Страницы: 1 2
О ПРИМЕНЕНИИ ОБРАЗЦОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ)
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
30 июля 2010 г.
N 1421
(Д)
В целях совершенствования организации договорно-правовой работы в
таможенных органах Российской Федерации приказываю:
1. Таможенным органам Российской Федерации при составлении и
заключении государственных контрактов (договоров) (за исключением
случаев заключения государственных контрактов по результатам открытых
аукционов в электронной форме) использовать:
1) образец государственного контракта (договора) на поставку
товаров (приложение N 1);
2) образец государственного контракта (договора) на выполнение
работ (приложение N 2);
3) образец государственного контракта (договора) на оказание
услуг (приложение N 3);
4) образец государственного контракта (договора) аренды
(приложение N 4);
5) образец государственного контракта (договора) комиссии
(приложение N 5);
6) образец договора хранения (приложение N 6);
7) образец договора безвозмездного пользования (приложение N 7);
8) образец договора поручительства (приложение N 8).
2. Признать утратившими силу Приказы ГТК России от 28 июня 2004
г. N 741 "О применении образцов договоров" и ФТС России от 30 января
2008 г. N 62 "О внесении изменений в Приказ ГТК России от 28 июня 2004
г. N 741".
3. Признать недействующими письма ГТК России от 6 мая 2004 г. N
01-06/16539 "О направлении методических рекомендаций", от 23 июля 2004
г. N 01-06/27000 "О внесении изменений в методические рекомендации,
направленные письмом ГТК России от 06.05.2004 N 01-06/16539" и ФТС
России от 31 мая 2007 г. N 01-06/20386 "О применении образцов
договоров", от 26 сентября 2005 г. N 03-248/33340 "О форме договора
возмездного оказания услуг независимым экспертом таможенному органу",
от 27 декабря 2005 г. N 15-14/46336 "О некоторых разъяснениях по
оформлению с 1 января 2006 года государственного контракта на поставку
товаров, работ, услуг для нужд таможенных органов", от 18 июля 2008 г.
N 04-21/28960 "О соблюдении требований таможенного законодательства".
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
статс-секретаря - заместителя руководителя ФТС России К.Л. Чайку.
Врио руководителя
генерал-полковник
таможенной службы
В.М. МАЛИНИН
30 июля 2010 г.
N 1421
Приложение N 1
к Приказу ФТС России
от 30 июля 2010 года
N 1421
ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
N --------
----------------------------------------------------------------------
(место заключения государственного контракта (договора))
"--" --- 20-- г.
----------------------------------------------------------------------
(наименование таможенного органа)
-------------------------------- от имени Российской Федерации в целях
обеспечения государственных нужд, именуем-- в дальнейшем Заказчик, в
лице --------------------------------------------, действующего(ей) на
(должность, фамилия, имя, отчество)
основании ------------------------------------------, с одной стороны,
(приказа, положения, доверенности)
и -------------------------------------------------------------------,
(полное (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуем-- в дальнейшем Поставщик, в лице ----------------------------,
(должность, фамилия, имя,
отчество)
действующего(ей) на основании ---------------------------------------,
(наименование документа)
с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании -----
---------------------------------------------------------------------,
(основания для заключения государственного контракта (договора))
заключили настоящий государственный контракт (договор) на следующих
условиях.
1. Предмет государственного контракта (договора)
на поставку товаров
В соответствии с настоящим государственным контрактом (договором)
Поставщик обязуется поставить Заказчику ------------------------------
(наименование продукции)
(далее - продукция) в соответствии со Спецификацией на поставку
продукции (приложение N 1 к настоящему государственному контракту
(договору)), а Заказчик обязуется принять и оплатить продукцию в
соответствии с условиями настоящего государственного контракта
(договора).
2. Цена государственного контракта (договора)
и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего государственного контракта (договора)
составляет ----------------------------------------------------------,
(сумма цифрами и прописью)
в том числе НДС ---% ------------------------------------------------,
(указывается ставка (в процентах),
сумма цифрами и прописью)
в соответствии с Протоколом согласования цены продукции (приложение N
2 к настоящему государственному контракту (договору)).
2.2. Продукция оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с
объемами выделенных бюджетных ассигнований.
2.3. Оплата по настоящему государственному контракту (договору)
осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в следующем порядке: <1>
2.3.1. Авансовый платеж в размере ---% цены настоящего
государственного контракта (договора) составляет ---------------------
------------------------------, в том числе НДС ---%, осуществляется в
(сумма цифрами и прописью)
течение ----------------- банковских дней со дня подписания Сторонами
настоящего государственного контракта (договора). <2>
2.3.2. Последующая оплата в сумме ---------------, в том числе
(сумма цифрами
и прописью)
НДС --%, осуществляется после поставки продукции в счет авансового
платежа за фактически поставленную продукцию на основании ------------
----------------------------------------------------------------------
(указываются документы,
---------------------------------------------------------------------,
подтверждающие фактическую поставку: акт сдачи-приемки,
товарная накладная, прочие)
подписанных Сторонами (их представителями). Перечисление денежных
средств осуществляется в течение --- банковских дней со дня получения
указанных документов Заказчиком.
2.4. В цену продукции включены ---------------------------------.
(наименование налогов, расходов,
включаемых в цену продукции)
2.5. Цена настоящего государственного контракта (договора) не
может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Обеспечение исполнения государственного контракта <3>
Поставщик предоставляет Заказчику оформленное надлежащим образом
обеспечение исполнения государственного контракта (указываются вид и
реквизиты обеспечения).
4. Условия и срок поставки <4>
4.1. Поставка продукции производится Поставщиком в соответствии
со Спецификацией на поставку продукции (приложение N 2 к настоящему
государственному контракту (договору)) в срок ------------------------
---------------------------------------------------------------------.
(указывается срок, определенный периодом или календарной датой)
4.2. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при
транспортировке и хранении.
5. Обязательства Сторон <5>
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего
государственного контракта (договора).
5.1.2. Известить в письменной форме Заказчика (грузополучателя) о
готовности продукции к отгрузке не позднее чем за --- дней до дня
отгрузки.
5.1.3. Обеспечить соответствие поставляемой продукции техническим
требованиям и техническим условиям изготовителя при ее эксплуатации и
хранении в течение срока, оговоренного в сопроводительной документации
на продукцию, и нести все расходы по замене или ремонту дефектной
продукции, выявленной Заказчиком в течение срока действия гарантийных
обязательств, если дефект не обусловлен условиями хранения или
неправильной эксплуатацией.
5.1.4. Обеспечить гарантийное обслуживание поставляемой продукции
в соответствии с гарантийными обязательствами.
5.1.5. Передать Заказчику в течение 3 рабочих дней со дня
поставки продукции счета-фактуры, товарные накладные и (или) акты
сдачи-приемки, оформленные надлежащим образом.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями
настоящего государственного контракта (договора).
5.2.2. Направить Поставщику в течение ------ дней после получения
извещения Поставщика о готовности продукции к отгрузке, но не позднее
----- дней до наступления периода поставки, отгрузочную разнарядку.
<6>
5.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и
обязательства по настоящему государственному контракту (договору)
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
5.4. Обязательства Сторон считаются выполненными со дня
подписания Сторонами акта об исполнении государственного контракта
(договора). <7>
6. Порядок приемки продукции <8>
6.1. Приемка продукции по количеству и качеству (комплектности)
<9> осуществляется в полном соответствии с ---------------------------
----------------------------------------------------------------------
(технические условия и другие
---------------------------------------------------------------------.
документы, утвержденные и согласованные в установленном порядке,
их реквизиты)
С каждым комплектом продукции Заказчику (грузополучателю) передаются -
----------------------------------------------------------------------
(товарные накладные, паспорт на продукцию, гарантийный талон,
----------------------------------------------------------------------
техническая и эксплуатационная документация на русском языке,
---------------------------------------------------------------------.
копии соответствующих сертификатов на поставляемую продукцию)
6.2. Датой поставки продукции считается день подписания Сторонами
(их представителями) -------------------------------------------------
(указываются документы, подтверждающие фактическую
---------------------------------------------------------------------.
поставку продукции: акт сдачи-приемки, товарная накладная, прочие)
Некачественная и (или) некомплектная продукция считается
непоставленной.
7. Ответственность Сторон
7.1. Поставщик при нарушении срока поставки продукции уплачивает
Заказчику пени в размере -------- действующей на день уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены не поставленной в срок (недопоставленной) продукции, включая НДС,
за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после
дня истечения срока поставки.
7.2. Заказчик при нарушении сроков оплаты поставленной продукции
уплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не перечисленной в срок суммы, включая НДС, за
каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после
дня истечения срока платежа.
7.3. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату
поставляемой продукции, обусловленную несвоевременным поступлением
денежных средств из федерального бюджета.
7.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему государственному контракту (договору).
7.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в
соответствии с законодательством Российском Федерации. <10>
8. Действие обстоятельств непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой
Стороной за неисполнение обязательств по настоящему государственному
контракту (договору), обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны,
гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров,
землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а
также изданием актов государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему
государственному контракту (договору) вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить
другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение
обязательств.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на
протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий
государственный контракт (договор) может быть расторгнут любой из
Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при
исполнении настоящего государственного контракта (договора), будут
разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления
претензий.
9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне,
допустившей нарушение условий государственного контракта (договора). В
претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на
соответствующие положения государственного контракта (договора) или
его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а
также действия, которые должны быть произведены для устранения
нарушений.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может
превышать --- календарных дней со дня их получения, если настоящим
государственным контрактом (договором) не предусмотрены иные сроки
рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма,
телеграммы, а также электронного сообщения с последующим
представлением оригинала документа.
9.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор
передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку,
установленному законодательством Российской Федерации.
10. Порядок изменения и расторжения государственного
контракта (договора)
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему государственному
контракту (договору) имеют силу только при условии их оформления в
письменном виде и подписания Сторонами.
10.2. Досрочное расторжение настоящего государственного контракта
(договора) может иметь место в соответствии с пунктом 8.4 настоящего
государственного контракта (договора), по соглашению Сторон либо
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий государственный
контракт (договор), должна направить письменное уведомление о своем
намерении другой Стороне не позднее чем за --- дней до предполагаемого
дня его расторжения.
11. Прочие условия <11>
11.1. Настоящий государственный контракт (договор) вступает в
силу с даты его подписания Сторонами и действует до ------------ (или
до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех
взаиморасчетов по государственному контракту (договору)).
11.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения,
наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение
----------- дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего
государственного контракта (договора).
11.3. Настоящий государственный контракт (договор) составлен в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
11.4. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта
(договора) являются следующие приложения: <12>
11.4.1. Приложение N 1. Спецификация на поставку продукции на
---- листах.
11.4.2. Приложение N 2. Протокол согласования цены продукции на
---- листах.
11.4.3. Приложение N 3. Гарантийные обязательства <13> на -----
листах.
11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим государственным
контрактом (договором), разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон <14>
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
----------------------------------- ----------------------------------
(юридический и фактический адреса, (юридический и фактический адреса,
----------------------------------- ----------------------------------
банковские реквизиты, ИНН) банковские реквизиты, ИНН)
----------------------------------- ----------------------------------
(должность) (должность)
----------------------------------- ----------------------------------
(подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия)
М.П. М.П.
--------------------------------
<1> Оплата продукции может осуществляться без авансового платежа
за фактически поставленную продукцию.
<2> Основанием для авансового платежа может быть иной документ,
предусмотренный государственным контрактом (договором).
<3> Данный раздел включается в государственный контракт в случае,
если в документации о размещении заказа было установлено требование о
необходимости обеспечения исполнения государственного контракта.
<4> В зависимости от предмета государственного контракта
(договора) в настоящем разделе должны быть указаны условия поставки, в
том числе требования Заказчика к таре, упаковке, маркировке продукции
и соответствию ее определенным ГОСТам или техническим условиям и т.д.
<5> Обязательства сторон при необходимости уточняются в
зависимости от предмета государственного контракта (договора).
<6> Отгрузочная разнарядка применяется, если отгрузка продукции
будет произведена нескольким грузополучателям. Отгрузочная разнарядка
может быть оформлена в виде приложения к государственному контракту
(договору).
<7> Подписание Сторонами акта об исполнении государственного
контракта (договора) не освобождает Поставщика от исполнения
гарантийных обязательств.
<8> Порядок приемки продукции уточняется в зависимости от
предмета государственного контракта (договора).
<9> Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству
регулируется Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7.
<10> Стороны вправе предусмотреть такие случаи в государственном
контракте (договоре).
<11> При необходимости и в зависимости от вида поставляемой
продукции в настоящем разделе могут быть указаны другие условия
государственного контракта (договора).
<12> При необходимости Сторонами могут быть оформлены иные
приложения к государственному контракту (договору), являющиеся его
неотъемлемой частью.
<13> Гарантийные обязательства могут быть изложены в разделе 5
государственного контракта (договора) без оформления приложения к
государственному контракту (договору).
<14> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе
без разрыва с остальным текстом.
Приложение N 2
к Приказу ФТС России
от 30 июля 2010 года
N 1421
ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ N -----
----------------------------------------------------------------------
(место заключения государственного контракта (договора))
"--" --- 20-- г.
----------------------------------------------------------------------
(наименование таможенного органа)
от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных
нужд, именуем-- в дальнейшем Заказчик, в лице ------------------------
---------------------------------------------------------------------,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании ---------------------------------------
----------------------------------, с одной стороны, и ---------------
(приказа, положения, доверенности) (полное
---------------------------------------------------------------------,
(сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуем---- в дальнейшем Подрядчик, в лице --------------------------,
(должность, фамилия, имя,
отчество)
действующего(ей) на основании ---------------------------------------,
(наименование документа)
с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании -----
---------------------------------------------------------------------,
(основания для заключения государственного контракта
(договора))
заключили настоящий государственный контракт (договор) на следующих
условиях.
1. Предмет государственного контракта (договора)
на выполнение работ
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы в
соответствии с техническим заданием (приложение N 1 к государственному
контракту (договору)): ----------------------------------- (далее -
(указывается полное наименование
работ)
работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его.
1.2. Работы выполняются в полном соответствии с -----------------
---------------------------------------------------------------------.
(технические условия и другие документы, утвержденные или
согласованные в установленном порядке, их реквизиты)
Срок выполнения работ ------------------------------------------.
(указывается срок, определенный периодом или
календарной датой)
2. Цена государственного контракта (договора)
и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего государственного контракта (договора)
составляет ----------------------------------------------------------,
(сумма цифрами и прописью)
в том числе НДС ---% -------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------.
(указывается ставка (в процентах), сумма цифрами и прописью)
2.2. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с
объемами выделенных бюджетных ассигнований.
2.3. Оплата по настоящему государственному контракту (договору)
осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
2.3.1. Авансовый платеж в размере ---% от цены настоящего
государственного контракта (договора) составляет ---------------------
---------------------------------------------------------------------,
(сумма цифрами и прописью)
в том числе НДС ---%, осуществляется в течение --------- банковских
дней со дня подписания Сторонами настоящего государственного контракта
(договора). <1>
2.3.2. Последующая оплата в сумме ------------------------------,
(сумма цифрами и прописью)
в том числе НДС ---%, осуществляется после выполнения работ (этапов
работ) в счет авансового платежа за фактически выполненные работы
(этапы работ) на основании счета и акта выполненных работ (акта
сдачи-приемки выполненных работ по этапам, акта устранения
недостатков), подписанного Заказчиком и Подрядчиком. Перечисление
денежных средств осуществляется в течение --- банковских дней со дня
получения указанных документов Заказчиком.
2.4. В цену работ включены --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------.
(наименование налогов, расходов, включаемых
в цену работ)
2.5. Цена настоящего государственного контракта (договора) не
может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Обеспечение исполнения государственного контракта <2>
Подрядчик предоставляет Заказчику оформленное надлежащим образом
обеспечение исполнения государственного контракта (указываются вид и
реквизиты обеспечения).
4. Обязательства Сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Проверять в любое время ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4.1.2. Предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством
результата работы, и в случаях, если когда недостатки были выявлены по
истечении срока, указанного в государственном контракте (договоре).
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
календарным планом выполнения работ (приложение N 2 к государственному
контракту (договору)), и сдать результаты работ Заказчику в
соответствии с условиями настоящего государственного контракта
(договора).
4.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда
со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения
работ по настоящему государственному контракту (договору), и
обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.
4.2.3. Устранить за свой счет недостатки результатов работ,
выявленные Заказчиком при их приемке, в течение --- дней со дня
получения соответствующего уведомления Заказчика.
4.2.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения
материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи,
или иного используемого для исполнения государственного контракта
(договора) имущества.
4.2.5. Передать по окончании работ их результаты и права на них
Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для
эксплуатации и иного использования результатов работ.
4.2.6. Предоставить срок гарантии нормального функционирования
результатов работ на --- месяцев со дня подписания Заказчиком и
Подрядчиком акта выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненных
работ) или акта устранения недостатков, за исключением случаев
преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих
лиц.
4.2.7. При обнаружении в период гарантийного срока использования
результатов работ недостатков, которые не позволят продолжить их
нормальное использование, устранить недостатки за свой счет и продлить
гарантийный срок на период устранения недостатков.
4.2.8. Возвратить по окончании работ неиспользованные материалы и
имущество в том состоянии, в котором они были предоставлены Заказчиком
для производства работ.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. В течение --- дней после получения от Подрядчика извещения
об окончании работ (этапа работ) осмотреть и принять результаты работ
и немедленно уведомить Подрядчика при обнаружении недостатков
результатов работ или отступлений от государственного контракта
(договора), ухудшающих результаты работ.
4.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в сумме и в сроки,
установленные настоящим государственным контрактом (договором).
4.4. Обязательства Сторон считаются выполненными со дня
подписания Сторонами Акта об исполнении государственного контракта
(договора).
5. Порядок сдачи и приемки результатов работ
5.1. Подрядчик в письменной форме извещает Заказчика о выполнении
работ.
5.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком
производится в соответствии с гражданским законодательством и
оформляется актом выполненных работ (актом сдачи-приемки выполненных
работ по этапам, актом устранения недостатков), подписываемым
Заказчиком и Подрядчиком, с указанием недостатков (в случае их
обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.
5.3. Датой выполнения работ считается день подписания Заказчиком
и Подрядчиком акта выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненных
работ по этапам, акта устранения недостатков).
6. Ответственность Сторон
6.1. Подрядчик при нарушении срока выполнения работ (этапа работ)
уплачивает Заказчику пени в размере ------ действующей на день уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от цены не выполненной в срок работы (этапа работ), включая НДС, за
каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после
дня истечения срока выполнения работ (этапа работ).
6.2. Заказчик при нарушении сроков оплаты выполненных работ
уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не перечисленной в срок суммы, включая НДС, за каждый
календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня
истечения срока платежа.
6.3. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату
выполненных работ, обусловленную несвоевременным поступлением денежных
средств из федерального бюджета.
6.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему государственному контракту (договору).
6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации. <3>
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой
Стороной за неисполнение обязательств по настоящему государственному
контракту (договору), обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны,
гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров,
землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а
также изданием актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему
государственному контракту (договору) вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить
другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение
обязательств.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на
протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий
государственный контракт (договор) может быть расторгнут любой из
Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при
исполнении настоящего государственного контракта (договора), будут
разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления
претензий.
8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне,
допустившей нарушение условий государственного контракта (договора). В
претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на
соответствующие положения государственного контракта (договора) или
его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а
также действия, которые должны быть произведены для устранения
нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может
превышать ----- дней со дня их получения, если настоящим
государственным контрактом (договором) не предусмотрены иные сроки
рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма,
телеграммы, а также электронного сообщения с последующим
представлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор
передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку,
установленному законодательством Российской Федерации.
9. Порядок изменения и расторжения государственного
контракта (договора)
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему государственному
контракту (договору) имеют силу только при условии их оформления в
письменном виде и подписания Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение настоящего государственного контракта
(договора) может иметь место в соответствии с подпунктом 4.1.2,
пунктом 7.4 настоящего государственного контракта (договора), по
соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий государственный
контракт (договор), должна направить соответствующее письменное
уведомление другой Стороне не позднее чем за --- дней до
предполагаемого дня его расторжения.
10. Прочие условия <4>
10.1. Настоящий государственный контракт (договор) вступает в
силу со дня его подписания Сторонами и действует до ------ (или до
исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех
взаиморасчетов по государственному контракту (договору)).
10.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения,
наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение
--------- дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего
государственного контракта (договора).
10.3. Настоящий государственный контракт (договор) составлен в 2
(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
10.4. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта
(договора) являются следующие приложения: <5>
10.4.1. Приложение N 1. Техническое задание на --- листах.
10.4.2. Приложение N 2. Календарный план выполнения работ на ---
листах.
10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим государственным
контрактом (договором), разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
11. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон <6>
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
----------------------------------- ----------------------------------
(юридический и фактический адреса, (юридический и фактический адреса,
----------------------------------- ----------------------------------
банковские реквизиты, ИНН) банковские реквизиты, ИНН)
----------------------------------- ----------------------------------
(должность) (должность)
----------------------------------- ----------------------------------
(подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия)
М.П. М.П.
--------------------------------
<1> Основанием для авансового платежа может быть иной документ,
предусмотренный государственным контрактом (договором).
<2> Данный раздел включается в государственный контракт в случае,
если в документации о размещении заказа было установлено требование о
необходимости обеспечения исполнения государственного контракта.
<3> Стороны вправе предусмотреть такие случаи в государственном
контракте (договоре).
<4> В зависимости от вида работ и особенностей их выполнения в
настоящем разделе могут быть указаны иные условия государственного
контракта (договора).
<5> При необходимости могут быть оформлены иные приложения к
государственному контракту (договору).
<6> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе
без разрыва с остальным текстом.
Приложение N 3
к Приказу ФТС России
от 30 июля 2010 года
N 1421
ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ N --------
----------------------------------------------------------------------
(место заключения государственного контракта (договора))
"--" --- 20-- г.
----------------------------------------------------------------------
(наименование таможенного органа)
от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных
нужд, именуем-- в дальнейшем Заказчик, в лице ------------------------
-----------------------------------------------------, действующего на
(должность, фамилия, имя, отчество)
основании ------------------------------------------, с одной стороны,
(приказа, положения, доверенности)
и --------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------,
(полное (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуем-- в дальнейшем Исполнитель, в лице ---------------------------
---------------------------------------------------------------------,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании -------------------------------------------,
(наименование документа)
с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании -----
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------,
(основания для заключения государственного контракта (договора))
заключили настоящий государственный контракт (договор) на следующих
условиях.
1. Предмет государственного контракта (договора)
на оказание услуг
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие
услуги -------------------------------------------------- (далее -
(перечислить услуги)
услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Срок оказания услуг составляет ----------------- со дня
подписания Сторонами настоящего государственного контракта (договора).
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта
об оказании услуг.
2. Цена государственного контракта (договора)
и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего государственного контракта (договора)
составляет -----------------------------------------------------, в
(сумма цифрами и прописью)
том числе НДС ---% ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------.
(указывается ставка (в процентах), сумма цифрами и прописью)
2.2. Услуги оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с
объемами выделенных бюджетных ассигнований.
2.3. Оплата по настоящему государственному контракту (договору)
осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
2.3.1. Авансовый платеж в размере --% цены настоящего
государственного контракта (договора) составляет: --------------------
---------------------------------------------------------, в том числе
(сумма цифрами и прописью)
НДС ---%, осуществляется в течение --- банковских дней со дня
подписания Сторонами настоящего государственного контракта (договора).
<1>
2.3.2. Последующая оплата в сумме -------------------------------,
(сумма цифрами и прописью)
в том числе НДС --%, осуществляется после оказания услуг в счет
авансового платежа за фактически оказанные услуги на основании счета и
акта об оказании услуг, подписанного Сторонами. Перечисление денежных
средств осуществляется в течение --------- банковских дней со дня
получения указанных документов Заказчиком.
2.4. В цену услуг включены -------------------------------------.
(наименование налогов, расходов,
включаемых в цену услуг)
2.5. Цена настоящего государственного контракта (договора) не
может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Обеспечение исполнения государственного контракта <2>
Исполнитель предоставляет Заказчику оформленное надлежащим
образом обеспечение исполнения государственного контракта (указываются
вид и реквизиты обеспечения).
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.
4.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте
1.2 настоящего государственного контракта (договора).
4.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика в течение
--- дней все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг
допущены отступления от условий государственного контракта (договора),
ухудшившие качество услуг.
4.1.4. Оказать услуги лично.
4.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы,
необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных
средств.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить услуги согласно пункту 2.1 настоящего
государственного контракта (договора) в течение --- дней со дня
подписания Сторонами акта об оказании услуг.
4.3. Заказчик имеет право проверять в любое время ход и качество
оказания Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4. Обязательства Сторон считаются выполненными со дня
подписания Акта об исполнении государственного контракта (договора).
5. Ответственность Сторон
5.1. Исполнитель при нарушении срока оказания услуг уплачивает
Заказчику пени в размере ------ действующей на день уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены не
оказанных в срок услуг, включая НДС, за каждый календарный день
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока
оказания услуг.
5.2. Заказчик при нарушении сроков оплаты оказанных услуг
уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не перечисленной в срок суммы, включая НДС, за каждый
календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня
истечения срока платежа.
5.3. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату
оказанных услуг, обусловленную несвоевременным поступлением денежных
средств из федерального бюджета.
5.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему государственному контракту (договору).
5.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации. <3>
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при
исполнении настоящего государственного контракта (договора), будут
разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления
претензий.
6.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне,
допустившей нарушение условий государственного контракта (договора). В
претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на
соответствующие положения государственного контракта (договора) или
его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а
также действия, которые должны быть произведены для устранения
нарушений.
6.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может
превышать -------- дней со дня их получения, если настоящим
государственным контрактом (договором) не предусмотрены иные сроки
рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма,
телеграммы, а также электронного сообщения с последующим
представлением оригинала документа.
6.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор
передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку,
установленному законодательством Российской Федерации.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой
Стороной за неисполнение обязательств по настоящему государственному
контракту (договору), обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны,
гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров,
землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а
также изданием актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему
государственному контракту (договору) вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить
другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение
обязательств.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на
протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий
государственный контракт (договор) может быть расторгнут любой из
Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
8. Порядок изменения и расторжения государственного
контракта (договора)
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему государственному
контракту (договору) имеют силу только при условии их оформления в
письменном виде и подписания Сторонами.
8.2. Досрочное расторжение настоящего государственного контракта
(договора) может иметь место в соответствии с подпунктом 4.3.2,
пунктом 7.4 настоящего государственного контракта (договора), по
соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий государственный
контракт (договор), должна направить письменное уведомление о своем
намерении другой Стороне не позднее чем за -------- дней до
предполагаемого дня его расторжения.
9. Прочие условия <4>
9.1. Настоящий государственный контракт (договор) вступает в силу
с даты его подписания Сторонами и действует до --------- (или до
исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех
взаиморасчетов по государственному контракту (договору)).
9.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения,
наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение
---- дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего
государственного контракта (договора).
9.3. Настоящий государственный контракт (договор) составлен в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта
(договора) являются следующие приложения: ----------------------------
--------------------------------.
9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим государственным
контрактом (договором), разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон <5>
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
----------------------------------- ----------------------------------
(юридический и фактический адреса, (юридический и фактический адреса,
----------------------------------- ----------------------------------
банковские реквизиты, ИНН) банковские реквизиты, ИНН)
----------------------------------- ----------------------------------
(должность) (должность)
----------------------------------- ----------------------------------
(подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия)
М.П. М.П.
--------------------------------
<1> Основанием для авансового платежа может быть иной документ,
предусмотренный государственным контрактом (договором).
<2> Данный раздел включается в государственный контракт (договор)
в случае, если в документации о размещении заказа было установлено
требование о необходимости обеспечения исполнения государственного
контракта.
<3> Стороны вправе предусмотреть такие случаи в государственном
контракте (договоре).
<4> В зависимости от вида оказываемых услуг в настоящем разделе
могут быть указаны иные условия государственного контракта (договора).
<5> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе
без разрыва с текстом.
Приложение N 4
к Приказу ФТС России
от 30 июля 2010 года
N 1421
ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) АРЕНДЫ
N --------
----------------------------------------------------------------------
(место заключения государственного контракта (договора))
"--" --- 20-- г.
----------------------------------------------------------------------
(наименование таможенного органа)
от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных
нужд, именуем-- в дальнейшем Арендатор, в лице -----------------------
---------------------------------------------------------------------,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ----------------------------------, с одной
(приказа, положения, доверенности)
стороны, и ---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------,
(полное (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя)
именуем-- в дальнейшем Арендодатель, в лице --------------------------
---------------------------------------------------------------------,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании -------------------------------------------,
(наименование документа)
с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ----
---------------------------------------------------------------------,
(основания для заключения государственного контракта (договора))
заключили настоящий государственный контракт (договор) на следующих
условиях.
1. Предмет государственного контракта (договора) аренды
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное
владение и пользование (либо временное пользование) сроком на
------------ следующее имущество: ------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
(наименование и характеристики, иные отличительные особенности
имущества, цель использования)
(далее - имущество), находящееся по адресу: --------------------------
------------------------------, а Арендатор обязуется выплачивать
арендную плату в размере и сроки, установленные в разделе 2 настоящего
государственного контракта (договора), и возвратить имущество на
условиях, предусмотренных настоящим государственным контрактом
(договором).
1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве ----------------
(собственности,
--------------------------------------------------, что подтверждается
хозяйственного ведения, оперативного управления)
---------------------------------------------------------------------.
(указывается документ, подтверждающий право собственности
или иное вещное право Арендодателя)
1.3. Имущество должно быть передано Арендатору по акту
сдачи-приемки в течение ------ дней со дня подписания Сторонами
Страницы: 1 2 |