О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ПУНКТОВ ПРИКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ
ПОЛИТИКЕ ОТ 9 ИЮЛЯ 2009 Г. N 70-01-92/9
ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТ Г. МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
26 июля 2010 г.
N 70-01-84/10
(Д)
В целях приведения примерных форм государственных контрактов в
соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести следующие изменения в приказ Департамента города Москвы
по конкурентной политике от 9 июля 2009 г. N 70-01-92/9 "Об
утверждении примерных форм государственных контрактов" (в редакции
приказа Департамента города Москвы по конкурентной политике от 25
марта 2010 г. N 70-01-26/10):
1.1. В приложение 1 к приказу согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
1.2. В приложение 2 к приказу согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
1.3. В приложение 3 к приказу согласно приложению 3 к настоящему
приказу.
2. Начальнику отдела пресс-службы и коммуникационной стратегии
Департамента города Москвы по конкурентной политике Кочетковой А.В. в
трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить его
на официальном сайте города Москвы в сети Интернет для размещения
информации о размещении государственного заказа города Москвы (адрес в
сети Интернет: www.tender.mos.ru) и в справочных правовых системах.
3. Заместителю руководителя Департамента города Москвы по
конкурентной политике Данилову А.Л. в двухнедельный срок со дня
подписания настоящего приказа обеспечить внесение соответствующих
изменений в примерные формы государственных контрактов в ЕАИСТ.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Департамента города Москвы по конкурентной
политике Романову О.Н. и заместителя руководителя Департамента города
Москвы по конкурентной политике - начальника Правового управления
Бурцева О.Н.
И.о. руководителя Департамента
О.Н. Романова
26 июля 2010 г.
N 70-01-84/10
Приложение 1
к приказу
Департамента города Москвы
по конкурентной политике
от 26 июля 2010 года
N 70-01-84/10
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРИКАЗУ ДЕПАРТАМЕНТА
ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТ 9 ИЮЛЯ 2009 Г.
N 70-01-92/9 (В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДА МОСКВЫ
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТ 25 МАРТА 2010 Г. N 70-01-26/10)
1. Признать утратившими силу пункты 2.5, 2.6, 2.7.
2. Статью 8 дополнить пунктами 8.4, 8.5 в следующей редакции:
"8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении
контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по
существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его
получения.
8.5. В случае отказа расторгнуть государственный контракт по
соглашению сторон рассмотрение дела в арбитражном суде осуществляется
в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:
- нарушения больше 2 раз сроков поставки товаров более чем на 5
дней;
- наличия более 2 претензий по качеству товаров.
Указанные нарушения являются существенным нарушением условий
договора".
3. В пункте 9.1 слова "от Цены" заменить словами "от начальной
максимальной цены".
4. В пункте 10.4 слова "п. 9.1" заменить словами "п. 10.1".
5. В четвертом предложении пункта 12.4 слова "в пункте 11.3"
заменить словами "в пункте 12.3".
6. Приложение 3 "Техническая характеристика поставляемого товара
(Техническое задание)" изложить в следующей редакции:
"
--------T--------------T--------------T-------------T--------T----------T------------¬
¦ N п/п ¦ Наименование ¦ Соответствие ¦ Гарантийный ¦ Срок ¦ Срок ¦ Остаточный ¦
¦ ¦ товара ¦ действующим ¦ срок ¦ службы ¦ годности ¦ срок ¦
¦ ¦ ¦ стандартам и ¦ ¦ товара ¦ ¦ годности ¦
¦ ¦ ¦ нормативно - ¦ ¦ ¦ ¦ на момент ¦
¦ ¦ ¦ технической ¦ ¦ ¦ ¦ поставки ¦
¦ ¦ ¦ документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+--------------+-------------+--------+----------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------+--------------+--------------+-------------+--------+----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+--------------+-------------+--------+----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+--------------+-------------+--------+----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+--------------+-------------+--------+----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+--------------+-------------+--------+----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+--------------+-------------+--------+----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+--------------+--------------+-------------+--------+----------+-------------
".
7. В Инструкции по составлению проекта государственного контракта
на основании примерной формы государственного контракта на поставку
товаров для государственных нужд города Москвы:
7.1. В третьем абзаце Общих положений после слов "за исключением
п. 5.4.5" добавить слова ", п. 5.4.7".
7.2. В статье 5 слова "Пункт 5.4.6." заменить словами "Пункт
5.4.7.".
Приложение 2
к приказу
Департамента города Москвы
по конкурентной политике
от 26 июля 2010 года
N 70-01-84/10
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРИКАЗУ ДЕПАРТАМЕНТА
ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТ 9 ИЮЛЯ 2009 Г.
N 70-01-92/9 (В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДА МОСКВЫ
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТ 25 МАРТА 2010 Г. N 70-01-26/10)
1. Признать утратившим силу пункт 2.5.
2. Статью 5 дополнить пунктами 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10 в следующей
редакции:
"5.4.8. Разработать и согласовать в установленном порядке проект
производства работ (оказания услуг); согласовывать проекты
производства работ (оказания услуг) субподрядных организаций;
контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными
организациями.
5.4.9. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций
при проведении работ (оказании услуг) восстановить поврежденную сеть
за свой счет.
5.4.10. Не допускать заключения договоров субподрядными
организациями с другими подрядчиками.".
3. Статью 8 дополнить пунктами 8.4, 8.5 в следующей редакции:
"8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении
контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по
существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его
получения.
8.5. В случае отказа расторгнуть государственный контракт по
соглашению сторон рассмотрение дела в арбитражном суде осуществляется
в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:
- нарушения больше 2 раз сроков выполнения работ (оказания услуг)
более чем на 5 дней;
- наличия более 2 претензий по качеству работ, услуг.
Указанные нарушения являются существенным нарушением условий
договора.".
4. В пункте 9.1 слова "от Цены" заменить словами "от начальной
максимальной цены".
5. Во втором предложении пункта 10.2 слова "в п. 9.1" заменить
словами "в п. 10.1".
6. В четвертом предложении пункта 12.4 слова "в пункте 11.3"
заменить словами "в пункте 12.3".
7. Во втором абзаце Общих положений Инструкции по составлению
проекта государственного контракта на основании примерной формы
государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) для
государственных нужд города Москвы:
2.7.1. Слова "пункты 7.1-7.6" заменить словами "пункты 7.1-7.7".
7.2. Слова "статьи 8-14" заменить словами "статья 8, за
исключением пункта 8.3., статьи 9-14".
Приложение 3
к приказу
Департамента города Москвы
по конкурентной политике
от 26 июля 2010 года
N 70-01-84/10
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ПРИКАЗУ ДЕПАРТАМЕНТА
ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТ 9 ИЮЛЯ 2009 Г.
N 70-01-92/9 (В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДА МОСКВЫ
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТ 25 МАРТА 2010 Г. N 70-01-26/10)
1. Статью 5 дополнить пунктами 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34 в
следующей редакции:
"5.30. Разработать и согласовать в установленном порядке проект
производства работ; согласовывать проекты производства работ
субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного
графика субподрядными организациями.
5.31. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций
при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.
5.32. Не допускать заключения договоров субподрядными
организациями с другими подрядчиками.
5.33. Все подрядные (субподрядные) организации обязаны иметь
свидетельства СРО на работы, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
5.34. Представитель генподрядчика, назначаемый приказом по
организации, а также ответственные лица от привлеченных субподрядных
организаций обязаны постоянно находиться на объекте.".
2. В пункте 11.1 слова "от Цены" заменить словами "от начальной
максимальной цены".
3. Статью 16 дополнить пунктами 16.7, 16.8 в следующей редакции:
"16.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении
контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по
существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его
получения.
16.8. В случае отказа расторгнуть государственный контракт по
соглашению сторон рассмотрение дела в арбитражном суде осуществляется
в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:
- нарушения больше 2 раз сроков выполнения работ более чем на 5
дней;
- наличия более 2 претензий по качеству работ.
Указанные нарушения являются существенным нарушением условий
договора.". |