ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКАЗЧИКЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Положение. Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. 08.06.01

           ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКАЗЧИКЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ
     ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                              ПОЛОЖЕНИЕ

             ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
                  И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

                            8 июня 2001 г.


                                 (Д)


                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                            постановлением Госстроя РФ
                                                   от 8 июня 2001 года
                                                                  N 58

     Разработано Управлением ценообразования и сметного нормирования в
строительстве   и   жилищно-коммунальном   комплексе  Госстроя  России
(В.А.Степанов,  В.Н.Маклаков) с участием  Межрегионального  центра  по
ценообразованию   в   строительстве   и   промышленности  строительных
материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко, Г.П.Шпунт).
     Внесено Управлением  ценообразования  и  сметного  нормирования в
строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.
     Утверждено постановлением Госстроя России от 08.06.01 N 58.
     С выходом  данного  положения  утрачивает  силу   на   территории
Российской   Федерации   Положение   о  заказчике-застройщике  (едином
заказчике,  дирекции строящегося предприятия) и  техническом  надзоре,
утвержденное постановлением Госстроя СССР от 02.02.88 N 16.

                          1. Общие положения

     1.1. Положение   о   заказчике  при  строительстве  объектов  для
государственных  нужд  на  территории  Российской   Федерации   (далее
Положение)     разработано    в    соответствии    с    правовыми    и
нормативно-методическими    документами,    действующими    в    сфере
строительства  по  состоянию  на  01.01.2001,  в том числе Гражданским
кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом "Об инвестиционной
деятельности   в   Российской   Федерации,   осуществляемой   в  форме
капитальных вложений",  Федеральным законом "О конкурсах на размещение
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для
государственных нужд",  Указом Президента Российской  Федерации  от  8
апреля  1997  г.  N  305  "О  первоочередных  мерах  по предотвращению
коррупции и сокращению  бюджетных  расходов  при  организации  закупки
продукции для государственных нужд",  Федеральным законом от  13.12.94
N 60-ФЗ   и  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  от
14.08.93 N 812 и от 22.06.94 N 745.
     1.2. Заказчиком может быть юридическое лицо любой организационной
и  правовой  формы,  зарегистрированное  в  установленном  порядке  на
территории  Российской   Федерации   или   структурное   подразделение
инвестора   (управление,   отдел  капитального  строительства,  группа
технического    надзора    действующего    предприятия),    наделенное
необходимыми  полномочиями для выполнения возложенных на него функций.
В  организациях   комплексного   типа,   осуществляющих   деятельность
инвестора,   заказчика,   проектировщика,  подрядчика  и  эксплуатацию
построенных  объектов,  в   любых   сочетаниях   заказчиком   является
подразделение или должностное лицо,  назначенное приказом руководителя
организации  с   определением   ответственности   и   наделением   его
необходимыми полномочиями.
     1.3. Предметом  деятельности  заказчика  является   строительство
новых объектов,  реконструкция, расширение, техническое перевооружение
действующих предприятий и (или)  сооружений,  проведение  капитального
ремонта.
     1.4. Взаимодействие заказчика с другими субъектами инвестиционной
деятельности    осуществляется    на    основе    договора   и   (или)
государственного   контракта,   заключаемого   между    сторонами    в
соответствии с действующим законодательством.
     1.5. Выполнение функций заказчика требует наличие  у  организации
лицензий  на  осуществление  конкретных  видов деятельности в случаях,
предусмотренных   законодательством   Российской   Федерации    (п.22д
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 N 221).
     1.6. На  стадии  подготовки  инвестиционного   проекта   заказчик
финансируется   за   счет   основной  деятельности  инвестора,  а  при
реализации конкретного  инвестиционного  проекта  -  за  счет  средств
предусмотренных  в  сводном  сметном  расчете  стоимости строительства
предприятий, зданий, сооружений или их частей.
     1.7. Не  допускается  по одному и тому же инвестиционному проекту
одновременное содержание заказчика за счет средств,  предусмотренных в
главе  10  "Содержание  дирекции  (технического  надзора)  строящегося
предприятия" сводного  сметного  расчета  стоимости  строительства,  и
основной деятельности инвестора.
     1.8. Размер   средств    на    выполнение    функций    заказчика
устанавливается   в   договоре   с  инвестором  на  основе  расчета  в
соответствии с Методическим  пособием  по  расчету  затрат  на  службу
заказчика,  рекомендованным  к  применению  письмом Минстроя России от
13.12.95  N   ВБ-29/12-347,   а   при   строительстве   объектов   для
государственных   нужд   за   счет   средств  федерального  бюджета  и
внебюджетных фондов в пределах нормативов,  устанавливаемых  Госстроем
России.
     1.9. Заказчик на условиях,  определенных в договоре с инвестором,
распоряжается   выделенными  для  строительства  объекта  денежными  и
материальными  средствами  инвестора  и  несет  материальную  и  иную,
предусмотренную    действующим    законодательством   или   договором,
ответственность за  целевое  и  своевременное  использование  ресурсов
инвестора,  соблюдение строительных норм и правил при проектировании и
строительстве объекта,  за  качество  принимаемых  проектных  решений,
материалов,  конструкций,  оборудования и строительно-монтажных работ,
сроки ввода объекта в эксплуатацию.
     1.10. При  реализации  инвестиционных  проектов  за  счет средств
федерального бюджета размер  оплаты  труда  и  предельная  численность
аппарата   заказчика   не  должны  превышать  действующих  нормативов,
установленных Госстроем России.
     При реализации   коммерческих  проектов  численность  аппарата  и
оплата  труда  определяются  руководителем  заказчика  и  зависят   от
результатов хозяйственной деятельности.
     В случае,  когда заказчик имеет  несколько  различных  источников
финансирования объектов, смета расходов утверждается (согласовывается)
с каждым инвестором с соблюдением  пропорций  расходования  средств  в
соответствии с объемом финансирования каждого инвестора.
     1.11. Работники  заказчика,  занятые  реализацией   оборудования,
материалов  и  изделий,  а также их приемкой,  хранением и передачей в
монтаж   и   производство   работ,   содержатся   за   счет   средств,
предусмотренных на заготовительно-складские расходы.
     1.12. Экономия средств,  полученная как разница между  договорной
ценой  и  реальными расходами,  полученная в процессе строительства за
счет  изменения  технических   решений,   применения   более   дешевых
материалов    и    конструкций,   распределяется   между   участниками
строительства  для  поощрения  работников   и   социального   развития
коллективов.

              2. Основные задачи заказчика по управлению
                       инвестиционным проектом

     2.1. На стадии подготовки инвестиционного проекта проработки:
     - разработка бизнес-плана;
     - выбор площадки строительства;
     - получение всех необходимых разрешений и согласований;
     - предварительный     отбор     проектировщиков,     подрядчиков,
изготовителей и поставщиков оборудования;
     - экспертиза проекта.
     2.2. На стадии реализации инвестиционного проекта:
     - подготовка строительной площадки;
     - разработка и утверждение проектно-сметной документации;
     - выбор,  как  правило  на  конкурсной  основе,  исполнителей  на
поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг в строительстве и
заключение договоров (государственных контрактов);
     - поставка предусмотренных договором подряда материальных и  иных
ресурсов;
     - контроль качества работ;
     - приемка выполненных работ;
     - своевременная оплата работ и услуг;
     - сдача объекта в эксплуатацию;
     - передача    объектов    собственникам    или    эксплуатирующим
организациям;
     - контроль качества работ в период гарантийной эксплуатации.

                         3. Основные функции

     3.1. При реализации задач,  изложенных  в  разделе  2  настоящего
Положения,  заказчик  выполняет следующие функции в составе и порядке,
установленном действующими правовыми актами и нормативными документами
по строительству:
     3.1.1. На  стадии  предпроектной  проработки   и   подготовки   к
строительству:
     - проводит выбор строительной площадки и получает согласование на
ее использование для строительства;
     - разрабатывает бизнес - план;
     - выполняет  подготовительные  работы,  получает  в установленном
порядке  необходимые  согласования  и  разрешения  для   использования
земельного участка для нужд строительства;
     - организует   изучение   строительной   площадки   на    предмет
подтверждения отсутствия факторов, опасных для здоровья людей;
     - получает в установленном порядке разрешение на строительство;
     - получает  согласование  и  технические  условия  на подключение
объекта к действующим сетям;
     - получает    в   администрации   населенного   пункта   (района)
подтверждение  действия   всех   выданных   технических   условий   на
электроснабжение,  водоснабжение,  канализационные  сборы,  отопление,
радиофикацию, телефонизацию и т.д.
     - выполняет  подготовительные работы,  получает в соответствующих
органах необходимые согласования, разрешения и технические условия для
проведения изысканий, проектирования и строительства;
     - подготавливает  исходные  данные   для   разработки   проектной
документации;
     - определяет предметы конкурса (лоты), составляет план проведения
конкурсов по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг в строительстве,  несет все расходы  по  организации  и
проведению конкурсов на всех его фазах,  оформляет договором поручение
юридическому лицу на исполнение им  части  функций  по  организации  и
проведению  конкурсов  в  случае,  если  эти  функции  не  исполняются
заказчиком - организатором конкурса;
     - осуществляет выбор, как правило на конкурсной основе, проектной
и изыскательской организаций и заключает с ними договора на выполнение
соответствующих проектных и изыскательских работ;
     - организует    экспертизу     разработанной     проектно-сметной
документации,  в том числе государственную экологическую экспертизу, и
ее утверждение в установленном порядке;
     - разрабатывает   и   утверждает   техническую  часть  конкурсной
документации,  условия проведения  конкурса,  определения  победителя,
основные  положения  условий  государственного  контракта (договора) и
другие разделы конкурсной документации;
     - готовит  предложение  инвестору  по составу и регламенту работы
конкурсной комиссии;
     - руководит  работой  конкурсной  комиссии  после  ее утверждения
инвестором;
     - публикует    извещения   об   открытых   конкурсах,   рассылает
приглашения к участию в закрытых конкурсах, организует распространение
конкурсной документации,  прием заявок от участников, их рассмотрение,
оценку  и  выбор  победителей,  осуществляет  неконкурсные   процедуры
размещения заказов методом запроса котировок;
     - заключает договора на работы и услуги по результатам конкурсов;
     - получает  разрешение на выполнение строительно-монтажных работ;
     - согласовывает архитектурно-планировочные решения с
градостроительным советом    населенного    пункта    (региона)    при
строительстве объектов жилья и социальной сферы;
     - определяет,  как  правило  на  конкурсной  основе,  поставщиков
оборудования,  строительных материалов и иных комплектующих,  поставка
которых по договору возложена на службу заказчика;
     - определяет,  как  правило  на  конкурсной   основе,   страховую
компанию и согласовывает условия страхования строительных рисков.
     3.1.2. В   области   подготовки    и    использования    площадки
строительства:
     - оформляет документы по отводу земельного участка;
     - назначает  лицо,  ответственное  за строительную площадку,  или
передает эту ответственность строительной или иной организации;
     - получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на
использование  на  период   проведения   строительно-монтажных   работ
действующих    коммуникаций   источников   газо-,   водо-,   паро-   и
энергоснабжения;
     - оформляет   документы   на   вырубку   и   пересадку  деревьев,
плодово-ягодных  насаждений,  снос  строений,  очистку  территории  от
мешающих строительству объектов;
     - определяет объемы и места вывоза и завоза грунта и плодородного
слоя почвы;
     - создает геодезическую разбивочную основу для строительства;
     - выполняет разбивку осей и трасс зданий и сооружений;
     - проводит   переговоры   с   владельцами   домов,   строений   и
сельскохозяйственных угодий, подлежащих сносу;
     - обеспечивает переселение граждан из строений, подлежащих сносу;
     - производит   расчет  остаточной  стоимости  сносимых  зданий  и
сооружений и подлежащих вырубке лесных насаждений или получает справку
об остаточной стоимости сносимых сооружений от их владельцев;
     - возмещает  гражданам  и   юридическим   лицам   предусмотренную
действующим  законодательством стоимость изымаемых строений,  участков
земли, насаждений и посевов;
     - получает  разрешение  на  производство  работ  в зоне воздушных
линий электропередачи в полосе отвода железных и автомобильных  дорог,
подземных коммуникаций и инженерных сооружений;
     - обеспечивает  реализацию  возвратных  материалов  от   разборки
сносимых  строений  (сооружений),  а  также материалов,  получаемых от
попутной добычи и рубки насаждений;
     - организует  контроль  за  деформациями  и  состоянием  зданий и
сооружений в зоне влияния строительства.
     3.1.3. В области контроля и надзора за ходом строительства:
     - утверждает   перечень   лиц,   которые   от   имени   заказчика
уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за проведением
строительно -  монтажных  работ  и  проверку   качества   используемых
материалов,   конструкций   и   оборудования,   принимать   скрытые  и
законченные работы и давать предписания о  прекращении  или  временной
приостановке работ;
     - регистрирует   в   государственных    контролирующих    органах
должностных   лиц,   ответственных   за  проведение  работ  повышенной
опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб;
     - получает  разрешение  на  выполнение  строительно  -  монтажных
работ;
     - передает  подрядчику  документы  об  отводе земельного участка,
необходимые согласования и разрешения;
     - осуществляет  вынос  в  натуру границ участка,  красных линий и
других линий регулирования застройки,  высотных отметок, осей зданий и
сооружений,    трасс   инженерных   коммуникаций,   а   также   границ
стройплощадки;
     - создает   и  передает  строительной  организации  геодезическую
разбивочную основу;
     - принимает   на  баланс  или  ответственное  хранение  здания  и
сооружения,  в т.ч.  временные,  построенные на строительной  площадке
после передачи ее под строительство объекта;
     - сообщает подрядчику установленные места складирования и  вывоза
грунта,  мусора, материалов от разборки, рубки насаждений, непригодных
для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта,
точки  подключения  и передает разрешения на подключение к действующим
сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.;
     - передает   подрядчику   в  производство  работ  утвержденную  и
прошедшую экспертизу проектно-сметную документацию  в  соответствии  с
Положением  о  проведении  государственной  экспертизы  и  утверждения
градостроительной предпроектной и проектной документации в  Российской
Федерации,   утвержденным   постановлением   Правительства  Российской
Федерации от 27.12.00 N 1008, в количестве, необходимом для выполнения
работ подрядчика и привлеченных организаций;
     - утверждает графики выполнения работ;
     - согласовывает   подрядчику   перечень  планируемых  поставщиков
материалов  и  привлекаемых  сторонних  организаций   для   выполнения
отдельных видов работ и монтажа оборудования;
     - проверяет  наличие  необходимых  лицензий  и   сертификатов   у
исполнителей работ и поставщиков материалов;
     - осуществляет приемку,  учет,  хранение, предмонтажную ревизию и
передачу в монтаж или производство работ оборудования, комплектующих и
других материально-технических ресурсов,  поставка которых по договору
возложена на службу заказчика;
     - принимает решение о необходимости авторского надзора  проектной
организации,   шефмонтажных   услуг   производителей   оборудования  и
заключает договора на выполнение указанных работ;
     - устанавливает порядок ведения исполнительной и производственной
документации,   не   предусмотренной   непосредственно    нормативными
документами, и сообщает об этом подрядчику;
     - дает указания подрядчику о конкретном  составе  приемосдаточной
исполнительной   документации,   необходимой  для  приемки  объекта  в
эксплуатацию;
     - согласовывает    с   соответствующими   организациями   порядок
установки,  опробования  и   регистрации   технологических   подъемных
механизмов и оборудования, работающего под повышенным давлением;
     - осуществляет контроль и технический надзор  за  строительством,
соответствие  объема,  стоимости  и  качества работ проектам,  сметным
расчетам  и  договорным  ценам,  строительным  нормам  и  правилам  на
производство и приемку этих работ;
     - контролирует выполнение графика производства работ;
     - принимает  от  подрядчика  законченные  работы в соответствии с
условиями договора подряда;
     - производит  освидетельствование  скрытых  работ и промежуточную
приемку ответственных конструкций;
     - в   необходимых   случаях   организует   внесение  изменений  в
проектно-сметную документацию,  ее переутверждение  и  изменяет  сроки
завершения отдельных видов работ или этапов строительства;
     - по согласованию с  инвестором  принимает  решение  о  временном
прекращении  строительства и консервации объекта,  утверждает смету на
выполнение  работ  по  консервации  объекта,   утверждает   смету   на
выполнение   работ  по  консервации  и  контролирует  их  качественное
выполнение;
     - принимает от подрядчика законсервированные объекты и организует
охрану материальных ценностей;
     - при   обнаружении   отступления   от   проекта,   использования
материалов  и  выполненных  работ,  качество   которых   не   отвечает
требованиям ТУ,  ГОСТ и СНиП,  дает предписание о приостановке работ и
исправлении  обнаруженных  дефектов  и  предъявляет  виновной  стороне
предусмотренные договором санкции;
     - организует  приемку  и   ввод   в   эксплуатацию   законченного
строительством объекта;
     - заключает  договора  и  организует  выполнение  шефмонтажных  и
пусконаладочных работ;
     - представляет  документы,  необходимые  для  приемки  объекта  в
эксплуатацию;
     - после  приемки  объекта  в  эксплуатацию   передает   инвестору
(пользователю) объект и необходимую документацию,  включая гарантийные
обязательства, а также техническую информацию в соответствии с Законом
о защите прав потребителей;
     - осуществляет  необходимую  подготовку  к   выпуску   продукции,
комплектование объекта кадрами, сырьем, материалами, энергоресурсами и
т.д.;
     - подготавливает совместно с подрядными организациями предложения
и  расчеты  на  премирование  за  ввод  в  действие   производственных
мощностей и иных объектов строительства;
     - принимает претензии по качеству от потребителей (пользователей)
и  предъявляет претензии к исполнителям (поставщикам) в соответствии с
законодательством  и  гарантийными  обязательствами   по   заключенным
договорам.
     3.1.4. В области финансирования, учета, отчетности и аудита:
     - обеспечивает   своевременное   открытие   счета   в   банке  по
согласованию с инвестором и контролирует поступление на  него  средств
инвестора  для своевременной оплаты выполненных работ и иных платежей,
предусмотренных договорами;
     - устанавливает    по    согласованию   с   подрядчиком   условия
промежуточных платежей и окончательного расчета за выполнением  работы
и оказанные услуги;
     - перечисляет  поставщикам  (исполнителям  работ)   обусловленный
договором аванс;
     - ведет  бухгалтерский,  оперативный   и   статистический   учет,
составляет  и  представляет  отчетность  в  установленном  порядке и в
соответствии  с  условиями  договора  с  инвестором  об  использовании
выделяемых на строительство средств;
     - компенсирует подрядчику или субподрядчику убытки,  возникшие  и
документально подтвержденные в результате нарушения заказчиком условий
договора подряда;
     - представляет   по   запросу   инвестора   информацию   о   ходе
строительства и расходовании финансовых и иных материальных ресурсов;
     - представляет  установленную  законодательством  государственную
статистическую отчетность в региональные органы Госкомстата России;
     - при  финансировании  строительства  объекта  за счет нескольких
источников и (или) инвесторов организует получение долевых взносов  от
каждого инвестора и представление им соответствующих отчетов;
     - при временном отсутствии финансовых  ресурсов  у  инвестора  по
согласованию   с   ним   привлекает  для  оплаты  заказанных  товаров,
выполненных работ и услуг иные источники  финансирования,  в  т.ч.  за
счет банковских кредитов;
     - после приемки объекта  в  эксплуатацию  выплачивает  участникам
строительства,  включая  службу  заказчика,  премию  за ввод объекта в
эксплуатацию  и  распределяет  между  сторонами   средства   за   счет
полученной    экономии   от   проведения   мероприятий,   удешевляющих
строительство;
     - проводит  анализ  затрат  по  отдельным статям расходов и видам
работ  и  услуг  и  принимает  меры  по   эффективному   использованию
выделяемых инвестором ресурсов, обеспечивает контроль за расходованием
денежных средств и  списанием  материальных  ресурсов  с  максимальным
использованием вычислительной техники и программных средств;
     - дает  разъяснения  по   техническим   и   финансовым   вопросам
государственным контролирующим органам;
     - по согласованию с инвестором организует проведение  аудиторской
проверки деятельности службы заказчика;
     - составляет и утверждает у инвестора (инвесторов) смету расходов
на  выполнение  функций  заказчика  и иных работ,  выполняемых службой
заказчика по договору с инвестором,  по каждому объекту  строительства
или на календарный год;
     - участвует в освидетельствовании объектов,  зданий и сооружений,
подлежащих  консервации,  и в оформлении документов на консервацию или
временное прекращение строительства,  а также оценке  их  технического
состояния при возобновлении работ;
     - осуществляет  по  поручению   инвестора   реализацию   объектов
незавершенного строительства;
     - участвует в  проверках,  проводимых  органами  государственного
надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и
комиссиями;
     - извещает   органы  государственного  строительного  контроля  о
выявленных случаях аварийного состояния на объекте строительства;
     - осуществляет  контроль  за  исполнением подрядчиком предписаний
государственных надзорных органов  и  авторского  надзора,  требований
шефмонтажных   организаций   в   части   безопасных   методов  ведения
строительства, качества работ и используемых материалов и строительных
конструкций;
     - представляет в соответствующие государственные органы материалы
по   итогам  хозяйственной  деятельности,  другие  отчетные  данные  и
необходимую информацию о  результатах  производственной  и  финансовой
деятельности  за  отчетный  период и выплачивает в установленные сроки
налоги и платежи по месту регистрации службы заказчика.
     3.1.5. Перечень  функций  заказчика  в  каждом  конкретном случае
уточняется договорами между заказчиком,  инвестором и подрядчиком, а в
организациях   комплексного   типа   -  распорядительными  документами
руководства данной организации. При этом совмещение функций выполнения
работ  и  их  контроля  одним  должностным лицом или подразделением не
допускается.

                          4. Права заказчика

     Заказчик при реализации возложенных на него задач и  обязанностей
по  строительству  объекта,  если иное не установлено договорами между
участниками инвестиционного процесса, имеет право:
     4.1. Выступать  от  имени  инвестора  при  рассмотрении  вопросов
реализации  конкретного  инвестиционного  проекта  в   государственных
органах,    контролирующих    и    надзорных   службах,   коммерческих
организациях.
     4.2. Привлекать  на  договорных  или  иных условиях юридических и
физических  лиц  в  качестве  консультантов-экспертов  и  исполнителей
задач, выполнение которых возлагается инвестором на службу заказчика.
     4.3. Принимать по договору с инвестором  заказ  на  строительство
объектов для государственных нужд и реализацию коммерческих проектов.
     4.4. Проводить,  как  правило   на   конкурсной   основе,   отбор
исполнителей  и  заключать  договора  на  разработку  проектно-сметной
документации,   изыскательских   работ,   поставку   оборудования    и
материалов,  выполнения  строительных,  монтажных и иных работ и услуг
для реализации инвестиционного проекта,  контролировать ход и качество
выполняемых ими работ.
     4.5. Владеть   и   распоряжаться   выделенными   инвестором    на
строительство  объекта  финансовыми  и  иными ресурсами,  имуществом и
материальными ценностями по целевому назначению.
     4.6. Утверждать к производству работ рабочую документацию,  сметы
на дополнительные работы в  пределах  сметного  лимита  для  бюджетных
объектов.
     4.7. Составлять индивидуальные сметные нормы и единичные расценки
на   основании   калькуляции   затрат   и   утверждать  их  в  составе
проектно-сметной документации конкретного  объекта  в  соответствии  с
Методическими   указаниями   по   разработке   единичных  расценок  на
строительные,  монтажные,  специальные  строительные  и   ремонтно   -
строительные  работы,  утвержденными постановлением Госстроя России от
26.04.99 N 30.
     4.8. Выступать  в  качестве  истца  и ответчика при ведении дел в
судах, органах государственного арбитража и надзорных органах.
     4.9. Обращаться  в  органы государственного надзора для получения
заключений о соответствии предъявляемого к приемке объекта действующим
нормам и правилам.
     4.10. Осуществлять контроль за качеством строительных материалов,
конструкций   и   оборудования,   используемых   в  строительстве  при
выполнении работ и оказании услуг,  сроками их поставки  и  выполнения
работ   и  услуг,  надлежащим  оформлением  рабочей  и  исполнительной
документации.
     4.11. Принимать  решение о соответствии предъявленным требованиям
выполненных работ, конструкций и систем объекта в целом.
     4.12. Принимать и вводить объект в эксплуатацию.
     4.13. Определять режим  эксплуатации  объекта  в  период  пробной
эксплуатации, пуска и гарантийного срока эксплуатации.
     4.14. Осуществлять надзор за работой объекта в пусковой период  и
гарантийный срок эксплуатации.
     4.15. Передавать    в    установленном    порядке     завершенный
строительством   объект   эксплуатирующим   организациям   (инвесторы,
кондоминиумы, товарищества и т.д.).
     4.16. По   согласованию   с   инвестором   принимать   решение  о
приостановке или прекращении строительства и консервации объекта.
     4.17. Досрочно  прекращать  исполнение  договорных обязательств с
инвестором  и  подрядчиком  при  неоднократном  нарушении  ими   своих
договорных обязательств.

                          5. Ответственность

     Заказчик несет материальную или иную, предусмотренную действующим
законодательством или договором, ответственность перед инвесторов за:
     - своевременное целевое и обоснованное использование финансовых и
других материальных ресурсов и имущества;
     - соблюдение  качества  выполненных  работ и сроков ввода объекта
строительства в эксплуатацию;
     - выполнение  обязательств  по  договорам  с  другими участниками
строительства объекта;
     - исполнение    утвержденной   инвестором   сметы   расходов   на
функционирование заказчика;
     - обеспечение    режима    секретности   (конфиденциальности)   и
осуществление  необходимых  мероприятий  по  защите   коммерческих   и
служебных сведений от разглашения.

              Основные термины, примененные в Положении

-------------------------------------------------------------------------------
| Аванс            | - денежные средств, предоставляемые по договору  подряда |
|                  |   заказчиком  подрядчику  в  счет  будущих  платежей для |
|                  |   приобретения материалов,  аренды строительных  машин и |
|                  |   других нужд по реализации данного договора.            |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Гарантийный      | - период,  на который  подрядчик  гарантирует бесплатное |
| срок             |   выполнение работ, связанных, с устранением  допущенных |
|                  |   по     его    вине     недостатков,   выявленных     в |
|                  |   установленный договором срок.                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Государственный  | - государственный   орган,    обладающий    необходимыми |
| заказчик         |   инвестиционными ресурсами, или организация  независимо |
|                  |   от форм  собственности  (служба заказчика), наделенная |
|                  |   соответствующим   государственным    органом    правом |
|                  |   распоряжаться бюджетными инвестиционными ресурсами для |
|                  |   реализации   государственной   целевой   программы или |
|                  |   конкретного инвестиционного проекта.                   |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Договор подряда  | - совместный  документ,  определяющий  взаимные   права, |
| (контракт)       |   обязанности  и  ответственность  сторон,  по  которому |
|                  |   подрядчик  обязуется  выполнить определенную работу по |
|                  |   заданию  заказчика, а  заказчик  обязуется  принять  и |
|                  |   оплатить выполненную работу.                           |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Заказчик         | - юридическое  или   физическое   лицо,   уполномоченное |
|                  |   инвестором   (или    само    являющееся    инвестором) |
|                  |   осуществлять  реализацию   проекта   по  строительству |
|                  |   объекта.                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Застройщик       | - юридическое  лицо,  владеющее  на правах собственности |
|                  |   или  аренды  участком  земли  и  принявшее  решение  о |
|                  |   реализации  программы  строительства  на нем комплекса |
|                  |   объектов, определяющее методы финансового  обеспечения |
|                  |   строительства и осуществляющее координацию работ по ее |
|                  |   реализации.                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Инвестиции       | - денежные средства,  ценные бумаги,  иное имущество,  в |
|                  |   том числе имущественные права имеющие денежную оценку, |
|                  |   вкладываемые  в  объекты  предпринимательской  и (или) |
|                  |   иной деятельности  в целях  получения прибыли  и (или) |
|                  |   достижения иного полезного эффекта.                    |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Инвестор         | - юридическое   или   физическое   лицо,  осуществляющее |
|                  |   вложения   собственных,   заемных   или   привлеченных |
|                  |   имущественных, финансовых,  интеллектуальных и  других |
|                  |   средств   в    форме   инвестиций    для    достижения |
|                  |   коммерческих, социальных, благотворительных или других |
|                  |   целей.                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Инженерная       | - физическое или юридическое лицо, действующее от  имени |
| организация      |   Заказчика и осуществляющее контроль и надзор  за ходом |
| (Инженер)        |   строительства объектов.                                |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Капитальные      | - инвестиции в основной  капитал (основные средства),  в |
| вложения         |   том числе затраты на новое строительство,  расширение, |
|                  |   реконструкцию и техническое перевооружение действующих |
|                  |   предприятий,   приобретение    машин,    оборудования, |
|                  |   инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы |
|                  |   и другие затраты.                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Капитальный      | - работы по восстановлению или  замене отдельных  частей |
| ремонт зданий    |   зданий сооружений) в связи  с их  физическим износом и |
| и сооружений     |   (или) разрушением на аналогичные или иные,  улучшающие |
|                  |   их эксплуатационные показатели.                        |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Коммерческий     | - строительство объекта  за  счет  собственных и заемных |
| проект на        |   средств физических и юридических  лиц без  привлечения |
| строительство    |   бюджетных источников финансирования.                   |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Консультационная | - физическое  или   юридическое  лицо,   предоставляющее |
| организация      |   Застройщику  или  Заказчику  помощь  и  консультацию в |
| (Консультант)    |   специализированных сферах деятельности.                |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Лицензия         | - документ,   подтверждающий   право  юридического  или  |
|                  |   физического лица на определенный род деятельности или  |
|                  |   выполнение отдельных видов работ.                      |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Новое            | - возведение комплекса  объектов основного, подсобного и |
| строительство    |   обслуживающего     назначения     вновь    создаваемых |
|                  |   предприятий, зданий и  сооружений, а также  филиалов и |
|                  |   отдельных   производств,   которые   после   ввода   в |
|                  |   эксплуатацию  будут   находиться  на   самостоятельном |
|                  |   балансе.                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Нормативная      | - документация, устанавливающая  комплекс норм,  правил, |
| документация     |   положений,      требований,      обязательных      при |
|                  |   проектировании, инженерных изысканиях и строительстве, |
|                  |   реконструкции,   капитальном    ремонте    зданий    и |
|                  |   сооружений,  расширении  и  техническом перевооружении |
|                  |   предприятий,  а  также  при  изготовлении строительных |
|                  |   конструкций, изделий и материалов.                     |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Объект           | - каждое отдельно стоящее здание или сооружение (со всем |
| строительства    |   относящимся  к  нему  оборудованием,  инструментом   и |
|                  |   инвентарем,   галереями,    эстакадами,    внутренними |
|                  |   инженерными   сетями    водоснабжения,    канализации, |
|                  |   газопроводов,     теплопроводов,     электроснабжения, |
|                  |   радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными |
|                  |   постройками, благоустройством  и  другими  работами  и |
|                  |   затратами),    на    строительство,     реконструкцию, |
|                  |   расширение  или  техническое  перевооружение  которого |
|                  |   разработаны  и  утверждены  в  установленном   порядке |
|                  |   проект и смета.                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Очередь          | - определенная  проектом  часть  стройки, обеспечивающая |
| строительства    |   выпуск продукции или оказание услуг; может состоять из |
|                  |   одного или нескольких пусковых комплексов;             |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Площадка         | - земельный участок, отведенный в установленном порядке, |
| строительная     |   для постоянного  размещения объектов  строительства, а |
|                  |   также   складирования   материалов   и    конструкций, |
|                  |   размещения  машин,  временных  зданий  и сооружений на |
|                  |   период строительства.                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Подрядчик        | - физическое  и  юридическое  лицо,  которое   выполняет |
|                  |   работы  или  услуги  по   договору  подряда  и   (или) |
|                  |   государственному контракту.                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Пользователь     | - физическое или юридическое лицо, в т.ч. иностранное, а |
| объектов         |   также   государственные   органы,   органы    местного |
| капитальных      |   самоуправления, иностранные государства, международные |
| вложений         |   объединения  и  организации,  для  которых   создаются |
|                  |   объекты недвижимости.                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Поставщик        | - юридическое  или  физическое  лицо,  обеспечивающее по |
|                  |   договору поставку товара или услуг потребителю.        |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Проектная        | - организация,    выполняющая    проектно-изыскательские |
| организация      |   работы.                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Производственная | - совокупность документов,  отражающих ход  производства |
| документация     |   строительно-монтажных  работ  и техническое  состояние |
|                  |   объекта строительства (исполнительные схемы и чертежи, |
|                  |   рабочие графики, акты  приемки и ведомости выполненных |
|                  |   объемов  работ,  общие  и  специальные журналы работ и |
|                  |   др.).                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Пусковой         | - совокупность  объектов  (или  их  частей)   основного, |
| комплекс         |   подсобного   и   обслуживающего   назначения,  которые |
|                  |   обеспечивают  выпуск  продукции  или  оказание  услуг, |
|                  |   предусмотренных проектом, и могут эксплуатироваться.   |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Работы           | - комплекс  мероприятий  и  работ,  выполняемых в период |
| пусконаладочные  |   подготовки и  поведения индивидуальных  испытаний и  в |
|                  |   период комплексного опробования оборудования.          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Работы скрытые   | - отдельные   виды   работ   (устройство    фундаментов, |
|                  |   гидроизоляции, установка арматуры и закладных  изделий |
|                  |   в  железобетонных   конструкциях  и   т.п.),   которые |
|                  |   недоступны   для    визуальной   оценки    приемочными |
|                  |   комиссиями   при   сдаче   объекта   строительства   в |
|                  |   эксплуатацию  и  скрываемые  последующими  работами  и |
|                  |   конструкциями.                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Расширение       | - строительство дополнительных  производств и  отдельных |
| действующего     |   объектов, которые после ввода в эксплуатацию не  будут |
| предприятия      |   находиться на  самостоятельном балансе,  на территории |
|                  |   действующего предприятия,  примыкающих к  нему или  на |
|                  |   обособленных площадках.                                |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Реконструкция    | - переустройство   объектов   основного,   подсобного  и |
| действующего     |   обслуживающего  назначения  с  целью  получения  новой |
| предприятия      |   продукции, повышения качества выпускаемой номенклатуры |
|                  |   или повышения  технико-экономических показателей,  как |
|                  |   правило, без расширения имеющихся зданий и сооружений. |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Реконструкция    | - комплекс         строительных         работ          и |
| здания           |   организационно-технических  мероприятий,  связанных  с |
| (сооружения)     |   изменением основных технико-экономических  показателей |
|                  |   (количества и площади квартир, строительного объема  и |
|                  |   общей площади  здания,   вместимости  или   пропускной |
|                  |   способности или его назначения).                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Реставрация      | - работы   по    обеспечению    длительной    физической |
| здания           |   сохранности   объектов   недвижимости   (как  правило, |
| (сооружения)     |   памятников  архитектуры)  с  возвращением  им  облика, |
|                  |   утраченного или искаженного за время существования без |
|                  |   изменения их исторически сложившегося облика.          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Сертификат       | - письменное свидетельство, удостоверяющее что-либо.     |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Строительство    | - строительство  объектов   по  договору   строительного |
| объектов для     |   подряда  при  финансировании  объекта строительства за |
| государственных  |   счет  бюджетных  средств  всех  уровней и внебюджетных |
| нужд             |   источников.                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Стройка          | - совокупность   зданий    и   сооружений    (объектов), |
|                  |   строительство,  расширение  и  реконструкция   которых |
|                  |   осуществляется,     как     правило,     по     единой |
|                  |   проектно-сметной   документации,    на    которую    в |
|                  |   установленном  порядке  утверждается  отдельный  титул |
|                  |   стройки (или заменяющий его документ).                 |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Субподрядчик     | - специализированная подрядная организация, привлекаемая |
|                  |   генеральным  подрядчиком  на  договорных  условиях для |
|                  |   выполнения  на  строящемся  объекте  отдельных   видов |
|                  |   строительных,  специальных  строительных,   ремонтных, |
|                  |   монтажных работ.                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Техническая      | - комплект документов,  включающий систему  графических, |
| документация     |   расчетных  и  текстовых  материалов,  используемых при |
|                  |   строительстве,       реконструкции,        техническом |
|                  |   перевооружении  и  капитальном  ремонте,  а  также   в |
|                  |   процессе эксплуатации зданий и сооружений.             |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Технический      | - контроль     качества     выполняемых      подрядчиком |
| надзор           |   строительных, ремонтных,  монтажных и  пусконаладочных |
|                  |   работ  на   конкретном  объекте   и  соответствия   их |
|                  |   проектным решениям.                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Техническое      | - установка  на  существующих  площадях  дополнительного |
| перевооружение   |   оборудования,       переустройство       отопительных, |
| действующих      |   вентиляционных,  природоохранных  и   иных  систем   с |
| предприятий      |   частичной перестройкой (усиление несущих  конструкций, |
| (объектов)       |   замена  перекрытий  и  т.д.), расширением существующих |
|                  |   или   строительных   новых   объектов   подсобного   и |
|                  |   обслуживающего назначения.                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Цена договорная  | - стоимость работ, поставок  ресурсов и оказания  услуг, |
|                  |   которая  устанавливается   сторонами  при   заключении |
|                  |   договора.                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Цена твердая     | - указанная  в  договоре  подряда  окончательная  сумма, |
| договорная       |   неизменная на весь период строительства.               |
------------------------------------------------------------------------      -