обнаруженных Генеральным подрядчиком недостатках Объекта Стороны
составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь
экспертную организацию - независимого эксперта в данной области.
Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти)
дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе
составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной
организации - независимого эксперта в данной области.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный
подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или
причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу
несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она
назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
10.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на
протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик. При этом
Генеральный подрядчик должен быть извещен о недостатках Объекта.
10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в п.
10.3 Контракта, Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие
недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные
недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Генерального
подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте
недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения
цены Контракта.
В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от
устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если
в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей
статье акта от Генерального подрядчика не получено письменного отказа
от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Генерального
подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков,
Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о размещении заказов, для устранения дефектов и
недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет
Генерального подрядчика.
Статья 11. Обеспечение исполнения обязательств
по Контракту
11.1. Принять к сведению, что Генеральный подрядчик внес
обеспечение исполнения Контракта на сумму --- рублей, что составляет
---% от начальной максимальной цены Контракта, в форме ----
(УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРАКТОМ) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П. 2.1
КОНТРАКТА ЦЕНА КОНТРАКТА УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).
11.2. Принять к сведению, что по критерию (ВАРИАНТ I) "ОБЪЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ, УСЛУГ" (ВАРИАНТ II) "СРОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ, УСЛУГ" Генеральный подрядчик
внес обеспечение на сумму ---- рублей в форме ---- (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В
П. 2.1 КОНТРАКТА ЦЕНА КОНТРАКТА УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ). (ПУНКТ
ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК В КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЯ "ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ,
УСЛУГ" ИЛИ "СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ, УСЛУГ".
РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ КРИТЕРИЮ СОСТАВЛЯЕТ СУММУ,
ПРЕВЫШАЮЩУЮ РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО В КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ.)
11.3. Денежные средства возвращаются Генеральному подрядчику при
условии надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком всех своих
обязательств по настоящему Контракту в течение ---- банковских дней со
дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования
Генерального подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский
счет, указанный Генеральным подрядчиком в этом письменном требовании.
11.4. В случае продления срока строительства по настоящему
Контракту Генеральный подрядчик обязуется пропорционально увеличить
сумму обеспечения исполнения обязательств по Контракту, внеся
соответствующие изменения в (БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ, ВЫДАННУЮ
БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ИЛИ (ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА)
ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА
(ДЕПОЗИТА).
В случае увеличения цены Контракта Генеральный подрядчик
обязуется внести соответствующие изменения в (БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ
ГАРАНТИЮ, ВЫДАННУЮ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ИЛИ
(ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ
ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА).
11.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему
Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (десяти)
банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в той же
форме, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной
статье настоящего Контракта.
Статья 12. Ответственность Сторон
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в
соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Контракта.
12.2. В случае повреждения городских инженерных сетей при
выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный
подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
12.3. Генеральный подрядчик не вправе передавать свои
обязательства по Контракту. Заключение субподрядных договоров не
изменяет обязательства Генерального подрядчика по Контракту.
12.4. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком
ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения
субподрядчиками своих обязательств.
12.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик вправе
потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
12.6. В случае просрочки исполнения своих обязательств по
выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные Графиком
производства работ, Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (пяти)
банковских дней после получения от Заказчика соответствующего
уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 (три десятых)
процента, но не более 30 (тридцати) процентов, от стоимости работ,
подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Графиком
производства работ, за каждый день просрочки исполнения обязательств
по выполнению соответствующего этапа работ, начиная со дня, следующего
после истечения установленного Графиком производства работ срока
исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ.
12.7. В случае нарушения своих обязательств по выполнению в
объеме, предусмотренном Графиком производства работ, Генеральный
подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от
Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в
размере 0,3 (три десятых) процента, но не более 30 (тридцати)
процентов, от стоимости работ, подлежащих выполнению на
соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Графиком
производства работ, на котором работы были выполнены ненадлежащим
образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком
Генеральному подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении
Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению работ на
соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ, до
момента исполнения обязательств Генеральным подрядчиком по выполнению
работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства
работ, в надлежащем объеме.
12.8. В случае выполнения работ ненадлежащего качества
Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после
получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику
неустойку в размере 0,3 (три десятых) процента, но не более 30
(тридцати) процентов, от стоимости выполненных работ ненадлежащего
качества за каждый день с момента направления Заказчиком Генеральному
подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Генеральным
подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе,
предусмотренном Графиком производства работ, до момента устранения
недостатков выполненных работ, оказанных услуг.
12.9. За несвоевременное освобождение строительной площадки от
принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам
имущества и/или строительного мусора Генеральный подрядчик выплачивает
Заказчику пени в размере 0,3 (три десятых) процента, но не более 30
(тридцати) процентов, от цены настоящего Контракта за каждый день
просрочки.
12.10. Ответственность за достоверность и соответствие
законодательству Российской Федерации сведений, указанных в
представленных документах, несет Генеральный подрядчик.
12.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты
неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения
соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
12.12. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в
связи с ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих
обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику
неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы невыполненных
работ, предусмотренных Контрактом.
12.13. В случае установления уполномоченными контрольными
органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости
Генеральный подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне
уплаченных денежных средств.
Статья 13. Охрана строительной площадки
13.1. Генеральный подрядчик обеспечивает в установленном порядке
охрану Объекта до даты утверждения Заказчиком Акта приемки объекта
капитального строительства заказа города Москвы и итогового заключения
Мосгосстройнадзора на Объект и охрану строительной площадки до даты ее
освобождения.
Статья 14. Страхование Объекта строительства
14.1. Генеральный подрядчик заключает договор комплексного
страхования строительных рисков, связанных:
- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося
предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в
настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;
- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных
работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму не менее
------- рублей.
14.2. Генеральный подрядчик передает Заказчику копию договора
страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике,
застрахованных рисках и размере страховой суммы.
14.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при
наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с
настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный
подрядчик.
14.4. При получении суммы страхового возмещения Генеральный
подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по
восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на
момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами
настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о
нецелесообразности восстановления Объекта Генеральный подрядчик обязан
перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5
БАНКОВСКИХ ДНЕЙ с момента получения соответствующего письменного
требования Заказчика.
14.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального
подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения
наступления страхового случая.
Статья 15. Порядок урегулирования споров
15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и
разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего
Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
15.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных
печатями.
15.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города
Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке.
15.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу
в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее
получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок
означает признание требований претензии.
15.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый
адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей
претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации
(учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
15.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в
претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный
расчет.
15.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны
быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые
документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.
15.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и
недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту
разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 16. Порядок расторжения Контракта
16.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
16.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке с
требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
16.2.1. При существенном нарушении Контракта Генеральным
подрядчиком.
16.2.2. Нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ
(оказания услуг), предусмотренных Графиком производства работ, более
чем на --- (---) рабочих дней.
16.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных Генеральным подрядчиком на этапе размещения
заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
16.2.4. Установления факта проведения ликвидации Генерального
подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о
признании Генерального подрядчика банкротом и открытии в отношении
него конкурсного производства.
16.2.5. Установления факта приостановления деятельности
Генерального подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
16.2.6. Наличия у Генерального подрядчика задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов Генерального подрядчика по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, при условии, что Генеральный подрядчик не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16.2.7. -------------------------------------------------
16.2.8. -------------------------------------------------
16.3. Ответственность за сохранность Объекта до момента
расторжения Контракта несет Генеральный подрядчик.
16.4. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения
Контракта до момента заключения Контракта на проведение работ по
строительству (капитальному ремонту) Объекта с новым Подрядчиком несет
Заказчик.
16.5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЕРНУТЬ ЗАКАЗЧИКУ НА УКАЗАННЫЙ
ИМ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ АВАНС, ВЫДАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ
КОНТРАКТОМ, В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА РАСТОРЖЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА. МОМЕНТ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ГРАЖДАНСКИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
16.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за
неисполнение договорных обязательств, которые имели место до
расторжения Контракта.
16.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении
контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по
существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его
получения.
16.8. Расторжение Контракта производится Сторонами путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
16.9. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе
любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой
подтверждается объем Работ, выполненных Подрядчиком.
Статья 17. Особые условия
17.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до -------
17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать
каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения,
содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон
в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой
Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
17.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации,
оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и
подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения
должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном Реестре в течение
3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.
17.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой
Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в
письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим
предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день
получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено
действующим законодательством или настоящим Контрактом.
17.5. Генеральный подрядчик представляет по запросу Заказчика в
сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения
обязательств по настоящему Контракту.
17.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами города Москвы.
17.7. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА, ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА, ЗАПРОСА КОТИРОВОК, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА) Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах,
по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
(ВАРИАНТ II - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) Контракт заключен в электронной форме в
порядке, предусмотренном ст. 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005
г. N 94-ФЗ. ДОПОЛНИТЕЛЬНО СТОРОНЫ ВПРАВЕ ОФОРМИТЬ КОНТРАКТ В 2 (ДВУХ)
ЭКЗЕМПЛЯРАХ, ПО ОДНОМУ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН, ИМЕЮЩИХ ТАКУЮ ЖЕ
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, КАК И КОНТРАКТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
17.8. Факт надлежащего выполнения Сторонами обязательств по
Контракту в полном объеме (за исключением гарантийных обязательств,
предусмотренных ст. 10 Контракта) фиксируется Сторонами в Акте о
результатах реализации Контракта, являющемся неотъемлемым приложением
к настоящему Контракту. Указанный Акт Стороны обязаны подписать не
позднее 60 (шестидесяти) дней с даты сдачи Генеральным подрядчиком и
приемки Заказчиком результата работ по Акту приемки объекта
капитального строительства заказа города Москвы.
Проект Акта о результатах реализации Контракта в ----
экземплярах, подписанный со стороны Генерального подрядчика,
предоставляет Заказчику Генеральный подрядчик в срок не позднее 35
(тридцати пяти) дней с даты сдачи Генеральным подрядчиком и приемки
Заказчиком результата работ по Акту приемки объекта капитального
строительства заказа города Москвы, при условии выполнения Заказчиком
к указанному сроку обязательств по проведению окончательного расчета
согласно п. 8.9 Контракта.
Заказчик обязан не позднее срока, установленного в абзаце первом
настоящего пункта, рассмотреть предоставленный Акт о результатах
реализации Контракта, подписать его и возвратить Генеральному
подрядчику ------- экземпляров указанного Акта.
Статья 18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Государственный заказчик: Генеральный подрядчик:
Адреса: Адреса:
- юридический: - юридический:
- фактический: - фактический:
Телефон --------, факс ------ Телефон --------, факс ------
Электронный адрес: Электронный адрес:
Получатель: л/с -------------- Получатель: л/с --------------
ОГРН ------------------- ОГРН -------------------
ИНН ------------------ ИНН ------------------
КПП ---------------- КПП ----------------
БИК ---------------- БИК -----------------
р/с --------------------- р/с ---------------------
М.П. М.П.
К Государственному контракту
N -- от "---" ------ 20-- г.
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРАКТЕ
----------------
|Коды |
|--------------|
Форма по ОКУД| |
|--------------|
от "--" ------- 20-- г. Дата| |
|--------------|
Наименование | |
заказчика ------------------------------- |--------------|
ИНН | |
|--------------|
------------------------------- | |
|--------------|
КПП | |
----------------
Тип сведений --------------------------------------
(первичные, измененные)
Источник финансирования
контракта:
Российская Федерация,
субъект РФ,
муниципальное образование
(нужное указать) -------------------------------
----------------
наименование бюджета ------------------------------- | |
|--------------|
вид внебюджетных средств ------------------------------- | |
|--------------|
Способ размещения заказа ------------------------------- | |
|--------------|
Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса или | |
запроса котировок) | |
----------------
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения
контракта
----------------------------------------------------------
(дата, номер, наименование документа)
----------------- --------------
Дата заключения | | Номер контракта | |
контракта | | | |
|---------------| |------------|
Цена контракта | | Код валюты | |
| | контракта по ОКВ | |
|---------------| --------------
Срок исполнения | |
контракта | |
-----------------
----------------
Номер извещения о | |
проведении торгов | |
|--------------|
Номер реестровой записи | |
----------------
Раздел I. ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
---------------------------------------------------------------------------
|Код |Сумма контракта, рублей |Примечание|
|бюджетной |-----------------------------------------------| |
|классификации |на 20--|на 20--|на 20--|на 20--|на 20--|на 20--| |
|Российской |год |год |год |год |год |год | |
|Федерации | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | | | | | | |
---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------
Итого | | | | | | |
-------------------------------------------------
Раздел II. ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
---------------------------------------------------------------------------
|Код |Сумма контракта, рублей |Примечание|
|экономической|------------------------------------------------| |
|классификации|на 20-- |на 20--|на 20--|на 20--|на 20--|на 20--| |
|расходов |год |год |год |год |год |год | |
|бюджетов | | | | | | | |
|Российской | | | | | | | |
|Федерации | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------
Итого | | | | | | |
--------------------------------------------------
Раздел III. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
---------------------------------------------------------------------------
|N п/п|Наименование|Код продукции |Единица |Цена за |Количество|Сумма,|
| |товара, |по ОКП |измерения по|единицу,| |рублей|
| |работ, услуг| |ОКЕИ |рублей | | |
| | | |(условное | | | |
| | | |обозначение)| | | |
|-----|------------|--------------|------------|--------|----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------|--------------|------------|--------|----------|------|
| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------|------|
Итого | |
--------
Раздел IV. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКАХ (ИСПОЛНИТЕЛЯХ,
ПОДРЯДЧИКАХ) ПО КОНТРАКТУ
---------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование |Место нахождения (место |ИНН |КПП |Статус |Телефон|
|п/п |юридического |жительства) | | | |(факс) |
| |лица (Ф.И.О. |--------------------------| | | | |
| |физического |наименование |код |адрес| | | | |
| |лица) |страны |страны| | | | | |
| | | |по | | | | | |
| | | |ОКСМ | | | | | |
|----|-------------|-------------|------|-----|------|----|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-------------|-------------|------|-----|------|----|-------|-------|
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Руководитель --------------- -------------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
------------------------------------------------
"--" ---------- 20-- г. |Отметки уполномоченного органа на ведение |
|реестра контрактов о принятии сведений |
| |
|Ответственный |
|исполнитель ----------- --------- ------------|
| (должность) (подпись) (расшифровка|
| подписи) |
|"--" ---------- 20-- г. |
------------------------------------------------
Приложение 1
к Государственному контракту
N --- от "--" ----- 20-- г.
График производства работ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование работ|Ед. |Объем|Срок исполнения |Исполнитель |Продолжительность работ в месяцах |
|п/п|или событий, этапы|изм.| |-----------------|(Государственный|-----------------------------------|
| |их выполнения | | |Начало |Конец |заказчик или |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|
| | | | |(число, |(число, |Генеральный | | | | | | | | | | | | |
| | | | |месяц, |месяц, |подрядчик) | | | | | | | | | | | | |
| | | | |год) |год) | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-----|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1 |Работы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |подготовительного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |периода | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-----|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2 |Земляные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-----|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3 |Возведение | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |конструкций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |подземной части | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-----|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4 |Общестроительные | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |работы (стены, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |перегородки, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кровля и т.д.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-----|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|5 |Отделочные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-----|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|6 |Заполнение оконных| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и дверных проемов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-----|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|7 |Электромонтажные | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |работы, монтаж | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-----|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|8 |Санитарно- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |технические | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |работы, монтаж | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-----|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|9 |Комплекс работ по | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |устройству | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |слаботочных | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |систем, монтаж | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-----|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|10 |Комплекс работ по | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |устройству систем | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вентиляции и | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кондиционирования,| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |монтаж | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-----|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|11 |Благоустройство | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-----|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|12 |Комплекс работ по | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |устройству | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |наружных | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |инженерных | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коммуникаций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-----|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|13 |Благоустройство | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-----|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|14 |Пусконаладочные | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |работы (не более | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2 месяцев с | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |момента оформления| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |акта приемки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объекта | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капитального | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |строительства) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|-----|--------|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|15 |Получение | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |разрешения на ввод| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |объекта в | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |эксплуатацию, Акта| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |о результатах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |госконтракта | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Государственный заказчик Генеральный подрядчик:
Приложение 2
к Государственному контракту
N --- от "--" ----- 20-- г.
АКТ
о результатах реализации Государственного контракта
N ------- от "------" ------------- 20 г.
г. Москва "--" ------ 20-- г.
Мы, нижеподписавшиеся, Государственный заказчик -----------------
------------------------ в лице ---------------------, действующего на
основании ------------------, с одной стороны, и Генеральный подрядчик
---------------------, в лице ------------, действующего на основании
-----------------, с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. Предусмотренные Государственным контрактом N --- от -- ------
20-- г. (далее - Контракт) работы выполнены Генеральным подрядчиком
надлежаще (включая подготовку и передачу исполнительной документации),
сдача Генеральным подрядчиком и приемка Государственным заказчиком
результата работ оформлена Актом приемки Объекта капитального
строительства N -- от -- ------- 20-- г.
2. Документация, необходимая для получения разрешения на ввод
Объекта в эксплуатацию, подготовка и оформление которой входит в
обязанности Генерального подрядчика как лица, осуществляющего
строительство, в составе согласно Акту (примерная форма прилагается)
приемки-передачи документов, необходимых для получения разрешения на
ввод Объекта в эксплуатацию, подготовка которых входит в обязанности
Генерального подрядчика как лица, осуществляющего строительство, от
-------------- (дата составления Акта) надлежаще оформлена и принята
Государственным заказчиком.
3. Все взаиморасчеты между Государственным заказчиком и
Генеральным подрядчиком по Контракту произведены.
4. На дату подписания настоящего акта взаимные претензии по
исполнению обязательств по Контракту отсутствуют.
Подписи:
Государственный заказчик: Генеральный подрядчик:
----------------------- ---------------------
М.П. М.П.
М.П. М.П.
Форма Акта согласована:
Государственный заказчик: Генеральный подрядчик:
------------/---------------/ --------------/----------------/
М.П. М.П.
Приложение
к Акту
АКТ (форма)
приемки-передачи документов, необходимых для получения
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, подготовка
которых входит в обязанности Генподрядчика как лица,
осуществляющего строительство
г. Москва "--" --------- 20-- г.
Мы, нижеподписавшиеся, Государственный заказчик -----------------
---------------------- в лице -----------------------, действующего на
основании ------------------, с одной стороны, и Генеральный подрядчик
---------------------, в лице ------------, действующего на основании
-------------------------, с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
Настоящим Актом Стороны подтверждают, что согласно
Государственному контракту N ---------- от -------- документация,
необходимая для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию,
подготовка и оформление которой входит в обязанности Генерального
подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в составе:
---------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование документов |
|п/п| |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Акт приемки мусоропроводов и помещений мусоросборных камер |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|2. |Акт приемки кровли |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|3. |Акт приемки фасадов |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|4. |Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания |
| |(энергетический паспорт) |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|5. |Акт приемки системы и выпусков водостока здания |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|6. |Акт приемки внутренних систем отопления |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|7. |Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения|
|---|---------------------------------------------------------------------|
|8. |Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|9. |Акт приемки естественной вентиляции |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|10.|Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|11.|Акт приемки системы кондиционирования воздуха |
| |Холодоснабжение |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|12.|Акт приемки законченного строительством инженерного сооружения (ЦТП, |
| |РТП и др.): |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|13.|Акты приемки специализированных инженерных систем и сооружений (по |
| |перечню в соответствии с утвержденным проектом): |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|14.|Акты приемки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем |
| |(по перечню в соответствии с утвержденным проектом): |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|15.|Акт (справка) приемки дворовых водосточных сетей (форма Мосводосток) |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|16.|Акт приемки пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|17.|Акт об обеспечении объекта теплоснабжением (форма МТК и МОЭК) |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|18.|Акт технической приемки водопровода |
| |(форма Мосводоканал) |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|19.|Акт осмотра дворовой канализации |
| |(форма Мосводоканал) |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|20.|Справка о выполнении технических условий энергоснабжающих организаций|
| |(форма МКС Мосэнерго) |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|21.|Акт приемки внутренних электромонтажных работ |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|22.|Акт приемки работ по устройству наружного освещения |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|23.|Справка о выполнении работ по телефонной канализации (форма МГТС) |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|24.|Акт о выполнении работ по внешней и внутренней радиофикации в объеме |
| |утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими |
| |условиями |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|25.|Акт о выполнении работ по внешнему и внутреннему телевидению в |
| |объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими |
| |условиями |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|26.|Акты полного технического освидетельствования подъемно-транспортного |
| |оборудования (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) |
| |(форма специализированных организаций) |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|27.|Акт технической приемки локальных систем безопасности объекта |
| |(форма ДЖКХ) |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|28.|Акт технической приемки магистральных сетей для подключения к |
| |системе обеспечения безопасности города |
| |(форма ДЖКХ) |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|29.|Акты приемки смонтированного технологического оборудования |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|30.|Акт принятых работ по благоустройству и озеленению (зимние и летние |
| |формы - форма МГСН) |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|31.|Акт (справка) о соответствии объекта капитального строительства |
| |требованиям приспособления для нужд инвалидов и маломобильных |
| |граждан (форма ДСЗН) |
---------------------------------------------------------------------------
надлежаще оформлена, передана Генеральным подрядчиком и принята
Государственным заказчиком.
Претензии по указанной выше документации отсутствуют.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
--------------/----------------/ --------------/--------------/
М.П. М.П.
Приложение 3
к Государственному контракту
N --- от "--" ----- 20-- г.
Перечень
оборудования, предоставляемого Сторонами по Контракту
---------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование оборудования |Сторона, |Срок передачи |
|п/п| |предоставляющая |(число, месяц, |
| | |оборудование |год) |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
|1. | | | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
|2. | | | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
|3. | | | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
|4. | | | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
|5. | | | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
|6. | | | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
|7. | | | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
|8. | | | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
|9. | | | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
|10.| | | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
|11.| | | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
|12.| | | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
|13.| | | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
|14.| | | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
|15.| | | |
---------------------------------------------------------------------------
Государственный заказчик: Генподрядчик:
М.П. М.П.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА КОНТРАКТА НА ОСНОВАНИИ ПРИМЕРНОЙ
ФОРМЫ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ НУЖД
ЗАКАЗЧИКОВ ГОРОДА МОСКВЫ
Общие положения
Настоящая примерная форма Контракта (далее также - примерная
форма) является основанием для составления Заказчиком проекта
Контракта (далее - Контракт) на выполнение строительных работ для нужд
заказчиков города Москвы по конкретному размещаемому заказу для
включения этого проекта в состав конкурсной документации, документации
о закрытом аукционе, об открытом аукционе в электронной форме или
размещения его на официальном сайте при размещении заказа путем
запроса котировок и заключения Контракта по итогам размещения заказа с
учетом предложений участника размещения заказа, с которым заключается
Контракт.
Проект Контракта составляется с учетом настоящей примерной формы.
Положения, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ТЕКСТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, являются
изменяемыми. В тех положениях, где предусмотрена вариативность,
необходимо выбрать соответствующее. Все остальные положения не
подлежат исключению. При составлении проекта Контракта могут
добавляться статьи и пункты при условии, что ими не будет изменено
значение, нивелировано действие неизменяемых положений примерной формы
Контракта.
Также следует учитывать следующие разъяснения и указания по
отдельным пунктам примерной формы Контракта:
Преамбула
Указываются:
- в отношении Заказчика: наименование, название и реквизиты акта,
устанавливающего компетенцию Заказчика как органа государственной
власти или уполномоченного соответствующим органом распорядителя
бюджетных средств, Ф.И.О. уполномоченного представителя, сведения о
документе, на основании которого уполномочен действовать представитель
Заказчика;
- в отношении Генерального подрядчика: для юридических лиц
указываются полное наименование, организационно-правовая форма,
основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место
нахождения; для индивидуальных предпринимателей - имя, фамилия,
отчество, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц -
реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства,
фамилия, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность
представителя, ссылка на документ, подтверждающий полномочия
представителя;
- ссылка на процедуру размещения заказа как основание для
заключения Контракта, включая указание на название и иные реквизиты
документа, которым оформляются результаты размещения заказа, в том
числе: протокол аукциона в случае, если Контракт заключается по
результатам проведения аукциона, с указанием даты и номера.
Статья 1. Предмет Контракта
В пункте 1.1:
Указывается наименование Объекта, работы по строительству и вводу
в эксплуатацию которого предполагается выполнить в соответствии с
проектом соответствующего Контракта. Проектная и Рабочая документация
составляется в отношении конкретного Объекта при составлении проекта
Контракта.
В пункте 1.2:
Указывается ссылка на документ, которым утверждена
проектно-сметная документация. При этом указываются полное
наименование соответствующего документа, которым утверждена
проектно-сметная документация (приказ, распоряжение и т.п.), дата
утверждения и номер.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
В пункте 2.1:
Указывается общая стоимость работ, включая налог на добавленную
стоимость, а также ставку налога на добавленную стоимость,
установленную действующим законодательством Российской Федерации. При
этом необходимо указать сумму налога на добавленную стоимость. Общая
стоимость работ и размер НДС указываются в рублях. Протокол
согласования твердой цены составляется Сторонами при заключении
каждого конкретного Контракта и является неотъемлемым приложением к
соответствующему Контракту.
В случае если Генеральный подрядчик не является плательщиком НДС
(освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается.
Пункт 2.4.
Является обязательным для включения в проект Контракта, поскольку
в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ Цена Контракта может быть
снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом
объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.
Пункт 2.6.
Этот пункт включается только в контракты, заключенные на срок не
менее чем три года и по которым цена составляет соответственно один
миллиард рублей и более.
Статья 3. Сроки выполнения работ
Пункт 3.1.
Этот пункт включается только в контракты, заключенные на срок не
менее чем три года и по которым цена составляет соответственно один
миллиард рублей и более.
Пункт 3.2.
Устанавливается общая продолжительность работ по строительству и
вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пусконаладочных и
иных работ с учетом Графика производства работ по соответствующему
Контракту.
Статья 5. Обязанности Генерального подрядчика
Пункт 5.2.24.
Порядок определен постановлением Правительства Москвы от 22
августа 2000 г. N 660 "О порядке приемки объектов инженерного и
коммунального назначения в собственность города Москвы".
Статья 8. Порядок приемки выполненных работ
и порядок расчетов
Пункт 8.1.
Включается только в случае, когда для конкретного подряда
предусмотрена предоплата (аванс), при этом необходимость установления
авансовых платежей должна тщательно анализироваться в каждом
конкретном случае.
Выплата авансового платежа производится в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1229-ПП
"Об авансовых платежах, совершаемых за счет бюджета города Москвы".
Статья 11. Обеспечение исполнения обязательств
по Контракту
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд" обеспечение исполнения
Контракта должно быть предоставлено участником размещения заказа, с
которым заключается соответствующий Контракт, еще до подписания
Контракта, при этом вид обеспечения из тех, что допускаются законом
(безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной
организацией, договор поручительства, передача Заказчику в залог
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), участник
выбирает сам. Таким образом, варианты, выделенные в тексте ст. 11
заглавными буквами, должны указываться в зависимости от формы
обеспечения исполнения Контракта, предоставляемого Генеральным
подрядчиком в каждом конкретном случае, при этом требования к каждому
из видов обеспечения и общие требования указаны в тексте, который не
должен изменяться.
Пункт 11.1:
Включается в Контракт в случае, если Заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения Контракта:
- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем
перевода денежных средств в п. 11.1 должен быть указан специальный
банковский счет Заказчика, на который такие средства должны
переводиться;
- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией, в п. 11.1 указываются ее реквизиты, сумма, на которую
она выдана, и срок ее действия;
- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем
договора поручительства в п. 11.1 указываются реквизиты этого Договора
и поручителя, размер поручительства и срок его действия.
Пункт 11.2:
1. Пункт подлежит обязательному включению в Контракты,
заключенные по результатам проведения конкурса, оценка и сопоставление
заявок в котором осуществлялись с использованием критерия "объем
предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок
предоставления гарантий качества товара, работ, услуг", и заявка
участника содержит предложение об обеспечении исполнения условий
контракта по данному критерию и размер обеспечения по соответствующему
критерию, предложенный участником, составляет сумму, превышающую
размер обеспечения критерия, установленного в конкурсной документации.
Обеспечение предоставляется до заключения контракта.
2. В случае если при оценке заявок на участие в конкурсе не
использовался критерий "объем предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг" или "или срок предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг"; либо критерий "объем предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг" или "или срок предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг" применялся при оценке заявок участников
конкурса, однако заявка победителя не содержит предложения об
обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию; либо в
конкурсной документации, документации о закрытом аукционе, об открытом
аукционе в электронной форме не определено, что исполнение гарантийных
обязательств должно быть обеспечено в рамках обеспечения исполнения по
контракту, Контрактом может быть предусмотрена обязанность
Генерального подрядчика предоставить обеспечение исполнения контракта
на период действия гарантийных обязательств.
При этом может быть предусмотрено, что обеспечение
предоставляется до даты подписания Сторонами государственного
контракта Акта приема-передачи товара/Акта приемки объекта
капитального строительства государственного заказа города Москвы/Акта
сдачи-приемки работ (услуг).
Статья 12. Ответственность Сторон
С целью расширения практики использования заказчиками механизма
штрафных санкций в проектах контрактов должна быть предусмотрена
обязанность Заказчика (а не право) применять штрафные санкции за
просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств.
Статья 16. Порядок расторжения Контракта
В подпунктах 16.2.7, 16.2.8 Заказчик вправе внести основания для
расторжения Контракта по своему усмотрению при условии их соответствия
нормам гражданского законодательства.
Статья 17. Особые условия
Пункт 17.1.
В данном пункте Заказчиком указывается дата, которая определяется
исходя из плановой даты завершения действия Контракта в соответствии с
условиями Контракта с учетом сроков исполнения обязательств обеими
Сторонами.
Истечение указанного в п. 17.1 срока действия не влечет
прекращения обязательств Сторон по Контракту.
В случае если Заказчиком включено условие о том, что окончание
срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по
Контракту, с истечением указанной даты отношения сторон по Контракту
прекращаются. Данное условие целесообразно предусматривать в тех
контрактах, по которым с наступлением определенной даты исполнение
Генеральным подрядчиком своих обязательств становится неактуальным для
Заказчика.
Статья 18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
В ст. 18 указываются юридические и фактические адреса, банковские
реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса Заказчика и
Генерального подрядчика.
Приложение 4
к приказу
Департамента города Москвы
по конкурентной политике
от 3 февраля 2011 года
N 70-01-14/11
ТИПОВАЯ ФОРМА
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ
------------
|Форма БГ-1|
------------
--------------------------
наименование Бенефициара
--------------------------
адрес Бенефициара
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ N ----------------
г. --------- от "---" --------- 20--- г. <*>
(полное наименование организации-Гаранта)
-----------------------------------------------------------------,
адрес места нахождения: ---------------------------------------------,
почтовый адрес: -----------------------------------------------------,
код ОКПО: ------------, ИНН: -----------, финансовые реквизиты: -----,
реквизиты лицензии Банка России на осуществление банковских операций:
----- -------------------, именуемый в дальнейшем "Гарант", настоящим
гарантирует надлежащее исполнение ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------,
(полное наименование организации-Принципала)
адрес места нахождения: ---------------------------------------------,
почтовый адрес: -----------------------------------------------------,
код ОКПО: --------------------------------, ИНН: --------------------,
финансовые реквизиты: ----------------, именуемый в дальнейшем
"Принципал", обязательств по исполнению государственного контракта,
заключенному по итогам (наименование контракта; реестровый номер
конкурса, номер лота, ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе /
----------------------------------------------------------------------
реестровый номер аукциона, номер лота, протокол аукциона)
----------------------------------------------------------------------
перед (полное наименование
----------------------------------------------, ---------------------
Бенефициара) (Положение, Устав) от "--" ------- N ----- утвержденное)
-----------, --------------------------------------------------------,
----------------, адрес места нахождения: ----------------, почтовый
адрес: --------------------------------------------------------------,
код ОКПО: -------------------, ИНН: --------------------, финансовые
реквизиты: ---------------, именуемым в дальнейшем "Бенефициар".
Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару любую
сумму, не превышающую (сумма цифрами и прописью) рублей, не позднее 7
---------- (Семи) рабочих дней с даты получения письменного Требования
Бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение
Принципалом обязательств, в обеспечение которого выдана настоящая
гарантия.
Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по
настоящей гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или
уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. К Требованию
должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и
печатью Бенефициара копии следующих документов:
- подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование об
уплате денежной суммы по настоящей гарантии, в случае, если Требование
подписано не руководителем Бенефициара;
- контракта;
- документа, подтверждающего перечисление Бенефициаром аванса
Принципалу (если Требование предъявлено в случае невозврата
Принципалом аванса).
Настоящая Банковская гарантия обеспечивает исполнение Принципалом
обязательств по указанному выше контракту, в том числе по возврату
авансового платежа, а также уплате неустоек (пеней, штрафов),
предусмотренных контрактом, начисленных с момента возникновения у
Бенефициара права на их начисления, до дня списания денежных средств с
корреспондентского счета Гаранта <**>.
Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще
исполненным с даты списания денежных средств с корреспондентского
счета Гаранта при условии фактического поступления денежных средств на
корреспондентский счет Банка Бенефициара.
Никакие изменения и дополнения, вносимые в контракт, не
освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.
В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей гарантии
в установленный срок Гарант обязуется уплатить пени Бенефициару в
размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей
уплате за каждый календарный день просрочки, начиная с 8 рабочего дня
от даты получения Гарантом Требования Бенефициара по дату платежа по
настоящей гарантии.
Гарантия не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.
Принадлежащее Бенефициару по данной гарантии право Требования к
Гаранту может быть передано правопреемнику Бенефициара по контракту.
Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу с даты
выдачи и действует до "--" --------- 20-- г. <***> включительно.
Руководитель организации-Гаранта -----------------------
(расшифровка
подписи)
Главный бухгалтер организации-Гаранта -----------------------
(расшифровка
подписи)
М.П.
----------------------------
<*> Банковская гарантия предоставляется участником размещения
заказа, с которым заключается контракт, до заключения контракта.
<**> 1. В случае если в конкурсной документации/документации об
аукционе / документации об открытом аукционе в электронной форме
определено, что исполнение гарантийных обязательств должно быть
обеспечено, обязательство Гаранта перед Бенефициаром по настоящей
гарантии обеспечивает также исполнение обязательств Принципала на
период действия гарантийных обязательств.
2. В случае если для оценки заявок на участие в конкурсе
использовался критерий "объем предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг" (или "срок предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг"), обязательство Гаранта перед Бенефициаром по настоящей
гарантии обеспечивает также минимальные показатели объема гарантии или
срока гарантии, установленные в конкурсной документации.
<***> 1. Дата, до которой действует Банковская гарантия,
указывается согласно сроку исполнения обязательств поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленному в контракте (с учетом срока
исполнения контракта на период действия гарантийных обязательств, если
в конкурсной документации/документации об аукционе/документации об
открытом аукционе в электронной форме определено, что исполнение
гарантийных обязательств должно быть обеспечено), плюс 6 месяцев.
2. В случае если для оценки заявок на участие в конкурсе
использовался критерий "срок предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг", дата, до которой действует Банковская гарантия,
указывается согласно сроку исполнения обязательств поставщика
(подрядчика, исполнителя) с учетом минимального показателя срока
гарантии, установленного в конкурсной документации, плюс 10 рабочих
дней.
Приложение 5
к приказу
Департамента города Москвы
по конкурентной политике
от 3 февраля 2011 года
N 70-01-14/11
ТИПОВАЯ ФОРМА
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
------------
|Форма БГ-2|
------------
--------------------------
наименование Бенефициара
--------------------------
адрес Бенефициара
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ <*> N ---------
г. ------------ от "---" ----- 20--- г. <**>
(полное наименование организации-Гаранта)
-----------------------------------------------------------------,
адрес места нахождения: ---------------------------------------------,
почтовый адрес: ---------------------, код ОКПО: --------------------,
ИНН: -----------------, финансовые реквизиты: -------------, реквизиты
лицензии Банка России на осуществление банковских операций: ----------
--------, именуемый в дальнейшем "Гарант", настоящим гарантирует
надлежащее исполнение (полное наименование организации-Принципала)
---------------------------------------------------------------------,
адрес места нахождения: ---------------------------------------------,
почтовый адрес: -----------------------------------------------------,
код ОКПО: -------------, ИНН: ------------, финансовые реквизиты: ----
---------------------------------------------------------------------,
именуемый в дальнейшем "Принципал", исполнения контракта на период
действия гарантийных обязательств по государственному контракту
(предмет государственного контракта) от "---" --------- 20-- г. N ----
----------------------------------------------------------------------
реестровый номер ЕАИСТ -------------------- перед (полное наименование
----------------------------------------------------------------------
Бенефициара), (Положение, Устав) от "---" --------- N -- утвержденное)
адрес ---------------------------------------------------------------,
места нахождения: -------------, почтовый адрес: --------------------,
код ОКПО: -------------, ИНН: ----------, финансовые реквизиты: ------
---------------------------------------------------------------------,
именуемым в дальнейшем "Бенефициар".
Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару любую
сумму, не превышающую (сумма цифрами и прописью) рублей, не позднее 7
---------- (Семи) рабочих дней с даты получения письменного Требования
Бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение
Принципалом обязательств, в обеспечение которого выдана настоящая
гарантия.
Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по
настоящей гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или
уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. К Требованию
должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и
печатью Бенефициара копии следующих документов:
- подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование об
уплате денежной суммы по настоящей гарантии, в случае, если Требование
подписано не руководителем Бенефициара;
- подписанного Принципалом и Бенефициаром акта приемки-передачи
товара/Акта приемки объекта капитального строительства заказа города
Москвы/акта сдачи-приемки работ (услуг) <***>.
Настоящая Банковская гарантия обеспечивает в том числе исполнение
обязательств Принципала по уплате неустоек (пеней, штрафов),
предусмотренных контрактом, начисленных с момента возникновения у
Бенефициара права на их начисления, до дня списания денежных средств с
корреспондентского счета Гаранта.
Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще
исполненным с даты списания денежных средств с корреспондентского
счета Гаранта при условии фактического поступления денежных средств на
корреспондентский счет Банка Бенефициара.
Никакие изменения и дополнения, вносимые в контракт, не
освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.
В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей гарантии
в установленный срок Гарант обязуется уплатить пени Бенефициару в
размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей
уплате за каждый календарный день просрочки, начиная с 8 рабочего дня
от даты получения Гарантом Требования Бенефициара по дату платежа по
настоящей гарантии.
Гарантия не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.
Принадлежащее Бенефициару по данной гарантии право Требования к
Гаранту может быть передано правопреемнику Бенефициара по контракту.
Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу с даты
выдачи и действует до "--" ---------- 20-- г. <****> включительно.
Руководитель организации-Гаранта --------------
(расшифровка
подписи)
Главный бухгалтер организации-Гаранта --------------
(расшифровка
подписи)
М.П.
----------------------------
<*> 1. Банковская гарантия исполнения контракта на период
действия гарантийных обязательств предоставляется поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), с которым заключен по результатам
конкурса:
- в случае, если при оценке заявок участников размещения заказа
не использовался критерий "объем предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг" или "или срок предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг", а также если в конкурсной документации не
определено, что исполнение гарантийных обязательств должно быть
обеспечено в рамках Банковской гарантии исполнения обязательств
поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту, но контрактом
предусмотрена обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя)
предоставить обеспечение исполнения контракта на период действия
гарантийных обязательств;
- либо в случае, если критерий "объем предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг" или "или срок предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг" применялся при оценке заявок участников
размещения заказа, однако заявка участника не содержит предложения об
обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию, а
контрактом предусмотрена обязанность поставщика (подрядчика,
исполнителя) предоставить обеспечение исполнения контракта на период
действия гарантийных обязательств.
2. Банковская гарантия исполнения контракта на период действия
гарантийных обязательств предоставляется поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), с которым заключен контракт по итогам аукциона, в
случае, если в документации об аукционе не определено, что исполнение
гарантийных обязательств должно быть обеспечено в рамках Банковской
гарантии исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя)
по контракту, а контрактом предусмотрена обязанность поставщика
(подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение исполнения
контракта на период действия гарантийных обязательств.
<**> Банковская гарантия предоставляется поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) до даты подписания Сторонами контракта
Акта приема-передачи товара/Акта приемки объекта капитального
строительства заказа города Москвы/Акта сдачи-приемки работ (услуг).
<***> Выбрать нужное.
<****> Дата, до которой действует Банковская гарантия,
указывается согласно сроку действия гарантийных обязательств,
установленному контрактом, плюс 30 календарных дней.
Приложение 6
к приказу
Департамента города Москвы
по конкурентной политике
от 3 февраля 2011 года
N 70-01-14/11
ТИПОВАЯ ФОРМА
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРАКТА ПО КРИТЕРИЮ "ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ" ИЛИ "СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ"
------------
|Форма БГ-3|
------------
-----------------------------
наименование Бенефициара
-----------------------------
адрес Бенефициара
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ <*> N ----------------
г. ---------------- от "---" --------- 20--- г. <**>
(полное наименование организации-Гаранта)
----------------------------------------------------------------,
адрес места нахождения: ---------------------------------------------,
почтовый адрес: ---------------, код ОКПО: ---------, ИНН: ----------,
финансовые реквизиты: -----------------, реквизиты лицензии Банка
России на осуществление банковских операций: -------------------------
-----------------------------, именуемый в дальнейшем "Гарант",
настоящим гарантирует надлежащее исполнение --------------------------
----------------------------------------------------------------------
(полное наименование организации-Принципала)
адрес места нахождения: ---------------------------------------------,
---------------------------------------------------------------------,
почтовый адрес: ------------, код ОКПО: ----------, ИНН: ------------,
финансовые реквизиты: -----------, именуемый в дальнейшем "Принципал",
исполнения условий государственного контракта по критерию "объем
предоставления гарантий качества товара, работ, услуг"/"срок
предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" <***>,
заключаемому по итогам ----- (наименование контракта; реестровый номер
конкурса, номер лота, протокол ---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) перед (полное
----------------------------------------------------, -----------
наименование Бенефициара) (Положение, Устав) от "---" --------- N ---
-------------------------, -------------------------------------------
утвержденное) адрес места нахождения: ---------, почтовый адрес: ---,
-------------
код ОКПО: -------------, ИНН: -----------------, финансовые реквизиты:
----------------, именуемым в дальнейшем "Бенефициар".
Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару любую
сумму, не превышающую (сумма цифрами и прописью) рублей, не позднее 7
-- (Семи) рабочих дней с даты получения письменного Требования
Бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение
Принципалом обязательств, в обеспечение которого выдана настоящая
гарантия.
Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по
настоящей гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или
уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. К Требованию
должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и
печатью Бенефициара копии следующих документов:
- подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование об
уплате денежной суммы по настоящей гарантии, в случае, если Требование
подписано не руководителем Бенефициара;
- подписанного Принципалом и Бенефициаром акта приемки-передачи
товара/Акта приемки объекта капитального строительства заказа города
Москвы/акта сдачи-приемки работ (услуг) <***>.
Настоящая Банковская гарантия обеспечивает в том числе исполнение
обязательств Принципала по уплате неустоек (пеней, штрафов),
предусмотренных контрактом, связанных с нарушением Принципалом
обязательств по обеспечению объема предоставления гарантий качества
товара (работ, услуг)/срока предоставления гарантий качества товаров,
работ, услуг <***>, начисленных с момента возникновения у Бенефициара
права на их начисление, до дня списания денежных средств с
корреспондентского счета Гаранта.
Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще
исполненным с даты списания денежных средств с корреспондентского
счета Гаранта при условии фактического поступления денежных средств на
корреспондентский счет Банка Бенефициара.
Никакие изменения и дополнения, вносимые в контракт, не
освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.
В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей гарантии
в установленный срок Гарант обязуется уплатить пени Бенефициару в
размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей
уплате за каждый календарный день просрочки, начиная с 8 рабочего дня
от даты получения Гарантом Требования Бенефициара по дату платежа по
настоящей гарантии.
Гарантия не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.
Принадлежащее Бенефициару по данной гарантии право Требования к
Гаранту может быть передано правопреемнику Бенефициара по контракту.
Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу с "--"
-------- 20-- г. <****> и действует до "--" ---------- 20-- г. <*****>
включительно.
Руководитель организации-Гаранта -------------
(расшифровка
подписи)
Главный бухгалтер организации-Гаранта -------------
(расшифровка
подписи)
М.П.
--------------------------------
<*> Банковская гарантия исполнения условий контракта по критерию
"объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или
"срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг"
предоставляется участником размещения заказа, с которым заключается
контракт, в случае, если заявка участника содержит предложение об
обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию и размер
обеспечения по соответствующему критерию, предложенный участником,
составляет сумму, превышающую размер обеспечения критерия,
установленного в конкурсной документации.
<**> Банковская гарантия предоставляется до заключения контракта.
<***> Выбрать нужное.
<****> Дата, с которой Банковская гарантия вступает в силу,
указывается с даты истечения срока исполнения обязательств поставщика
(подрядчика, исполнителя) по контракту с учетом минимального
показателя срока гарантии, установленного в конкурсной документации.
<*****> Дата, до которой действует Банковская гарантия,
указывается согласно предложению участника размещения заказа,
содержащемуся в его заявке на участие в конкурсе, превышающему
минимальные показатели, установленные в конкурсной документации.
Приложение 7
к приказу
Департамента города Москвы
по конкурентной политике
от 3 февраля 2011 года
N 70-01-14/11
ТИПОВАЯ ФОРМА
ТРЕБОВАНИЯ ОБ УПЛАТЕ ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
-----------
|Форма ТБГ|
-----------
ТРЕБОВАНИЕ
об уплате по банковской гарантии
от "--" ---- 20-- г. N -----------
В связи с тем что по банковской гарантии от "---" -------- N
---------, (полное наименование организации-Гаранта) является Гарантом
перед (полное
-----------------------------------------, --------
наименование Бенефициара)
--------------------------
настоящим извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) ------
(полное наименование организации-Принципала) юридический адрес: ----,
---------------------------------------------------------------------,
код ОКПО: -----------, ИНН: --------- своих обязательств перед (полное
-------
наименование Бенефициара) а именно: (указать конкретные нарушения
-------------------------, -------------------------------------
Принципалом обязательств, обеспеченных Банковской гарантией)
---------------------------------------------------------------------.
В соответствии с условиями банковской гарантии от "--" ------- N
------ Вам надлежит не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
настоящего Требования уплатить сумму обеспечения в размере -----------
----------------------------------------------------------------------
(сумма цифрами и прописью)
на счет --------------------------------------------------------------
(банковские реквизиты получателя платежа для перечисления
денежных средств)
---------------------------------------------------------------------.
В случае неисполнения настоящего Требования в установленный срок
Гарант обязуется уплатить пени Бенефициару в размере 0,1 (ноль целых
одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый
календарный день просрочки, начиная с 8 (Восьмого) рабочего дня от
даты получения Гарантом настоящего Требования по дату платежа по
настоящей гарантии.
Приложение <*>:
Руководитель Бенефициара ------------- /----------------------/
(подпись) (инициалы, фамилия)
Отметка о вручении ------------- /----------------------/
(передаче иным способом) (подпись) (инициалы, фамилия)
"---" --------------- 20--- г.
(дата вручения)
--------------------------------
<*> Указывается перечень документов, обосновывающих Требование об
уплате по Банковской гарантии, и количество листов.
|