заключен на срок не менее чем
---- (указывается ЗАКАЗЧИКОМ с учетом общего срока оказания услуг по
настоящему контракту).
Вариант 3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
контракта в качестве залога, должны быть перечислены в размере,
установленном в пункте 8.1 настоящего контракта, на следующий
расчетный счет -----
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения
настоящего контракта подтверждается платежным поручением с отметкой
банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты,
оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств
осуществлялся при помощи системы "Банк-Клиент").
Денежные средства возвращаются ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ при условии
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему
контракту в течение ------- банковских дней со дня получения
ЗАКАЗЧИКОМ соответствующего письменного требования ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в этом письменном требовании.
7. Прочие условия
7.1. При выполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по настоящему контракту
ранее сроков, указанных в календарном плане, ЗАКАЗЧИК вправе
обеспечить досрочную приемку и оплату выполненных работ при наличии
необходимых средств.
7.2. ЗАКАЗЧИК является собственником результатов выполненной,
сданной и принятой работы. ИСПОЛНИТЕЛЬ не имеет права распространять
сведения, использовать в других работах или передавать созданную по
настоящему контракту продукцию третьим лицам без письменного согласия
ЗАКАЗЧИКА.
7.3. В случае несвоевременного перечисления ЗАКАЗЧИКОМ аванса
срок окончания работ продлевается на время задержки указанного
перечисления.
7.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим
контрактом, регулируются по правилам и в порядке действующего
Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.5. По всем вопросам, связанным с выполнением работ по
настоящему контракту, представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ является ------------
----------------------------------------------------------------------
(должность, Ф.И.О.)
------------------------ телефон: ------------------
факс: -------------------------
7.6. ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Адреса: Адреса:
- юридический: - юридический:
- фактический: - фактический:
Телефон ------, факс ------ Телефон ------, факс ------
Электронный адрес: Электронный адрес:
Получатель: л/с ------- Получатель: л/с -------
ИНН --------- ИНН ---------
КПП --------- КПП ---------
БИК --------- БИК ---------
р/с ---------------- р/с ----------------
М.П. М.П.
14. Подписи сторон
-------------------/ --------------------/
К настоящему контракту прилагаются:
1) техническое задание;
2) календарный план.
Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Приложение 1
к контракту N ------
от "--" ------- 200- года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
К КОНТРАКТУ --------------- 200-- Г. N --------
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: ---------------------------------
1. Цель работ
1.1. Производство землеустроительных и межевых работ (подготовка
землеустроительных дел по государственному кадастровому учету и
оформлению прав на землю, проведение геодезических работ по
установлению на местности границ земельных участков, оформление
землеустроительных дел по установлению границ земельных участков,
описаний земельных участков в соответствии с настоящими техническими
требованиями), оформление правоустанавливающих документов на
пользование земельными участками, занимаемыми ------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
(объекты)
2. Исходные материалы
2.1. Документ, подтверждающий имущественные права на здания и
сооружения. Декларация о факте использования земель, свидетельство
Московской регистрационной палаты, план БТИ, форма 1а БТИ, письмо с
просьбой об оформлении правоустанавливающего документа на
землепользование, справка Госкомстата и документ, подтверждающий
полномочия лица, подписывающего правоустанавливающий документ.
2.2. Земельно-кадастровая информация о смежных и посторонних
землепользованиях земельных участков, поставленных на государственный
кадастровый учет, данные о линиях градостроительного регулирования на
каждый объект и исходных пунктах опорной геодезической сети г. Москвы.
3. Руководящие документы при производстве работ
3.1. Положение о проведении территориального землеустройства,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 07.06.2002 N 396.
3.2. Закон города Москвы от 19.12.2007 N 48 "О землепользовании в
городе Москве".
3.3. Постановление Правительства Москвы от 25.01.94 N 77 "О ходе
работ по регистрации землепользователей и обеспечению взимания платы
за землю".
3.4. Инструкция по межеванию земель Роскомзема от 08.04.1996.
3.5. Методические рекомендации по проведению межевания объектов
землеустройства, утвержденные Росземкадастром 17.02.2003.
3.6. Приказ Росземкадастра от 02.10.2002 N П/327 "Об утверждении
требований к оформлению документов о межевании, представляемых для
постановки земельных участков на государственный кадастровый учет".
4. Оформление правоустанавливающих документов
4.1. Сформировать земельный участок для постановки на
государственный кадастровый учет.
4.1.1. Обследовать территорию земельного участка (объекта,
инженерного сооружения). Выявить наличие посторонних
землепользователей, установить их границы, а также наличие каких-либо
ограничений по использованию.
4.1.2. По каждому объекту (инженерному сооружению) разработать
проект границ земельного участка на топографическом плане масштаба
1:2000 как приложение к распоряжению руководителя "Об утверждении
проекта границ земельного участка" и распоряжению о предоставлении
права пользования.
4.1.3. Согласовать проект земельного участка с АПО, ГУП НИиПИ
Генплана г. Москвы, префектурой административного округа,
Департаментом земельных ресурсов города Москвы, землепользователем.
4.1.4. Подготовить распоряжение руководителя Департамента
земельных ресурсов города Москвы "Об утверждении проекта границ
земельного участка".
4.2. Сформировать землеустроительное дело по государственному
кадастровому учету земельного участка и оформлению права пользования.
Дело формируется в 1 экземпляре, передается Департаменту
земельных ресурсов города Москвы и хранится в его архиве.
4.3. По каждому объекту (инженерному сооружению) подготовить
распоряжение о предоставлении права пользования земельным участком и
утвердить его на заседании комиссии по земельным отношениям и
градостроительству префектуры административного округа.
4.4. При оформлении одного распоряжения или протокола комиссии на
несколько земельных участков к распоряжению (протоколу комиссии)
прикладывается перечень земельных участков с наименованием учреждения,
адреса и занимаемой площади.
4.5. Подготовить правоудостоверяющий документ на землепользование
(договор аренды земли).
4.6. В связи с изменением полномочий Департамента земельных
ресурсов города Москвы, в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 30.10.2007 N 949-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте
земельных ресурсов города Москвы" работы по пунктам 4.1-4.5 настоящего
Технического задания выполняются Департаментом земельных ресурсов
города Москвы с участием Исполнителя.
5. Межевые работы
5.1. Получение исходной информации:
- земельно-кадастровой информации в Управлении Роснедвижимости по
городу Москве и ТУ Департамента земельных ресурсов города Москвы;
- исходных пунктов опорной геодезической сети г. Москвы и линий
градостроительного регулирования в ГУП "Мосгоргеотрест".
5.2. Согласование границ земельного участка с лицами, права
которых могут быть затронуты при проведении межевания.
5.3. Составление акта согласования границ земельного участка.
5.3. Вынос в натуру и закрепление на местности границ земельного
участка на основании проекта границ земельного участка (п. 4.2)
методом проложения полигонометрических ходов 2-го разряда (теодолитных
ходов с относительной погрешностью не менее 1/5000, засечками с
твердых пунктов МГГТ или системами GPS).
5.4. Координирование межевых знаков и поворотных и узловых точек
границ земельного участка в Московской городской системе координат
(МГГС) от пунктов съемочного обоснования либо непосредственное
координирование методами спутниковой геодезии.
5.5. Вычисление площади земельного участка аналитическим методом
по координатам межевых знаков (поворотных и узловых точек) границ
земельного участка с округлением до 1 кв. м.
5.6. Оформление землеустроительного дела по установлению границ
земельного участка: материалов межевания и карты (плана) границ
земельного участка с учетом действующих линий градостроительного
регулирования и посторонних пользователей.
5.7. Составление плана границ земельного участка в масштабе
1:2000 с каталогом координат межевых знаков (для оформления договора
аренды земли).
5.8. Составление описания земельных участков в соответствии с
приказом Росземкадастра от 02.10.2002 N П/327 "Об утверждении
требований к оформлению документов о межевании, представляемых для
постановки земельных участков на государственный кадастровый учет".
6. Оформление материалов землеустроительного дела
по государственному кадастровому учету земельного участка
и оформлению права пользования
6.1. Проект границ земельного участка в масштабе 1:2000,
распоряжение "Об утверждении границ земельного участка" и распоряжение
о праве пользования, землеустроительное дело по государственному
кадастровому учету земельного участка и оформлению права пользования и
правоудостоверяющий документ на землепользование оформляются в
соответствии с требованиями, принятыми в Департаменте земельных
ресурсов города Москвы.
6.2. Землеустроительное дело по государственному кадастровому
учету земельного участка и оформлению права пользования формируется в
одном экземпляре (в папке) и включает в себя:
- титульный лист;
- оглавление с наименованием содержащихся в папке документов;
- краткую пояснительную записку;
- декларацию о факте использования земель;
- письмо с просьбой об оформлении правоустанавливающего документа
на землепользование;
- свидетельство Московской регистрационной палаты (при наличии);
- Положение о Департаменте образования или социального
обеспечения;
- план БТИ, форму 1а БТИ;
- справку Горкомстата и финансовые реквизиты;
- распоряжение о предоставлении права пользования земельным
участком;
- план земельного участка.
6.3. Землеустроительное дело по установлению границ земельного
участка: материалы межевания и карта (план) формируется в соответствии
с требованиями Управления Роснедвижимости по городу Москве по
административным округам города в 3 экземплярах и включает в себя:
- материалы межевания;
- карту (план) границ земельного участка.
Материалы межевания земельного участка, включающие:
- титульный лист;
- опись;
- пояснительную записку;
- заверенную копию лицензии на право выполнения геодезической
(картографической) деятельности, включающую вид работ "межевание
земель", выданную Московским окружным управлением геодезии и
картографии (или уставных документов, положений, иных распорядительных
документов, на основании которых производится выполнение указанных
работ);
- копию свидетельства о поверке средства измерения;
- земельно-кадастровую информацию о земельном участке;
- правоустанавливающий документ (при наличии распоряжения органа
власти или Департамента земельных ресурсов города Москвы);
- проект границ земельного участка;
- извещение (вызов) лиц, права которых могут быть затронуты при
проведении межевания земельного участка;
- расписку (документ, подтверждающий факт получения извещения);
- акт согласования границ земельного участка;
- техническое задание на выполнение межевых работ;
- каталог координат исходных пунктов МГГТ, оригинал выписки линий
градостроительного регулирования (ЛГР);
- схему съемочного обоснования;
- результаты полевых и камеральных работ (ведомость уравненных
ходов с оценкой точности);
- ведомость вычисления координат межевых знаков с оценкой
точности;
- вычисление площади земельного участка;
- абрис узловых и поворотных точек границ земельного участка;
- акт сдачи-приемки установленных межевых знаков;
- акт контроля и приемки материалов межевания земельного участка
Исполнителем работ.
Карта (план) границ земельного участка с геодезическими данными.
Описание земельных участков в соответствии с приказом
Росземкадастра от 02.10.2002 N П/327 "Об утверждении требований к
оформлению документов о межевании, представляемых для постановки
земельных участков на государственный кадастровый учет" брошюруется
отдельной папкой.
Экземпляры землеустроительного дела (не менее двух) направляются
в Департамент земельных ресурсов города Москвы для последующего
утверждения в Управлении Роснедвижимости по городу Москве.
Служебная информация землеустроительного дела предназначена для
передачи в Управление Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости по городу Москве.
Особые требования к выполнению работ: при составлении абриса
положения межевых знаков выполнить линейную привязку к твердым
контурам (не менее 3); на карте (плане) границ выделить территории с
особым режимом использования в соответствии с действующими линиями
градостроительного регулирования; определить границы и площади
участков постороннего пользования; при наличии на земельном участке
территорий, имеющих различные сроки пользования, планы границ
составляются на каждый участок раздельно.
Приемку и контроль материалов межевания земельного участка
осуществляет Департамент земельных ресурсов города Москвы. Выявленные
замечания Исполнитель устраняет в рабочем порядке.
6.5. Правоудостоверяющий документ на землепользование (договор
аренды) оформляется в 2 экземплярах и включает в себя:
- текстовую часть;
- графическое приложение "План границ земельного участка".
6.6. Материалы передаются в ТУ Департамента по акту сдачи-приемки
работ и накладной в составе:
- землеустроительное дело по государственному кадастровому учету
и праву пользования - 1 экз.;
- землеустроительное дело по установлению границ земельного
участка: материалы межевания и карта (план) - 3 экз.;
- план границ земельного участка в масштабе 1:2000 с каталогом
координат межевых знаков (составляется для договора аренды земли) - 2
экз.;
- описание земельного участка для постановки земельного участка
на государственный кадастровый учет - 1 экз.;
- договор аренды - 2 экз.
6.7. Выявленные в материалах землеустроительных работ замечания
Исполнитель устраняет в рабочем порядке.
6.8. Правоудостоверяющий документ на землепользование оформляется
Исполнителем как проект до момента подписи утверждающего лица.
Приложение 2
к контракту N ------
от "--" ------- 200- года
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
----------------------- Руководитель Департамента
----------------------- земельных ресурсов города
Москвы
----------------------- ---------- В.Н. Дамурчиев
М.П. М.П.
"---" --------- 200-- г. "---" ---------- 200-- г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
-------------------------------------------------------------------------------
|N | Наименование видов работ и этапы их| Сроки выполнения |Стоимость с НДС |
|п/п| выполнения |-------------------|(руб.) |
| | | начало | окончание| |
|---|------------------------------------|--------|----------|----------------|
| | | | | |
|---|------------------------------------|--------|----------|----------------|
| | | | | |
|---|------------------------------------|--------|----------|----------------|
| | | | | |
|---|------------------------------------|--------|----------|----------------|
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
4. Рекомендации по части VI конкурсной документации
"Техническая часть конкурсной документации"
1. Наименование выполняемых работ: землеустроительные работы по
оформлению земельных участков, занимаемых ----------------------------
(объект)
2. Количество выполняемых работ: количество земельных участков.
3. Место выполнения работ: г. Москва.
4. Сроки (периоды) выполнения работ: календарные месяцы.
5. Цели использования результатов работ:
6. Виды выполняемых работ:
6.1. Землеустроительные и межевые работы при установлении границ
земельных участков на местности.
6.2. Оформление землеустроительных дел и правоустанавливающих
документов на землепользование.
7. Условия выполнения работ: работы выполняются на основании
заданий Территориальных управлений (ТУ) Департамента земельных
ресурсов города Москвы на территории всех административных округов
города.
8. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию
сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч.
оборудования:
8.1. При составлении абриса положения межевых знаков выполнять
линейную привязку к твердым контурам (не менее 3).
8.2. На карте (плане) границ выделять территории с особым режимом
использования в соответствии с действующими линиями градостроительного
регулирования.
8.3. Определять границы и площади участков постороннего
пользования.
8.4. При наличии на земельном участке территорий, имеющих
различные сроки пользования, планы границ составлять на каждый участок
раздельно.
9. Общие требования к выполнению работ: при производстве работ
руководствоваться: Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 02.01.2000 N 28-ФЗ "О
государственном земельном кадастре", Федеральным законом Российской
Федерации от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве", Положением о
проведении территориального землеустройства, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 07.06.2002 N 396, Инструкцией по
межеванию земель Роскомзема 1996 г., Методическими рекомендациями по
проведению межевания объектов землеустройства, утвержденными
Росземкадастром 17.02.2003, настоящим Техническим заданием.
10. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:
10.1. Работы по оформлению правоустанавливающих документов
необходимо выполнить в следующем порядке и составе:
10.1.1. Сформировать земельный участок для постановки на
государственный кадастровый учет:
а) обследовать территорию земельного участка. Выявить наличие
посторонних землепользователей, установить их границы, а также наличие
каких-либо ограничений по использованию;
б) получить из ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы заключение о
градостроительных регламентах для оформления земельных отношений;
в) подготовить проект границ земельного участка на
картографической основе масштаба 1:2000 как приложение к распоряжению
руководителя Департамента земельных ресурсов города Москвы об
утверждении границ земельного участка и распоряжению о предоставлении
права пользования земельным участком;
г) согласовать проект границ земельного участка с Департаментом
земельных ресурсов города Москвы, префектурой административного
округа, АПО административного округа (НИиПИ Генплана г. Москвы).
10.1.2. Сформировать землеустроительное дело по оформлению права
пользования земельным участком.
Дело формируется в 1 экземпляре, передается Департаменту
земельных ресурсов города Москвы и хранится в его архиве.
10.1.3. По каждому бюджетному учреждению подготовить распоряжение
руководителя Департамента земельных ресурсов города Москвы об
утверждении границ земельного участка и распоряжение префектуры
административного округа о предоставлении права пользования земельным
участком.
При оформлении одного распоряжения или протокола комиссии на
несколько земельных участков к распоряжению (протоколу комиссии)
прикладывается перечень земельных участков с наименованием учреждения,
адреса и занимаемой площади.
10.1.4. Подготовить правоустанавливающий документ на
землепользование.
10.2. Межевые работы по установлению границ земельных участков
выполняются в следующем составе:
10.2.1. Согласование границ земельного участка с лицами, права
которых могут быть затронуты при проведении межевания.
10.2.2. Составление акта согласования границ земельного участка.
10.2.3. Вынос в натуру и закрепление на местности границ
земельного участка на основании проекта плана земельного участка (п.
5) методом проложения полигонометрических ходов 2-го разряда
(теодолитных ходов относительной погрешностью не менее 1/5000,
засечками с твердых пунктов МГГТ или системами GPS).
10.2.4. Координирование межевых знаков и поворотных и узловых
точек границ земельного участка от пунктов съемочного обоснования либо
непосредственное координирование методами спутниковой геодезии.
10.2.5. Составление карты (плана) границ земельного участка и
определение его площади с учетом действующих линий градостроительного
регулирования.
10.2.6. Оформление документов межевания.
11. Требования к качеству работ, в том числе технология
производства работ, методы производства работ, организационно -
технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых
работ:
11.1. Используемая система координат - Московская (МГГТ).
11.2. Метод определения координат межевых знаков: проложение
полигонометрических ходов 2-го разряда (теодолитных ходов) с привязкой
к пунктам полигонометрии (не менее 3), засечки с твердых пунктов МГГТ
и точек съемочного обоснования или использование технологии ССМЗ, в
обоснованных случаях - картометрический метод.
11.3. Вычисление площади земельного участка аналитическим методом
по координатам межевых знаков (поворотных и узловых точек) границ
земельного участка с округлением до 1 кв. м.
12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности
результатов работ: руководствоваться действующими требованиями и
нормами по технике безопасности при производстве работ.
13. Порядок сдачи и приемки результатов работ: сдача-приемка
работ осуществляется в соответствии с утвержденным контрактом
календарным планом работ.
14. Требования по передаче Заказчику технических и иных
документов по завершению и сдаче работ:
По результатам выполненных работ оформляются следующие материалы:
14.1. Распоряжение руководителя об утверждении границ земельного
участка, проект границ земельного участка в масштабе 1:2000,
землеустроительное дело по оформлению права пользования земельным
участком и правоустанавливающий документ на землепользование
оформляются в соответствии с требованиями, принятыми в Департаменте
земельных ресурсов города Москвы.
14.2. Землеустроительное дело по оформлению права пользования
земельным участком формируется в одном экземпляре (в папке) и включает
в себя:
- титульный лист;
- оглавление с наименованием содержащихся в папке документов;
- краткую пояснительную записку;
- декларацию о факте использования земель;
- письмо с просьбой об оформлении правоустанавливающего документа
на землепользование;
- свидетельство Московской регистрационной палаты (при наличии);
- Положение о Департаменте образования или социального
обеспечения;
- план БТИ, форму 1а БТИ;
- справку Горкомстата и финансовые реквизиты;
- распоряжение о предоставлении права пользования земельным
участком;
- план земельного участка.
14.3. Землеустроительное дело по установлению границ земельного
участка: материалы межевания и карта (план) формируется по
административным округам города не менее чем в 2 экземплярах и
включает в себя:
Материалы межевания земельного участка:
- титульный лист;
- опись;
- пояснительную записку;
- заверенную копию лицензии на право выполнения геодезической
(картографической) деятельности, включающую вид работ "межевание
земель", выданную Московским окружным управлением геодезии и
картографии (или уставных документов, положений, иных распорядительных
документов, на основании которых производится выполнение указанных
работ);
- копию свидетельства о поверке средства измерения;
- земельно-кадастровую информацию о земельном участке;
- правоустанавливающий документ (при наличии распоряжения органа
власти или Департамента земельных ресурсов города Москвы);
- проект границ земельного участка;
- извещение (вызов) лиц, права которых могут быть затронуты при
проведении межевания земельного участка;
- расписку (документ, подтверждающий факт получения извещения);
- акт согласования границ земельного участка;
- техническое задание на выполнение межевых работ;
- каталог координат исходных пунктов МГГТ, оригинал выписки линий
градостроительного регулирования (ЛГР);
- схему съемочного обоснования;
- результаты полевых и камеральных работ (ведомость уравненных
ходов с оценкой точности);
- ведомость вычисления координат межевых знаков с оценкой
точности;
- вычисление площади земельного участка;
- абрис узловых и поворотных точек границ земельного участка;
- акт сдачи-приемки установленных межевых знаков;
- акт контроля и приемки материалов межевания земельного участка
Исполнителем работ;
- план границ земельного участка в масштабе 1:2000 с каталогом
координат межевых знаков (для оформления договора аренды земли).
Карту (план) земельного участка:
- служебная информация по межеванию, предназначенная для передачи
в Департамент земельных ресурсов города Москвы, составляется в
электронном и бумажном виде.
14.4. Описание земельных участков составляется в соответствии с
приказом Росземкадастра от 02.10.2002 N П/327 "Об утверждении
требований к оформлению документов о межевании, представляемых для
постановки земельных участков на государственный кадастровый учет",
оформляется в отдельной папке в 1 экземпляре.
14.5. Правоустанавливающий документ на землепользование (договор
аренды) оформляется в 2 экземплярах и включает в себя:
- текстовую часть;
- графическое приложение "Проект границ земельного участка (эскиз
N 1)".
14.6. Материалы передаются в Территориальные управления
Департамента земельных ресурсов города Москвы по акту сдачи-приемки
работ и накладной в составе:
- землеустроительное дело по оформлению права пользования
земельным участком - 1 экз.;
- землеустроительное дело по установлению границ земельного
участка: материалы межевания и карта (план) - 3 экз.;
- план границ земельного участка в масштабе 1:2000 с каталогом
координат межевых знаков (составляется для договора аренды земли) - 2
экз.;
- описание земельного участка для постановки земельного участка
на государственный кадастровый учет - 1 экз.;
- договор аренды - 2 экз.
15. Требования по сопутствующему монтажу поставленного
оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика (в случае
необходимости): не устанавливаются.
16. Требования по техническому обучению поставщиком персонала
заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах: не
предъявляются.
17. Требования по объему гарантий качества работ: выявленные
отклонения от требований технического задания устраняются Исполнителем
в полном объеме в течение 1 месяца со дня обнаружения (без
дополнительной оплаты).
18. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
минимальный срок гарантии качества выполненных работ - 1 год.
19. Авторские права: исключительные права на объекты
интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением
обязательств по выполнению работ, принадлежат городу Москве и подлежат
регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ.
20. Правовое регулирование приобретения и использования
выполняемых работ: в соответствии с условиями государственного
контракта на выполнение работ.
21. Иные требования к работам и условиям их выполнения (оказания)
по усмотрению Заказчика: в соответствии с условиями государственного
контракта на выполнение работ. |