взаимная имущественная ответственность сторон в случае
неисполнения ими обязанностей.
Типовые договоры контрактации утверждаются в порядке,
устанавливаемом Советом Министров СССР (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
-------------------------------------------
(1) Наименование главы 25 - ред. Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета
РСФСР, 1987, N 9, ст. 250.
Глава 26. ЗАЕМ
Статья 269. Договор займа
По договору займа одна сторона (займодавец) передает другой
стороне (заемщику) в собственность (в оперативное управление) деньги
или вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется
возвратить займодавцу такую же сумму денег или равное количество вещей
того же рода и качества.
Договор займа на сумму свыше пятидесяти рублей должен быть
совершен в письменной форме.
Договор займа считается заключенным в момент передачи денег или
вещей (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля
1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 270. Проценты по договору займа
Взимание процентов по договору займа допускается только в
случаях, установленных законодательством Союза ССР, а также по заемным
операциям касс взаимопомощи и ломбардов (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 271. Оспаривание договора займа
Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности,
доказывая, что деньги или вещи в действительности не получены им от
займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре.
В тех случаях, когда договор займа должен быть получен в
письменной форме (статья 269), оспаривание его по безденежности путем
свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев
уголовно наказуемых деяний.
Статья 272. Заемные операции банков и государственных
трудовых сберегательных касс
Заемные операции банков и государственных трудовых сберегательных
касс регулируются законодательством Союза ССР.
Статья 273. Заемные операции ломбардов
Ломбарды выдают гражданам ссуды, обеспечиваемые залогом предметов
домашнего потребления и личного пользования (статьи 192-202).
Предельный размер и число ссуд, которые могут быть выданы одному
лицу, а также сроки, на которые выдаются ссуды, определяются Типовым
уставом ломбарда, утверждаемым Советом Министров РСФСР (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 274. Заемные операции касс взаимопомощи
и фондов творческих союзов
Кассы взаимопомощи при профсоюзных комитетах предприятий,
учреждений, организаций выдают рабочим и служащим долгосрочные ссуды.
Кассы взаимопомощи в колхозах выдают ссуды колхозникам. Фонды
творческих союзов выдают ссуды работникам литературы и искусства.
Кассы взаимопомощи пенсионеров при отделах социального
обеспечения исполнительных комитетов районных, городских, районных в
городах Советов народных депутатов выдают долгосрочные и
кратковременные ссуды пенсионерам.
Сроки и условия выдачи ссуд определяются типовыми (примерными)
уставами касс взаимопомощи и уставами фондов творческих союзов (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Глава 27. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЕМ
Статья 275. Договор имущественного найма
По договору имущественного найма наймодатель обязуется
предоставить нанимателю имущество во временное пользование за плату.
Статья 276. Форма договора имущественного найма
Договор имущественного найма между гражданами на срок более
одного года должен быть заключен в письменной форме.
Статья 277. Срок договора имущественного найма
Срок договора имущественного найма не должен превышать десяти
лет.
Срок заключенного между государственными, кооперативными и
другими общественными организациями договора найма строения или
нежилого помещения не должен превышать пяти лет, а договор найма
оборудования и иного имущества - одного года.
Срок договора найма предметов домашнего обихода, музыкальных
инструментов, спортивного инвентаря, легковых автомобилей и другого
имущества личного пользования, предоставляемых гражданину
государственной, кооперативной или другой общественной организацией
(бытовой прокат), не должен превышать срока, установленного
соответствующим типовым договором бытового проката (статья 294).
При заключении договора на более длительный, чем указано выше,
срок договора считается заключенным соответственно на десять лет, на
пять лет, на один год или срок, установленный типовым договором
бытового проката (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от
24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст.
250).
Статья 278. Заключение договора имущественного найма
без указания срока
Если договор имущественного найма заключен без указания срока, он
считается заключенным на неопределенный срок, и каждая из сторон
вправе отказаться от договора во всякое время, предупредив об этом
другую сторону за один месяц, а при найме строений или нежилых
помещений - за три месяца.
Если ни одна из сторон по договору имущественного найма,
заключенному между государственными, кооперативными или другими
общественными организациями без указания срока, не отказалась от
договора до истечения сроков, указанных в части второй статьи 277
настоящего Кодекса, договор по истечении этих сроков считается
прекращенным.
Договор бытового проката, заключенный без указания срока,
считается заключенным на срок, установленный соответствующим типовым
договором бытового проката (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987,
N 9, ст. 250).
Статья 279. Продолжение пользования имуществом после
истечения срока договора
Если наниматель продолжает пользоваться имуществом после
истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны
наймодателя, договор считается возобновленным на неопределенный срок,
и каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора,
предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при найме строений
или нежилых помещений - за три месяца.
К договорам между государственными, кооперативными и другими
общественными организациями, а также к договорам бытового проката это
правило не применяется (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987,
N 9, ст. 250).
Статья 280. Преимущественное право социалистической
организации на возобновление договора найма
Государственная, кооперативная или другая общественная
организация, надлежащим образом выполнявшая принятые на себя по
договору найма обязательства, по окончании действия договора имеет
преимущественное перед другими лицами право на возобновление договора
(в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г.
- Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 281. Предоставление имущества нанимателю
Наймодатель обязан предоставить нанимателю имущество в состоянии,
соответствующем условиям договора и назначению имущества.
Организация, заключающая договор бытового проката, обязана в
присутствии нанимателя проверить исправность сдаваемого внаем
имущества.
Наймодатель не отвечает за недостатки имущества, которые были им
оговорены при заключении договора.
Статья 282. Последствия непредоставления
имущества нанимателю
Если наймодатель не предоставляет в пользование нанимателя
сданное внаем имущество, наниматель вправе истребовать от него это
имущество (статья 217) и потребовать возмещения убытков, причиненных
задержкой исполнения, либо со своей стороны отказаться от договора и
взыскать убытки, причиненные его неисполнением.
Статья 283. Пользование нанятым имуществом
Наниматель обязан пользоваться имуществом в соответствии с
договором и назначением имущества.
Статья 284. Обязанность наймодателя по содержанию
сданного внаем имущества
Наймодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт
сданного внаем имущества, если иное не предусмотрено законом или
договором.
Неисполнение наймодателем этой обязанности дает нанимателю право
либо произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или
вызываемый неотложной необходимостью, и взыскать с наймодателя
стоимость ремонта или зачесть ее в счет наемной платы, либо
расторгнуть договор (статья 290) и взыскать убытки, причиненные его
неисполнением.
Статья 285. Обязанности нанимателя по содержанию
нанятого имущества
Наниматель обязан поддерживать нанятое имущество в исправном
состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, если иное не
установлено законом или договором, и нести расходы по содержанию
имущества.
Статья 286. Плата за пользование нанятым имуществом
Наниматель обязан своевременно вносить плату за пользование
имуществом. Он вправе требовать соответственного уменьшения наемной
платы, если в силу обстоятельств, за которые наниматель не отвечает,
условия пользования, предусмотренные договором, или состояние
имущества существенно ухудшились.
Статья 287. Поднаем
Сдача нанимателем нанятого имущества в поднаем допускается лишь с
согласия наймодателя.
Сдача поднаем имущества, предоставленного нанимателю по договору
бытового проката, не допускается.
Статья 288. Сохранение силы договора найма
при переходе имущества к другому собственнику
При переходе права собственности на сданное внаем имущество от
наймодателя к другому лицу договор найма сохраняет силу для нового
собственника.
Договор найма сохраняет силу и при переходе имущества от одной
государственной организации (наймодателя) к другой.
Статья 289. Досрочное расторжение договора
по требованию наймодателя
Наймодатель может предъявить в суде, арбитражном суде или
третейском суде требование о досрочном расторжении договора найма:
1) если наниматель пользуется имуществом не в соответствии с
договором или назначением имущества;
2) если наниматель умышленно или по неосторожности ухудшает
состояние имущества;
3) если наниматель не внес наемной платы в течение трех месяцев,
а по договору бытового проката - в течение одного месяца со дня
истечения срока платежа;
4) если наниматель не производит капитального ремонта в тех
случаях, когда по закону или по договору капитальный ремонт лежит на
обязанности нанимателя (в ред. - Закона Российской Федерации от
24.06.92 г. N 3119-1 - Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 34, ст.
1966).
Статья 290. Досрочное расторжение договора
по требованию нанимателя
Наниматель может предъявить в суде, арбитражном суде или
третейском суде требование о досрочном расторжении договора найма:
1) если наймодатель не производит лежащего на его обязанности
капитального ремонта имущества;
2) если имущество в силу обстоятельств, за которые наниматель не
отвечает, окажется в состоянии, негодном для пользования.
Наниматель вправе отказаться от договора бытового проката в любое
время (в ред. - Закона Российской Федерации от 24.06.92 г. N 3119-1 -
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1992, N 34, ст. 1966).
Статья 291. Возврат имущества наймодателю
При прекращении договора найма наниматель обязан вернуть
наймодателю имущество в том состоянии, в каком он его получил, с
учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном договором.
Статья 292. Ответственность нанимателя за ухудшение имущества
В случае допущенного нанимателем ухудшения нанятого имущества он
должен возместить наймодателю убытки, если не докажет, что ухудшение
имущества произошло не по его вине.
Статья 293. Улучшение имущества
В случае произведенного с разрешения наймодателя улучшения
нанятого имущества наниматель имеет право на возмещение произведенных
для этой цели необходимых расходов, если иное не предусмотрено законом
или договором.
Произведенные нанимателем без разрешения наймодателя улучшения,
если они отделимы без вреда для имущества и если наймодатель не
согласится возместить их стоимость, могут быть изъяты нанимателем.
Стоимость улучшений, произведенных нанимателем без разрешения
наймодателя и неотделимых без вреда для имущества, возмещению не
подлежит.
Статья 294. Типовые договоры бытового проката
Типовые договоры по отдельным видам бытового проката утверждаются
Советом Министров РСФСР.
Отступления от условий типовых договоров, ограничивающие права
пользователей, недействительны.
Глава 28(1). НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Статья 295. Договор найма жилого помещения
Пользование жилым помещением в домах государственного и
общественного жилищного фонда осуществляется в соответствии с
договором найма жилого помещения, заключаемым между наймодателем -
жилищно-эксплуатационной организацией (а при отсутствии -
соответствующим предприятием, учреждением, организацией) и нанимателем
- гражданином, на имя которого выдан ордер.
Договор найма жилого помещения в домах, принадлежащих гражданам
на праве личной собственности, заключается нанимателем с собственником
дома.
Договор найма жилого помещения заключается, изменяется и
расторгается на условиях и в порядке, определяемых законодательством
Союза ССР, Жилищным кодексом РСФСР и другим законодательством РСФСР (в
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
--------------------------------------
(1) Статьи 296-341 утратили силу ( В ред. - Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Глава 29. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
Статья 342. Договор безвозмездного пользования имуществом
По договору безвозмездного пользования имуществом одна сторона
обязуется передать или передает имущество в безвозмездное временное
пользование другой стороне, а последняя обязуется вернуть то же
имущество.
К договору безвозмездного пользования имуществом соответственно
применяются правила статей 276, 279, 281 (часть первая), 283, 285-293
настоящего Кодекса.
Статья 343. Срок договора безвозмездного пользования
имуществом между социалистическими организациями
Срок договора безвозмездного пользования имуществом, заключенного
между социалистическими организациями, не должен превышать одного
года, поскольку законодательством Союза ССР или РСФСР иное не
установлено. Если договор заключен на более длительный срок, он
считается заключенным на один или на иной установленный законом
предельный срок.
Если такой договор заключен без указания срока, применяется часть
первая статьи 278 настоящего Кодекса. Если ни одна из сторон не
отказалась от договора до истечения одного года или иного
установленного законом предельного срока, договор по истечении этого
срока считается прекращенным.
Статья 344. Последствия непредоставления имущества
в безвозмездное пользование
Если социалистическая организация, принявшая на себя по договору
обязанность передать имущество в безвозмездное пользование, не
предоставляет этого имущества, применяются правила статьи 282
настоящего Кодекса. Однако в этом случае другой стороне возмещаются
лишь убытки, выразившиеся в произведенных ею расходах, утрате или
повреждении ее имущества.
Статья 345. Ответственность за недостатки имущества,
переданного в безвозмездное пользование
Передавший имущество в безвозмездное пользование отвечает за
недостатки этого имущества, которых он умышленно или по грубой
неосторожности не оговорил при передаче имущества.
Статья 346. Передача полученного в пользование
имущества третьему лицу
Получивший имущество в безвозмездное пользование вправе
предоставить это имущество в пользование третьему лицу лишь с согласия
передавшего имущество, оставаясь ответственным перед ним.
Статья 347. Досрочное расторжение договора
Передавший имущество в безвозмездное пользование вправе требовать
досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных пунктами
первым и вторым статьи 289 настоящего Кодекса, а также если другая
сторона без его согласия предоставила переданное ей в безвозмездное
пользование имущество третьему лицу.
Статья 348. Расторжение договора по требованию
нового собственника имущества
Договор безвозмездного пользования имуществом, заключенный без
указания срока, может быть расторгнут по требованию лица, к которому
перешло право собственности на это имущество или право оперативного
управления им.
Статья 349. Прекращение договора
Договор безвозмездного пользования имуществом, кроме общих
оснований прекращения обязательств, прекращается также в случае смерти
гражданина или прекращения юридического лица, участвовавших в
договоре.
Глава 30. ПОДРЯД
Статья 350. Договор подряда
По договору подряда подрядчик обязуется выполнить за свой риск
определенную работу по заданию заказчика из его или своих материалов,
а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
Статья 351. Выполнение подрядных работ гражданином
Гражданин может принять на себя выполнение работы по договору
подряда лишь при условии выполнения этой работы своим трудом.
Статья 352. Смета
На выполнение работ, предусмотренных договором, может быть
составлена твердая или приблизительная смета.
Если возникла необходимость значительно превысить приблизительную
смету, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. В
этом случае заказчик имеет право отказаться от договора, возместив
подрядчику понесенные им расходы. Если подрядчик не предупредил
заказчика о превышении сметы, он обязан выполнить работу, не требуя
возмещения сверхсметных расходов.
Статья 353. Выполнение работы из материала подрядчика
и его средствами
Подрядчик обязан выполнить работу, обусловленную договором, из
своего материала и своими средствами, поскольку иное не установлено
законом или договором.
Подрядчик, выполняющий работу из своего материала, отвечает за
недоброкачественность материала.
Если из материала подрядчика выполняется работа в силу договора
подряда по обслуживанию бытовых потребностей граждан (бытовой заказ),
материал оплачивается при заключении договора полностью или в части,
указанной в соответствующем типовом договоре, с окончательным расчетом
при получении заказчиком выполненной подрядчиком работы. В случаях,
предусмотренных типовыми договорами, материал может быть предоставлен
подрядчиком в кредит (с рассрочкой платежа). Последующее изменение
цены предоставленного в кредит материала не влечет за собой
перерасчета.
Статья 354. Выполнение работы из материала заказчика
Если работа выполняется полностью или частично из материала
заказчика, подрядчик отвечает за неправильное использование этого
материала. Подрядчик обязан представить заказчику отчет в
израсходовании материала и возвратить остаток материала.
Если из материала заказчика выполняется работа в силу бытового
заказа, то в квитанции, выдаваемой подрядчиком заказчику при
заключении договора, должны быть указаны точное наименование материала
и его оценка по соглашению сторон.
Статья 355. Передача организациями материалов
и оборудования по договору подряда
Социалистические организации вправе в порядке и пределах,
установленных законодательством Союза ССР и РСФСР, выдавать свои
материалы и оборудование социалистическим промышленным предприятиям
для изготовления продукции по договору подряда.
В договоре, заключенном на основании настоящей статьи, кроме
других условий, должны быть предусмотрены нормы расхода материалов,
сроки возврата остатков и основных отходов, а также ответственность
подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих
обязанностей.
Статья 356. Обязанность подрядчика сохранять
вверенное ему имущество
Подрядчик обязан принять все меры к обеспечению сохранности
вверенного ему заказчиком имущества и несет ответственность за всякое
упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.
Статья 357. Риск случайной гибели материалов
Риск случайной гибели или случайной порчи материалов несет
сторона, предоставившая материал.
Статья 358. Обстоятельства, о которых подрядчик
обязан предупредить заказчика
Подрядчик обязан своевременно предупредить заказчика:
1) о непригодности или недоброкачественности материала,
полученного от заказчика;
2) о том, что соблюдение указаний заказчика грозит годности или
прочности выполняемой работы;
3) о наличии иных, не зависящих от подрядчика, обстоятельств,
грозящих годности или прочности выполняемой работы.
Статья 359. Последствия неисполнения заказчиком
требования подрядчика
Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное
предупреждение со стороны подрядчика, в соразмеренный срок не заменит
непригодный или недоброкачественный материал, не изменит указаний о
способе выполнения работы либо не устранит иных обстоятельств,
грозящих годности или прочности работы, подрядчик вправе, а по
договору между социалистическими организациями обязан отказаться от
договора и взыскать понесенные им убытки.
Статья 360. Права заказчика во время выполнения работы
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку
становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от договора и
потребовать возмещения убытков.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не
будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить
подрядчику соразмеренный срок для устранения недостатков, а при
неисполнении подрядчиком этого требования в назначенный срок
отказаться от договора и либо потребовать возмещения убытков, либо
поручить исправление работы третьему лицу за счет подрядчика.
При наличии уважительных причин заказчик вправе во всякое время
до окончания работы отказаться от договора, уплатив подрядчику
вознаграждение за выполненную часть работы и возместив ему убытки,
принесенные расторжением договора, с зачетом того, что подрядчик
сберег вследствие расторжения договора.
Статья 361. Обязанность заказчика принять работу,
выполненную подрядчиком
Заказчик обязан принять работу, выполненную подрядчиком, и
осмотреть ее. Если заказчик не заявит немедленно подрядчику об
отступлениях от условий договора, ухудшивших работу, или иных
недостатках в работе, он теряет право в дальнейшем ссылаться на эти
отступления от условий договора или недостатки в работе.
Об отступлениях от условий договора и иных недостатках в работе,
которые не могли быть обнаружены при обычном способе ее принятия,
заказчик обязан сообщить подрядчику немедленно по их обнаружении.
Статья 362. Уплата вознаграждения подрядчику
Заказчик обязан оплатить выполненную подрядчиком работу по сдаче
всей работы, если иное не установлено законом или договором.
Стоимость работ, выполняемых по договору бытового заказа,
определяется утвержденным в установленном порядке прейскурантом и
оплачивается заказчиком в соответствии с типовым договором либо
полностью при заключении договора, либо путем выдачи аванса при
заключении договора с окончательным расчетом при получении заказчиком
выполненной подрядчиком работы.
Статья 363. Расчеты между сторонами в случае гибели предмета
подряда или невозможности окончания работы
Если предмет подряда до сдачи его случайно погиб или окончание
работы стало невозможным не по вине сторон, подрядчик не вправе
требовать вознаграждения за работу.
Если гибель предмета подряда или невозможность окончания работы
произошли вследствие недостатков материала, доставленного заказчиком,
или его распоряжений о способе выполнения работы либо произошли после
наступления просрочки в принятии заказчиком выполненной работы, причем
подрядчиком были соблюдены правила статей 358 и 359 настоящего
Кодекса, подрядчик сохраняет право на получение вознаграждения за
работу.
Статья 364. Права заказчика в случае
нарушения договора подрядчиком
Если подрядчик допустил отступления от условий договора,
ухудшившие работу, или допустил иные недостатки в работе, заказчик
вправе по своему выбору требовать безвозмездного исправления указанных
недостатков в соразмеренный срок или возмещения понесенных заказчиком
необходимых расходов по исправлению своими средствами недостатков
работы, если договором предусмотрено такое право заказчика, или
соответственного уменьшения вознаграждения за работу.
При наличии в работе существенных отступлений от договора либо
иных существенных недостатков заказчик вправе требовать расторжения
договора и возмещения убытков.
Если существенные отступления от договора или другие существенные
недостатки были обнаружены в вещи, изготовленной из материала
заказчика по договору бытового заказа, - заказчик вправе по своему
выбору требовать либо изготовления другой вещи из однородного
материала такого же качества, либо расторжения договора и возмещения
убытков.
Статья 365. Давность по искам об ответственности подрядчика
Иск по поводу отступлений подрядчика от условий договора,
ухудшивших работу, или иных недостатков в работе может быть предъявлен
в течение шести месяцев со дня принятия работы, а если недостатки не
могли быть обнаружены при обычном способе принятия работы, - в течение
одного года со дня принятия работы.
Иск по поводу таких недостатков в строении или сооружении,
которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия работы,
если одной из сторон является гражданин, может быть предъявлен в
течение трех лет со дня принятия работы.
Если в договоре подряда предусмотрен гарантийный срок и заявление
по поводу недостатков работы сделано в пределах гарантийного срока,
течение срока исковой давности начинается со дня заявления о
недостатках, а в отношениях между социалистическими организациями - со
дня обнаружения недостатков в работе.
Статья 366. Последствия неявки заказчика
за получением выполненной работы
В случае неявки заказчика за получением вещи, изготовленной по
договору бытового заказа, подрядчик вправе по истечении шести месяцев
со дня, когда, согласно договору, вещь должна быть сдана заказчику, и
последующего двухкратного предупреждения заказчика продать вещь в
установленном порядке, а вырученную сумму, за вычетом всех
причитающихся подрядчику платежей, внести в депозит нотариальной
конторы на имя заказчика.
Статья 367. Правила об отдельных видах договора подряда
Правила об отдельных видах договора подряда между организациями,
а также правила о договорах подряда по обслуживанию бытовых
потребностей граждан (бытового заказа) устанавливаются
законодательством Союза ССР и РСФСР.
По отдельным видам обслуживания граждан Совет Министров РСФСР
утверждает типовые договоры бытового заказа. Отступления от условий
типовых договоров, ограничивающие права заказчиков, недействительны (в
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Глава 31. ПОДРЯД НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Статья 368. Договор подряда на капитальное строительство
По договору подряда на капитальное строительство организация -
подрядчик обязуется своими силами и средствами построить и сдать
организации-заказчику предусмотренный планом объект в соответствии с
утвержденной проектно-сметной документацией и в установленный срок, а
заказчик обязуется предоставить подрядчику строительную площадку,
передать ему утвержденную проектно-сметную документацию, обеспечить
своевременное финансирование строительства, принять законченные
строительством объекты и оплатить их.
Обеспечение строительства технологическим, энергетическим,
электротехническим и общезаводским оборудованием и аппаратурой
возлагается на заказчика, кроме случаев, предусмотренных специальными
постановлениями. Специальными постановлениями на заказчика может быть
возложено обеспечение строительства материалами.
Статья 369. Генеральный подрядчик и субподрядчик
Договор подряда на капитальное строительство заключается
заказчиком с одной строительной организацией, а в случаях и в порядке,
определяемых Советом Министров СССР, с двумя строительными
организациями, которые вправе в качестве генерального подрядчика на
основе договора субподрядчика поручать выполнение отдельных комплексов
работ специализированным организациям (статьи 171 и 223).
Договор на выполнение работ по монтажу оборудования заключается
заказчиком либо с генеральным подрядчиком, либо с поставщиком
оборудования.
С согласия генерального подрядчика договоры на выполнение
монтажных и иных специальных работ могут заключаться заказчиками с
монтажными или иными специализированными организациями (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 июня 1970 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1970, N 26, ст. 511).
Статья 370. Права заказчика
Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за
соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ проектам
и сметам. Он вправе в любое время проверить ход и качество
строительных и монтажных работ, а также качество используемых
материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную
деятельность подрядчика.
Недостатки выполнения работ или используемых для работ
материалов, допущенные по вине подрядчика (или субподрядчика), должны
быть устранены подрядчиком за свой счет.
Статья 371. Ответственность сторон за нарушение договора
подряда на капитальное строительство
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
договору подряда на капитальное строительство ответственная за это
сторона уплачивает установленную неустойку (пеню), а также возмещает в
сумме, не покрытой неустойкой, убытки, выразившиеся в произведенных
другой стороной расходах, в утрате или повреждении ее имущества.
Суммы неустойки (пени), уплаченные подрядчиком за нарушение
сроков выполнения отдельных работ, возвращаются подрядчику в случае
окончания всех работ по объекту к установленному договором конечному
сроку.
Статья 372. Правила о договорах подряда
на капитальное строительство
Договоры подряда на капитальное строительство заключаются и
исполняются в соответствии с правилами, утверждаемыми Советом
Министров СССР либо в установленном им порядке.
Особые правила о договорах подряда на капитальное строительство в
колхозах утверждаются в порядке, устанавливаемом Советом Министров
РСФСР.
Глава 32. ПЕРЕВОЗКА
Статья 373. Договор перевозки груза и план грузовых перевозок
По договору перевозки груза транспортная организация (перевозчик)
обязуется доставить вверенный ей отправителем груз в пункт назначения
и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а
отправитель обязуется уплатить за перевозку установленную плату.
Договор перевозки грузов государственных, кооперативных и других
общественных организацией заключается на основании плана перевозок,
обязательного для обеих сторон.
Заключение договора перевозки грузов, не предусмотренных планом,
допускается в порядке, установленном транспортными уставами
(кодексами) (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24
февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст.
250).
Статья 374. Договор перевозки пассажира
По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти
пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа -
также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному
на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную
плату за проезд, а при сдаче багажа - и за провоз багажа.
Статья 375. Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа
Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа и ответственность
сторон по этим перевозкам в соответствии с Основами гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик определяются уставами
(кодексами) отдельных видов транспорта и издаваемыми в установленном
порядке правилами.
Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и ответственность сторон по этим перевозкам определяются в
соответствии с настоящим Кодексом Уставом автомобильного транспорта
РСФСР, утверждаемым Советом Министров РСФСР, и издаваемыми в
установленном порядке правилами.
Статья 376. Ответственность за невыполнение плана
грузовых перевозок
Перевозчик и отправитель несут имущественную ответственность за
неподачу перевозочных средств, непредъявление к перевозке груза и за
другие нарушения обязанностей, вытекающих из плана перевозок, а равно
за такие же нарушения в случаях, предусмотренных частью третьей статьи
373 настоящего Кодекса.
Статья 377. Ответственность за невыполнение плана
автомобильных грузовых перевозок
Отправитель, не предъявивший груз для перевозки автомобильным
транспортом, должен уплатить автотранспортной организации штраф за все
непредъявленное по сравнению с планом перевозок или разовым заказом
количество груза. Груз, который был предъявлен отправителем в
состоянии, не соответствующем правилам перевозки, и не был приведен им
в надлежащее состояние в срок, обеспечивающий своевременную отправку,
считается непредъявленным.
Автотранспортная организация, не подавшая отправителю
транспортные средства в количестве, достаточном для перевозки
предусмотренного планом перевозок или принятым к исполнению разовым
заказом груза, должна уплатить отправителю штраф за все невывезенное
по сравнению с планом или разовым заказом количество груза,
подготовленного к отправке. Подача перевозочных средств, непригодных
для перевозки предусмотренного планом груза, приравнивается к неподаче
транспортных средств.
Автотранспортная организация и отправитель освобождаются от
ответственности за невыполнение плана перевозок, если оно произошло
вследствие:
1) явлений стихийного характера (заносы, наводнения, пожары и т.
п.);
2) аварии на предприятии, в результате которой работа предприятия
была прекращена на срок не менее трех суток;
3) временного прекращения или ограничения перевозки грузов по
определенным дорогам, установленного в порядке, предусмотренном
Уставом автомобильного транспорта РСФСР.
Размер штрафов, предусмотренных настоящей статьей, определяется
Уставом автомобильного транспорта РСФСР.
Статья 378. Плата за перевозку грузов, пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
Размер платы за перевозку грузов, пассажиров и багажа
автомобильным транспортом, а также размер сборов за выполнение
автотранспортными организациями дополнительных к перевозке работ и
операций определяется на основании тарифов, утверждаемых в порядке,
устанавливаемом Советом Министров РСФСР (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 379. Погрузка и выгрузка грузов, перевозимых
автомобильным транспортом
Погрузка грузов на автомобиль производится силами и средствами
отправителя, а их выгрузка - силами и средствами получателя, если иное
не установлено соглашением автотранспортной организации с отправителем
или, соответственно, с получателем.
Сроки погрузки и выгрузки грузов средствами отправителей и
получателей определяются Уставом автомобильного транспорта РСФСР.
За простой средств автомобильного транспорта под погрузкой и
выгрузкой сверх установленных сроков по вине отправителя или
получателя, а также за простой по вине отправителя средств
автомобильного транспорта в пути следования отправитель или получатель
уплачивает автотранспортной организации штраф в размере, установленном
тарифами.
Статья 380. Срок доставки груза и багажа
и ответственность за просрочку
Перевозчик обязан доставить груз или багаж в пункт назначения в
срок, установленный транспортными уставами (кодексами) или изданными в
установленном порядке правилами. Если срок доставки в указанном
порядке не установлен, стороны вправе установить этот срок в договоре.
Перевозчик освобождается от ответственности за просрочку в
доставке груза или багажа, если просрочка произошла не по его вине.
Размер штрафов, взимаемых с автотранспортных организаций за
просрочку в доставке груза или багажа, определяется Уставом
автомобильного транспорта РСФСР в зависимости от длительности
просрочки.
Уплата автотранспортной организацией штрафа за доставку груза или
багажа с просрочкой не освобождает ее от ответственности за вызванные
этой просрочкой утрату, недостачу или повреждение груза или багажа.
Статья 381. Прекращение договора перевозки
по требованию пассажира
Пассажир вправе отказаться от договора перевозки в междугородном
автомобильном сообщении и, возвратив билет до отхода автобуса
(маршрутного такси), получить уплаченные за него деньги:
1) при опоздании отправления автобуса (такси) более чем на один
час;
2) при предоставлении пассажиру места в автобусе (такси) менее
высокого класса, чем тот, на который ему продан билет;
3) в иных случаях, предусмотренных Уставом автомобильного
транспорта РСФСР;
При прекращении поездки вследствие болезни или несчастного случая
пассажиру возвращается плата за проезд пропорционально оставшемуся
расстоянию перевозки.
Статья 382. Ответственность перевозчика за утрату,
недостачу и повреждение груза или багажа
Перевозчик отвечает за утрату, недостачу и повреждение принятого
к перевозке груза и багажа, если не докажет, что утрата, недостача или
повреждение произошли не по его вине (статьи 222 и 224).
В транспортных уставах (кодексах) могут быть предусмотрены
случаи, когда доказательство вины перевозчика в утрате, недостаче или
повреждении груза возлагается на получателя или отправителя.
Статья 383. Размер ответственности автотранспортной
организации за утрату, недостачу и повреждение груза
За ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа
автомобильным транспортом, перевозчик (автотранспортная организация)
отвечает:
1) в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере
стоимости утраченного или недостающего груза или багажа;
2) в случае повреждения груза или багажа - в размере суммы, на
которую понизилась его стоимость;
3) в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с
объявлением его ценности, - в размере объявленной стоимости груза или
багажа, если не будет доказано, что она ниже его действительной
стоимости.
Если в результате повреждения, за которое автотранспортная
организация отвечает (статья 382), качество груза или багажа
изменилось настолько, что он не может быть использован по прямому
назначению, получатель груза или багажа вправе от него отказаться и
потребовать возмещение за его утрату.
Если груз или багаж, за утрату или недостачу которого
автотранспортная организация выплатила соответствующее возмещение,
будет впоследствии найден, получатель (отправитель) вправе потребовать
выдачи ему этого груза или багажа, возвратив полученное за его утрату
или недостачу возмещение.
Статья 384. Претензии и иски по перевозкам
До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки,
обязательно предъявление ему претензии.
Претензии могут предъявляться в течение шести месяцев, а
претензии об уплате штрафов и премий - в течение 45 дней. Перевозчик
обязан рассмотреть заявленную претензию и уведомить заявителя об
удовлетворении или отклонении ее в течение трех месяцев, а в отношении
претензии по перевозке, осуществляемой перевозчиками разных видов
транспорта по одному документу, в течение шести месяцев и претензии об
уплате штрафа или премии - в течение 45 дней.
Если претензия отклонена или ответ не получен в срок,
установленный настоящей статьей, заявителю предоставляется на
предъявление иска два месяца со дня получения ответа или истечения
срока, установленного для ответа.
Для предъявления перевозчикам исков, вытекающих из перевозки, к
отправителям, получателям или к пассажирам устанавливается
шестимесячный срок.
Сроки исковой давности и порядок предъявления исков по спорам,
связанным с перевозками в заграничном сообщении, устанавливаются
транспортными уставами (кодексами) или международными договорами (в
ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 385. Ответственность перевозчика за причинение
смерти или повреждение здоровья пассажира
Ответственность перевозчика за причинение смерти или повреждение
здоровья пассажира определяется по правилам главы 40 настоящего
Кодекса, если законом не предусмотрена повышенная ответственность.
Глава 33. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Статья 386. Виды страхования
Государственное страхование осуществляется в форме обязательного
и добровольного страхования.
Статья 387. Обязательное страхование
Обязательному страхованию подлежит имущество, указанное в законе,
на условиях, им установленных.
По обязательному страхованию страховая организация при
наступлении предусмотренного законом события (страхового случая)
возмещает страхователю или иному лицу, которому принадлежит
застрахованное имущество, понесенный им ущерб: при полной гибели
имущества - в полной сумме страхового обеспечения, а при частичном
повреждении - в размере соответствующей части страхового обеспечения.
Страхователь обязан вносить установленные страховые платежи.
Виды обязательного личного страхования устанавливаются
законодательством Союза ССР.
Статья 388. Договор добровольного страхования
По договору добровольного страхования страховая организация
обязуется при наступлении указанного в договоре события (страхового
случая):
по имущественному страхованию - возместить страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен договор, понесенный ущерб (выплатить
страховое возмещение) в пределах обусловленной по договору суммы
(страховой суммы), а когда имущество застраховано не в полной
стоимости, - соответствующую часть ущерба, если иное не предусмотрено
правилами страхования;
по личному страхованию - уплатить страхователю или иному лицу, в
пользу которого заключен договор, обусловленную по договору страховую
сумму, независимо от причитающихся ему сумм по государственному
социальному страхованию, социальному обеспечению и сумм, причитающихся
в порядке возмещения вреда.
Страхователь обязуется вносить установленные договором страховые
платежи.
Статья 389. Переход к страховой организации прав страхователя
в отношении лица, ответственного за причиненный ущерб
К страховой организации, уплатившей страховое возмещение по
имущественному страхованию, переходит в пределах этой суммы право
требования, которое страхователь (или иное лицо, получившее страховое
возмещение) имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
Статья 390. Правила страхования
Правила страхования утверждаются в порядке, устанавливаемом
Советом Министров СССР.
Глава 34. РАСЧЕТНЫЕ И КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Статья 391. Расчеты между организациями
Платежи по обязательствам между государственными организациями,
колхозами и иными кооперативными и другими общественными организациями
производятся в порядке безналичных расчетов через кредитные
учреждения, в которых указанные организации в соответствии с законом
хранят свои денежные средства. Порядок и формы расчетов определяются
законодательством Союза ССР.
Расчеты наличными деньгами между государственными организациями,
колхозами и иными кооперативными и другими общественными организациями
допускаются в случаях и пределах, устанавливаемых законодательством
Союза ССР (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24
февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст.
250).
Статья 392. Распоряжение денежными средствами, хранящимися
на счетах организаций в кредитных учреждениях
Организации распоряжаются денежными средствами, хранящимися на их
счетах в кредитных учреждениях, в соответствии с целевым назначением
этих средств.
Без согласия организации списание средств, находящихся в ее счете
в кредитном учреждении, допускается лишь в случаях, предусмотренных
законодательством Союза ССР.
При удовлетворении претензий соблюдается очередность,
установленная законодательством Союза ССР (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 5 января 1987 г. - Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1987, N 1, ст. 1).
Статья 393. Кредитование организаций
Кредитование государственных организаций, колхозов и иных
кооперативных и других общественных организаций производится согласно
утвержденным планам путем выдачи целевых срочных ссуд Государственным
банком СССР и другими банками СССР в порядке, установленном
законодательством Союза ССР.
Кредитование одной организации другой в натуральной или денежной
форме, в том числе выдача авансов, допускается лишь в случаях,
установленных законодательством Союза ССР.
Условия и порядок кредитования одним колхозом другого при
оказании производственной помощи устанавливаются постановлением Совета
Министров РСФСР (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24
февраля 1987 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст.
250).
Статья 394. Банковские ссуды гражданам
Ссуды гражданам выдаются банками СССР в случаях и порядке,
определяемых законодательством Союза ССР.
Статья 395. Вклады граждан в кредитных учреждениях
Граждане могут хранить денежные средства в государственных
трудовых сберегательных кассах и в других кредитных учреждениях,
распоряжаться вкладами, получать по вкладам доход в виде процентов или
выигрышей, совершать безналичные расчеты в соответствии с уставами
кредитных учреждений и изданными в установленном порядке правилами.
Государство гарантирует тайну вкладов, их сохранность и выдачу по
первому требованию вкладчика.
Порядок распоряжения вкладами, внесенными в государственные
трудовые сберегательные кассы и в другие кредитные учреждения,
определяется их уставами и указаниями в части первой настоящей статьи
правилами.
Взыскание на вклады граждан в государственных трудовых
сберегательных кассах и в Государственном банке СССР может быть
обращено на основании приговора или решения суда, которым удовлетворен
гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, решения суда или
постановления народного судьи о взыскании алиментов (при отсутствии
заработка или иного имущества, на которое можно обратить взыскание)
либо решения суда о разделе вклада, являющегося совместным имуществом
супругов. Конфискация вкладов граждан в указанных кредитных
учреждениях может быть произведена на основании вступившего в законную
силу приговора или вынесенного в соответствии с законом постановления
о конфискации имущества (в ред. Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 20 февраля 1985 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985,
N 9, ст. 305).
Глава 35. ПОРУЧЕНИЕ
Статья 396. Договор поручения
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется
совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные
юридические действия.
Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если
уплата вознаграждения предусмотрена законом или договором.
Статья 397. Исполнение поручения в соответствии
с указаниями доверителя
Поверенный обязан исполнить данное ему поручение в соответствии с
указаниями доверителя.
Поверенный вправе отступить от этих указаний, если по
обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и
поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо не получил
своевременно ответа на свой запрос.
В этом случае поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных
отступлениях, как только уведомление стало возможным.
Статья 398. Личное исполнение поручения поверенным
Поверенный обязан исполнить данное ему поручение лично. Он вправе
передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) лишь в
случаях, предусмотренных статьей 68 настоящего Кодекса.
В этих случаях поверенный отвечает лишь за выбор заместителя.
Доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным.
Статья 399. Отчет поверенного
Поверенный обязан:
1) сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе
исполнения поручения;
2) по исполнении поручения без промедления представить доверителю
отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется по
характеру поручения;
3) без промедления передать доверителю все полученное в связи с
исполнением поручения.
Статья 400. Обязанности доверителя
Доверитель обязан без промедления принять от поверенного все
исполненное последним в соответствии с договором.
Доверитель обязан также, если иное не предусмотрено договором:
1) обеспечить поверенного средствами, необходимыми для исполнения
поручения;
2) возместить поверенному понесенные издержки, которые были
необходимы для исполнения поручения;
3) после исполнения поручения уплатить поверенному
вознаграждение, если оно причитается (статья 396).
Статья 401. Прекращение договора
Договор поручения прекращается, кроме общих оснований прекращения
обязательств, также вследствие:
1) отмены его доверителем;
2) отказа поверенного;
3) смерти гражданина, участвующего в договоре, признания его
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
4) ликвидации юридического лица.
Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от
него во всякое время. Соглашение об отказе от этих прав
недействительно.
Если поверенный отказался от договора при условиях, когда
доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы,
поверенный обязан возместить причиненные прекращением договора убытки.
Статья 402. Последствия прекращения частично
исполненного договора
Если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено
полностью, доверитель обязан возместить поверенному понесенные при
исполнении поручения издержки, а когда поверенному причиталось
вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно
выполненной им работе. Это правило не применяется к исполнению
поверенным поручения после того, как он узнал или должен был узнать о
прекращении поручения.
Статья 403. Обязанности наследников поверенного
В случае смерти поверенного его наследники обязаны известить
доверителя о прекращении договора поручения и принять меры,
необходимые для охраны имущества доверителя.
Такие же обязанности лежат на ликвидаторе юридического лица,
бывшего поверенным.
Глава 36. КОМИССИЯ
Статья 404. Договор комиссии
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по
поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить для
комитента одну или несколько сделок от своего имени.
По договору комиссии на продажу сельскохозяйственных продуктов
колхоз (комитент) поручает организации потребительской кооперации
(комиссионеру) продать излишки сельскохозяйственных продуктов,
оставшиеся после выполнения колхозом обязательств по продаже
сельскохозяйственной продукции государству.
Комиссионные магазины заключают договоры комиссии на продажу в
порядке розничной торговли как новых, так и бывших в употреблении
предметов широкого потребления и домашнего обихода, художественных
изделий, изделий прикладного искусства, антикварных вещей, за
исключением предметов, принятие которых воспрещается Правилами
комиссионной торговли непродовольственными товарами (В ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250.).
Статья 405. Форма договора
Договор комиссии должен быть заключен в письменной форме (статья
46).
Договор комиссии на продажу сельскохозяйственных продуктов может
быть заключен путем выдачи колхозу накладной организацией
потребительской кооперации, принимающей продукты. В договоре
(накладной) указывается наименование продуктов, дата их приема, кем
сданы продукты, их количество и качество, а также продажная цена и
сроки расчета.
Статья 406. Права и обязанности комиссионера
по сделкам с третьим лицом
По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает
права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был
назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные
отношения по исполнению этой сделки.
Статья 407. Право собственности комитента
Имущество, поступившее к комиссионеру от комитента либо
приобретенное комиссионером для комитента, является собственностью
последнего.
Статья 408. Исполнение комиссионного поручения
Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на
условиях, наиболее выгодных для комитента.
Если комиссионер совершит сделку на условиях, более выгодных, чем
те, которые были указаны комитентом, вся выгода поступает комитенту.
Организация потребительской кооперации, принявшая
сельскохозяйственные продукты от колхоза для комиссионной продажи, при
необходимости их реализации за пределами района своей деятельности
вправе заключить договор субкомиссии с другой организацией
потребительской кооперации.
Организация потребительской кооперации, принявшая
сельскохозяйственные продукты для комиссионной продажи, выдает колхозу
аванс в пределах, установленных законодательством Союза ССР.
Статья 409. Отступление от указаний комитента
Комиссионер вправе отступить от указаний комитента в случаях,
предусмотренных статьей 397 настоящего Кодекса.
Комиссионер, продавший имущество по цене ниже назначенной ему
комитентом, обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что
не было возможности продать имущество по назначенной цене и продажа по
низшей цене предупредила еще большие убытки.
Если комиссионер купит имущество по цене выше назначенной ему
комитентом, комитент, не желающий принять такую покупку, обязан
заявить об этом комиссионеру без промедления по получении извещения о
заключении сделки с третьим лицом. В противном случае покупка
признается принятой комитентом.
Если комиссионер сообщит, что принимает разницу в цене на свой
счет, комитент не вправе отказаться от заключенной для него сделки.
Статья 410. Цена вещей, продаваемых комиссионером
Продажная цена вещи, принятой комиссионным магазином,
определяется соглашением сторон, но не должна превышать
государственных розничных цен на соответствующие товары. Продажная
цена антикварных и уникальных вещей и произведений искусства
определяется комиссионными магазином по специальной оценке.
Цена вещи, не проданной в установленный правилами (статья 405)
срок, может быть снижена по соглашению с комитентом. Если комитент не
является для переоценки вещи по вызову, магазин снижает цену в
соответствии с правилами.
Продажная цена излишков сельскохозяйственных продуктов, принятых
организацией потребительской кооперации от колхозов для продажи,
определяется соглашением сторон.
Статья 411. Исполнение комиссионером сделки с третьим лицом
Комиссионер должен исполнить все обязанности и осуществить все
права, вытекающие из сделки, заключенной им с третьим лицом.
Комиссионер не отвечает перед комитентом за исполнение третьим
лицом сделки, совершенной с ним для комитента, кроме случаев, когда
комиссионер принимает на себя ручательство за исполнение третьим лицом
этой сделки (делькредере).
В случае нарушения третьим лицом сделки, заключенной с ним
комиссионером, комиссионер обязан без промедления уведомить об этом
комитента, собрать и обеспечить необходимые доказательства.
Комитент, извещенный о нарушении третьим лицом сделки,
заключенной с ним комиссионером, вправе потребовать передачи ему
требований комиссионера к этому лицу по указанной сделке.
Статья 412. Ответственность комиссионера за утрату,
недостачу или повреждение имущества комитента
Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или
повреждение находящегося у него имущества комитента, если не докажет,
что утрата, недостача или повреждение произошли не по его вине.
Если при приеме комиссионером имущества, присланного комитентом
либо поступившего к комиссионеру для комитента, в этом имуществе
окажутся повреждения или недостачи, которые могут быть замечены при
наружном осмотре, а также в случае причинения кем-либо ущерба
имуществу комитента, находящемуся у комиссионера, комиссионер обязан
принять меры к охране прав комитента, собрать необходимые
доказательства и обо всем без промедления известить комитента.
Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество
комитента, отвечает за это лишь в случаях, когда комитент предписал
ему застраховать это имущество или страхование его обязательно в силу
закона.
Статья 413. Отчет комиссионера
По исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту
отчет и передать ему все полученное по исполненному поручению, а также
передать комитенту по его требованию все права в отношении третьего
лица, вытекающие из сделки, совершенной комиссионером с этим третьим
лицом.
Если комитент имеет возражения по отчету, он обязан сообщить о
них комиссионеру в течение трех месяцев со дня получения отчета. В
противном случае отчет, при отсутствии иного соглашения, считается
принятым.
Сумма, вырученная от продажи сельскохозяйственных продуктов, за
вычетом выданного аванса, установленного комиссионного вознаграждения
и расходов, произведенных комиссионером за счет комитента, должна быть
выплачена колхозу в сроки, предусмотренные договором. Окончательный
расчет за принятые на комиссию сельскохозяйственные продукты
производится не позднее трех дней после их продажи.
В случае заключения договора субкомиссии (статья 408) выдача
аванса и окончательный расчет производятся по желанию колхоза
комиссионером или субкомиссионером.
Выплата денег комиссионным магазином комитенту, за вычетом
причитающегося магазину комиссионного вознаграждения, производится не
позднее трех дней после продажи вещи.
Статья 414. Принятие исполнения поручения комитентом
Комитент обязан:
1) принять от комиссионера все исполненное по поручению;
2) осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и
известить последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе
недостатках;
3) освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя
по исполнению поручения перед третьим лицом.
Статья 415. Комиссионное вознаграждение
По исполнении поручения комиссионер вправе получить от комитента
вознаграждение. Если комиссионер принял на себя ручательство за
исполнение сделки третьим лицом (статья 411), то за это ручательство
комиссионер получает от комитента особое вознаграждение.
Размер комиссионного вознаграждения, а также вознаграждение за
делькредере определяется соглашением сторон, если иное не установлено
законом.
По всем комиссионным договорам, за исключением договоров комиссии
по внешней торговле, запрещается определение комиссионного
вознаграждения в виде разницы или части разницы между назначенной
комитентом ценой и той более выгодной ценой, по которой комиссионер
совершит сделку.
Статья 416. Возмещение расходов по исполнению поручения
Комитент обязан, помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в
соответствующих случаях и вознаграждения за делькредере, возместить
комиссионеру израсходованные им по исполнению поручения суммы.
Комиссионер не имеет права на возмещение расходов по хранению
находящегося у него имущества комитента, если в законе или договоре не
установлено иное.
Все расходы по доставке сдаваемых на комиссию
сельскохозяйственных продуктов к указанному в договоре месту их
продажи относятся за счет комитента, если в договоре не предусмотрено
иное.
Статья 417. Удержание комиссионером причитающихся ему сумм
Комиссионер вправе удержать причитающиеся ему по договору
комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента.
Статья 418. Исполнение поручения комиссионером после смерти
комитента или прекращения юридического лица - комитента
В случае смерти комитента, признания его недееспособным,
ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, а также в случае
прекращения юридического лица, выступающего в качестве комитента,
комиссионер обязан продолжать исполнение данного ему поручения до тех
пор, пока от правопреемников или соответственно представителей
комитента не поступят надлежащие указания.
Статья 419. Отказ комиссионера от исполнения поручения
Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором,
отказаться от исполнения принятого поручения, за исключением случаев,
когда это вызвано невозможностью исполнения поручения или нарушением
комитентом договора комиссии.
Комиссионер обязан письменно уведомить комитента о своем отказе.
Договор комиссии сохраняет свою силу в течение двух недель со дня
получения комитентом уведомления комиссионера об отказе от исполнения
поручения.
Если комиссионер откажется от исполнения принятого поручения
вследствие нарушения договора комиссии комитентом, он вправе получить
как возмещение понесенных расходов, так и комиссионное вознаграждение.
Статья 420. Распоряжение имуществом комитента после отказа
комиссионера от исполнения поручения
Комитент, поставленный в известность об отказе комиссионера
исполнить поручение, обязан в течение месяца со дня получения отказа
распорядиться находящимся у комиссионера имуществом.
Та же обязанность лежит на комитенте и в случае отмены им данного
комиссионеру поручения (статья 421).
Если комитент в указанный срок не распорядится находящимся у
комиссионера имуществом, комиссионер вправе сдать это имущество на
хранение за счет комитента или в целях покрытия своих требований к
комитенту продать это имущество по возможно более выгодной для
комитента цене.
Статья 421. Отмена поручения комитентом
Если комитент отменит данное им комиссионеру поручение в целом
или в части до заключения комиссионером соответствующих сделок с
третьими лицами, то он обязан уплатить комиссионеру комиссионное
вознаграждение за совершенные им до отмены поручения сделки, а также
возместить комиссионеру понесенные им до отмены поручения расходы.
Гражданин вправе в любое время потребовать возврата сданной им
комиссионному магазину для продажи и еще не проданной вещи, возместив
по установленным ставкам расходы по хранению вещи.
Глава 37. ХРАНЕНИЕ
Статья 422. Договор хранения
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить
имущество, переданное ей другой стороной, и возвратить это имущество в
сохранности.
В договоре хранения между социалистическими организациями может
быть также предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение
имущество, которое будет передано ему другой стороной.
Договор хранения является безвозмездным, если иное не установлено
законом или договором.
Статья 423. Форма договора
Договор хранения, в котором обеими или одной стороной является
гражданин, при стоимости сдаваемого имущества свыше ста рублей должен
быть заключен в письменной форме (статья 46), за исключением сдачи
вещей на краткосрочное хранение в гардеробы предприятий, учреждений и
организаций с выдачей хранителем номера или жетона.
В случае спора о тождестве вещей, принятых на хранение, и вещей,
возвращаемых хранителем, допускаются свидетельские показания.
Сдача вещей на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожар,
наводнение и т. д.) может быть доказываема свидетельскими показаниями
вне зависимости от стоимости сданных на хранение вещей (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 424. Прекращение договора хранения
по требованию одной из сторон
Лицо, сдавшее вещи на хранение, вправе в любое время потребовать
их от хранителя.
Если вещи сданы на хранение до востребования или без указания
срока, хранитель вправе в любое время отказаться от договора, но
обязан предоставить сдавшему на хранение достаточный при данных
обстоятельствах срок для принятия обратно этого имущества.
Статья 425. Обязанности хранителя
Хранитель обязан принять все меры, предусмотренные договором или
необходимые для сохранения имущества.
Хранитель по безвозмездному договору хранения, заключенному между
гражданами, обязан заботиться о переданном ему на хранение имуществе,
как о своем собственном.
Хранитель не вправе пользоваться переданным ему на хранение
имуществом, если иное не предусмотрено договором.
Статья 426. Вознаграждение и возмещение расходов хранителю
Размер вознаграждения хранителю по возмездному договору хранения
(статья 423) определяется утвержденными в установленном порядке
таксами, ставками, тарифами, а при отсутствии таковых - соглашением
сторон.
При безвозмездном хранении сдавший имущество на хранение обязан
возместить хранителю расходы, необходимые для сохранения имущества.
Статья 427. Ответственность хранителя за утрату,
недостачу или повреждение имущества
Организация, для которой хранение является одной из целей
деятельности, предусмотренной уставом (положением), освобождается от
ответственности за утрату, недостачу или повреждение имущества,
вызванные непреодолимой силой.
Если по истечении срока хранения, предусмотренного в договоре,
или срока, указанного хранителем в порядке статьи 424 настоящего
Кодекса, имущество не взято обратно сдавшим его на хранение, хранитель
впредь отвечает за утрату, недостачу или повреждение этого имущества
лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.
Статья 428. Размер ответственности хранителя
Если в законе или договоре не предусмотрена обязанность хранителя
возместить убытки, причиненные утратой, недостачей или повреждением
имущества, хранитель отвечает:
1) за утрату и недостачу имущества - в размере стоимости
утраченного или недостающего имущества;
2) за повреждение имущества - в размере суммы, на которую
понизилась его стоимость.
Если при сдаче имущества на хранение была произведена оценка
этого имущества, которая указана в договоре или ином документе,
выданном хранителем, хранитель отвечает в размере суммы оценки,
поскольку не доказано, что действительная стоимость утраченного,
недостающего или поврежденного имущества ниже этой суммы.
Если результате повреждения, за которое хранитель отвечает,
качество имущества изменилось настолько, что оно не может быть
использовано по первоначальному назначению, лицо, сдавшее имущество на
хранение, вправе от него отказаться.
Статья 429. Ответственность за утрату или повреждение имущества
в гостиницах, общежитиях и других организациях
Гостиницы, дома отдыха, санатории, общежития и тому подобные
организации отвечают за утрату или повреждение имущества граждан,
находящегося в отведенных им помещениях, хотя бы это имущество, кроме
денег и драгоценностей, не было особо сдано на хранение этим
организациям.
Статья 430. Последствия нарушения срока обратного
получения имущества
Лицо, сдавшее имущество на хранение, обязано взять его обратно в
сроки, указанные в статье 427 настоящего Кодекса.
При уклонении сдавшего на хранение от обратного получения
имущества хранитель, если таковым является гражданин, вправе требовать
по суду принудительной продажи этого имущества в порядке,
предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом РСФСР для
исполнения судебных решений. Если хранителем является социалистическая
организация, то продажа невостребованного имущества производится в
порядке, предусмотренном в ее уставе (положении).
Суммы, вырученные от продажи имущества, выдаются сдавшему
имущество на хранение, за вычетом сумм, причитающихся хранителю.
Статья 431. Возмещение убытков, причиненных хранителю
Сдавший имущество на хранение обязан возместить хранителю убытки,
причиненные свойствами этого имущества, если хранитель, принимая
имущество на хранение, не знал и не должен был знать об этих
свойствах.
Статья 432. Договор хранения с обезличением вещей
Если на хранение несколькими лицами сданы вещи, определенные в
договоре родовыми признаками, и вещи эти обезличиваются хранителем, то
устанавливается общая долевая собственность сдавших вещи на хранение в
соответствии с количеством сданных ими вещей.
Если при наличии соглашения об этом такие вещи переходят в
собственность хранителя, то он обязан вернуть сдавшему их на хранение
в равном или обусловленном сторонами количестве вещи того же рода и
качества.
Статья 433. Обязательство хранения в силу закона
Правила статьи 422, части первой 424, статей 425, 427-431
настоящего Кодекса соответственно применяются и к отношениям по
хранению, возникающим в силу закона.
Глава 38. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 434. Договор о совместной деятельности
По договору о совместной деятельности стороны обязуются совместно
действовать для достижения общей хозяйственной цели, как-то:
строительство и эксплуатация межколхозного либо государственно -
колхозного предприятия или учреждения (не передаваемых в оперативное
управление организации, являющейся юридическим лицом), возведение
водохозяйственных сооружений и устройств, строительство дорог,
спортивных сооружений, школ, родильных домов, жилых строений и т. п.
Граждане могут заключать договор о совместной деятельности лишь
для удовлетворения своих личных бытовых нужд.
Договоры о совместной деятельности между гражданами и
социалистическими организациями не допускаются.
Статья 435. Ведение общих дел участников договора
Ведение общих дел участников договора о совместной деятельности
осуществляется по их общему согласию.
Если участники договора о совместной деятельности по соглашению
между собой поручили руководство их совместной деятельностью одному из
участников договора, на него же возлагается и ведение общих дел
участников договора.
Лицо, которому поручено ведение общих дел участников договора о
совместной деятельности, действует на основании доверенности,
подписанной остальными участниками договора.
Статья 436. Общее имущество участников договора
Для достижения цели, указанной в статье 434 настоящего Кодекса,
участники договора о совместной деятельности производят взносы
деньгами или другим имуществом либо путем трудового участия.
Денежные или иные имущественные взносы участников договора, а
также имущество, созданное или приобретенное в результате их
совместной деятельности, являются их общей собственностью.
Участник договора о совместной деятельности не вправе
распоряжаться своей долей в общем имуществе без согласия остальных
участников договора.
Статья 437. Общие расходы и убытки участников договора
Порядок покрытия расходов, предусмотренных договором о совместной
деятельности, и убытков, возникших в результате совместной
деятельности, определяется договором.
Если договором такой порядок не предусмотрен, общие расходы и
убытки покрываются за счет общего имущества участников договора
(статья 436), а недостающие суммы раскладываются между участниками
договора пропорционально их взносам в общее имущество.
Статья 438. Правила об отдельных видах
совместной деятельности
Отдельные виды совместной деятельности регулируются в
соответствии с настоящим Кодексом постановлениями Совета Министров
РСФСР.
Глава 39. КОНКУРС
Статья 439. Объявление конкурса
Публичное обещание государственной, кооперативной или другой
общественной организацией специального вознаграждения (премии) за
лучшее выполнение определенной работы (объявление конкурса) обязывает
эту организацию уплатить обещанное вознаграждение лицу, работа
которого признана достойной вознаграждения в соответствии с условиями
конкурса.
Объявление о конкурсе должно содержать изложение задания, срок
его выполнения, размер вознаграждения, место представления, порядок и
срок сравнительной оценки работ и может содержать также другие условия
конкурса.
Конкурс может объявляться организациями, которым это право
предоставлено их уставами (положениями), либо законодательством Союза
ССР или постановлениями Совета Министров РСФСР (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. - Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 440. Изменение условий конкурса
Изменение условий конкурса допускается только в пределах первой
половины срока, установленного для представления работ.
Об изменении условий конкурса должно быть сообщено участникам
конкурса в том же порядке, в каком конкурс был объявлен.
Статья 441. Решение о выплате вознаграждений (премий)
Решение о выплате вознаграждений (премий) должно быть вынесено и
сообщено участникам конкурса в срок, установленный объявлением о
конкурсе, и в порядке, указанном этим объявлением.
Статья 442. Использование премированных по конкурсу
произведений науки, литературы, искусства
Если конкурс объявлен на произведение науки, литературы или
искусства, организация приобретает право использовать премированные
произведения предусмотренным в объявлении о конкурсе способом. Авторы
этих произведений сохраняют право на получение вознаграждения за
использование произведения (статья 479), поскольку иное не установлено
объявлением о конкурсе.
Статья 443. Возврат участникам конкурса представленных работ
Организация, объявившая конкурс, обязана возвратить работы, не
удостоенные вознаграждения (премии), участникам конкурса, если иное не
предусмотрено объявлением о конкурсе.
Глава 40. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
Статья 444. Общие основания ответственности
за причинение вреда
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также
вред, причиненный организации, подлежит возмещению лицом, причинившим
вред, в полном объеме, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Союза ССР.
Причинивший вред освобождается от его возмещения если докажет,
что вред причинен не по его вине.
Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению
лишь в случаях, предусмотренных законом (в ред. Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 28 мая 1986 г. - Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1986, N 23, ст. 638).
Статья 445. Ответственность организации за вред,
причиненный по вине ее работников
Организация обязана возместить вред, причиненный по вине ее
работников при исполнении ими своих трудовых (служебных) обязанностей.
Статья 446. Ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями государственных и общественных
организаций, а также должностных лиц в области
административного управления
Вред, причиненный гражданину незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц
при исполнении ими служебных обязанностей в области административного
управления, возмещается на общих основаниях (статьи 444 и 445), если
иное не предусмотрено законом.
За вред, причиненный такими действиями организациям,
ответственность наступает в порядке, установленном законом (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 447. Ответственность за вред, причиненный
незаконными действиями должностных лиц органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда
Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения,
незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу,
незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или
исправительных работ, возмещается государством в полном объеме
независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 9, ст. 250).
Статья 448. Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой
обороны, если при этом не были превышены ее пределы.
Статья 449. Ответственность за вред, причиненный
в состоянии крайней необходимости
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен быть
возмещен лицом, причинившим его.
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд
может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах
которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения
вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего
вред.
Статья 450. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетним, не достигшим пятнадцати лет
За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим пятнадцати
лет, отвечают его родители или опекуны, если не докажут, что вред
возник не по их вине.
Если несовершеннолетний, не достигший пятнадцати лет, причинил
вред в то время, когда он состоял под надзором учебного заведения,
воспитательного или лечебного учреждения, они отвечают за этот вред,
если не докажут, что вред возник не по их вине.
Статья 451. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетним в возрасте от пятнадцати до
восемнадцати лет
Несовершеннолетний в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет
отвечает за причиненный им вред на общих основаниях (статьи 444, 449 и
454).
В случаях, когда у несовершеннолетнего в возрасте от восемнадцати
лет нет имущества или заработка, достаточного для возмещения вреда,
вред должен быть возмещен в соответствующей части его родителями или
попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Эта
их обязанность прекращается, когда причинивший вред достигнет
совершеннолетия, а также в случае, если у него до достижения
совершеннолетия появится имущество или заработок, достаточные для
возмещения вреда.
Статья 452. Ответственность за вред, причиненный
гражданином, признанным недееспособным
За вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным
(статья 15), отвечает его опекун или организация, обязанная вести за
ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их вине.
Статья 453. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
не способным понимать значения своих действий
Дееспособный гражданин, причинивший вред в таком состоянии, когда
он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, не
отвечает за причиненный им вред. Однако он не освобождается от
ответственности, если сам привел себя в такое состояние употреблением
алкоголя или наркотических веществ либо иным способом.
Статья 454. Ответственность за вред, причиненный
источником повышенной опасности
Организации и граждане, деятельность которых связана с повышенной
опасностью для окружающих (транспортные организации, промышленные
предприятия, стройки, владельцы автомобилей и т. п.), обязаны
возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не
докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла
потерпевшего.
Статья 455. Ответственность за вред, совместно
причиненный несколькими лицами
Лица, совместно причинившие вред, несут солидарную
ответственность перед потерпевшим.
Статья 456. Право регресса к лицу, причинившему вред
Лицо, возместившее причиненный другим лицом вред, имеет право
обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного
возмещения, если иной размер не установлен законом.
Родители, опекун или попечитель, а также организации, указанные в
статьях 450 и 452 настоящего Кодекса, возместившие вред, причиненный
гражданином, не достигшим совершеннолетия или признанным
недееспособным, не имеют права регресса к этому гражданину.
Статья 457. Объем, характер и размер возмещения вреда
Присуждая возмещение вреда, суд, арбитражный суд или третейский
суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо,
ответственное за вред, возместить его в натуре (предоставить вещь того
же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т. п.) или полностью
возместить причиненные убытки (статья 219) (в ред. - Закона Российской
Федерации от 24.06.92 г. N 3119-1 - Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N 34, ст. 1966).
Статья 458. Учет вины потерпевшего и имущественного
положения лица, причинившего вред
Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала
возникновению или увеличению вреда, то в зависимости от степени вины
потерпевшего (а при вине причинителя вреда - и в зависимости от
степени его вины) размер возмещения, если иное не предусмотрено
законом Союза ССР, должен быть уменьшен либо в возмещении вреда должно
быть отказано.
Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного
гражданином, в зависимости от его имущественного положения (в ред.
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1973 г. -
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1973, N 51, ст. 1114).
Статья 459. Возмещение вреда в случае повреждения здоровья
В случае причинения увечья или иного повреждения здоровья
организация или гражданин, ответственные за вред, обязаны возместить
потерпевшему заработок, утраченный им вследствие потери
трудоспособности или уменьшения ее, а также расходы, вызванные
повреждением здоровья (усиленное питание, протезирование, посторонний
уход и т. п.).
Статья 459.1. Возмещение вреда в случае смерти кормильца
В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеют
|