3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Оплата по настоящему договору производится__________________
______________________________________________________________________
(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)
3.2. Форма оплаты________________________________________________
(платежное требование, платежное поручение, чек,
______________________________________________________________________
аккредитив и т.п.)
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Указанное в ст.1 договора имущество должно быть передано
Арендатору по приемосдаточному акту в течение________дней со дня под-
писания договора.
4.2. Арендатор уплатит арендную плату в следующие сроки:_________
______________________________________________________________________
4.3. Срок действия договора:
начало________________________________________________________________
окончание_____________________________________________________________
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Арендодатель обязан:
5.1.1. Своевременно передать Арендатору арендованное имущество в
состоянии, отвечающем условиям договора.
5.1.2. Производить капитальный ремонт имущества.
5.1.3. Оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее
эффективного использования арендованного имущества.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Использовать имущество в соответствии с условиями договора
и назначением имущества.
5.2.2. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить
за свой счет текущий ремонт.
5.2.3. Нести расходы по содержанию имущества.
5.2.4. В установленные договором сроки вносить арендную плату.
5.2.5. Возвратить имущество Арендодателю после прекращения дого-
вора по приемосдаточному акту в состоянии на момент заключения догово-
ра с учетом нормального износа.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий договора.
6.2. За неуплату Арендатором платежей в сроки, установленные до-
говора, начисляется пеня в размере _______ процента просроченной сум-
мы за каждый день просрочки в течение десяти дней и _____ процента
просроченной суммы - свыше десяти дней, но не более одного месяца.
6.3. В случае просрочки внесения арендной платы свыше одного
месяца Арендодатель имеет право расторгнуть договор и потребовать воз-
мещения убытков, причиненных этой просрочкой.
6.4. За неисполнение иных обязательств, предусмотренных настоящим
договором, виновная сторона уплачивает штраф в размере _______ процен-
тов суммы годовой арендной платы.
6.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обяза-
тельств или устранения нарушений.
7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой сто-
роной за невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловлен-
ное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и кото-
рые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактичес-
кую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетря-
сения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия
и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполне-
ние обязательств по договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяже-
нии 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков
прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Арендатором и
Арендодателем путем направления уведомления другой стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем перего-
воров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном
законодательством порядке.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют си-
лу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и под-
писаны обеими сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглаше-
нию сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на терри-
тории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмеще-
нием понесенных убытков.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сто-
рон.
10.2. Другие условия по усмотрению сторон________________________
______________________________________________________________________
10.3. К договору прилагаются:
1______________________________________________________________________
1______________________________________________________________________
1______________________________________________________________________
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
___________________________ ___________________________
(индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный и
___________________________ ___________________________
валютный счета) валютный счета)
___________________________ ___________________________
(должность, подпись) (должность, подпись)
М.П. М.П.
Приложение 2
к приказу ГТК России
от 10.11.94 N 573
ДОГОВОР
комиссии N ___________________
____________________ "____"___________19___ г.
(место заключения)
______________________________________________________________________
(наименование таможенного органа, предприятия, учреждения,
______________________________________________________________________
организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем___ в дальнейшем "Комитент", в лице____________________________
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_____________________________________________
с одной стороны, и____________________________________________________
(наименование таможенного органа, предприятия,
______________________________________________________________________
учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем___ в дальнейшем "Комиссионер", в лице_________________________
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_____________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершить для
Комитента за его счет от своего имени за обусловленное ниже вознаграж-
дение следующее:______________________________________________________
______________________________________________________________________
1.2. По исполнении поручения Комиссионер получает комиссионное
вознаграждение в ______________в размере______________________________
(вид валюты) (сумма в пределах до 1,5
______________________________________________________________________
процента цены договора)
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет____________________________________
2.2. Цена договора включает в себя_______________________________
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Оплата по настоящему договору производится__________________
______________________________________________________________________
(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)
3.2. Форма оплаты________________________________________________
(платежное требование, платежное поручение, чек,
______________________________________________________________________
аккредитив и т.п.)
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Указанное в п.1.1. договора Комиссионер исполнит в следующие
сроки:________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4.2. Комитент перечислит указанное в п.2.1. в следующие сро-
ки:___________________________________________________________________
4.3.Сроки действия договора:
начало________________________________________________________________
окончание ____________________________________________________________
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Комиссионер обязан:
5.1.1. Исполнить принятое на себя поручение в соответствии с ука-
заниями Комитента на наиболее выгодных для него условиях.
5.2. Комитент обязан:
5.2.1. Оплатить Комиссионеру расходы, связанные с исполнением по-
ручения в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
5.2. Выплатить предусмотренное договором комиссионное вознаграж-
дение.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предус-
мотренных договором, Комиссионер уплачивает Комитенту штраф в размере
_________ процентов цены договора за каждый день просрочки.
6.2. В случае неисполнения обязательств по договору Комиссионер
возвращает Комитенту все перечисленные денежные средства в течение
______ банковских дней, а также неустойку за неосновательное пользова-
ние денежными средствами в размере __________ процентов перечисленных
сумм, а также возмещает убытки, включая упущенную выгоду.
6.3. В случае нарушения срока возврата перечисленных денежных
средств и уплаты неустойки Комиссионер выплачивает пеню в размере ____
процентов неперечисленных сумм за каждый день просрочки.
6.4. В случае нарушения Комиссионером обязанностей по договору
комиссионное вознаграждение может быть уменьшено на 30 процентов.
6.5. В случае неперевода в срок денежных средств Комитент выпла-
чивает Комиссионеру пеню в размере ______ процентов неперечисленной
суммы за каждый день просрочки.
6.6. В случае отказа Комитента от услуг Комиссионера после вступ-
ления в силу контракта с инофирмой Комитент несет все расходы, связан-
ные с аннулированием заключенного контракта при представлении следую-
щих документов:
копии настоящего договора,
копии заключенного с инофирмой контракта,
копии документов, подтверждающих расходы.
6.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обя-
зательств по договору и устранения нарушений.
7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой сто-
роной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обус-
ловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или факти-
ческую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, зем-
летрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия
и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполне-
ние обязательств по договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяже-
нии 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков
прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Комитентом и Ко-
миссионером путем направления уведомления другой стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем перего-
воров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном
законодательством порядке.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют си-
лу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и под-
писаны обеими сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглаше-
нию сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на терри-
тории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмеще-
нием понесенных убытков.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сто-
рон.
10.2. Другие условия по усмотрению сторон________________________
______________________________________________________________________
10.3. К договору прилагаются:
1______________________________________________________________________
1______________________________________________________________________
1______________________________________________________________________
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КОМИССИОНЕР КОМИТЕНТ
___________________________ ___________________________
(индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный и
___________________________ ___________________________
валютный счета) валютный счета)
___________________________ ___________________________
(должность, подпись) (должность, подпись)
М.П. М.П.
Приложение 3
к приказу ГТК России
от 10.11.94 N 573
ДОГОВОР
купли-продажи N ___________________
____________________ "____"___________19___ г.
(место заключения)
______________________________________________________________________
(наименование таможенного органа, предприятия, учреждения,
______________________________________________________________________
организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем___ в дальнейшем "Продавец", в лице____________________________
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_____________________________________________
с одной стороны, и____________________________________________________
(наименование таможенного органа, предприятия,
______________________________________________________________________
учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем___ в дальнейшем "Покупатель", в лице__________________________
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_____________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность (полное хо-
зяйственное ведение или оперативное управление) Покупателя принадлежа-
щее Продавцу имущество, а Покупатель обязуется принять это имущество и
оплатить его.
1.2. Сведения об имуществе:
- наименование, комплектность и качество______________________________
______________________________________________________________________
(с указанием стандарта, технических условий и пр.)
- изготовитель________________________________________________________
(полное наименование предприятия, учреждения,
______________________________________________________________________
организации, Ф.И.О. физического лица)
- единица измерения___________________________________________________
- цена за единицу_____________________________________________________
- количество единиц___________________________________________________
- гарантийный срок эксплуатации (хранения, годности)__________________
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет____________________________________
2.2. Цена договора включает в себя_______________________________
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Оплата по настоящему договору производится__________________
______________________________________________________________________
(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)
3.2. Форма оплаты________________________________________________
(платежное требование, платежное поручение, чек,
______________________________________________________________________
аккредитив и т.п.)
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Указанное в п.1.2. договора имущество должно быть передано
Покупателю в течение ___________ дней со дня подписания договора.
4.2. Покупатель оплатит имущество в следующие сроки:_____________
______________________________________________________________________
4.3. Срок действия договора:
начало________________________________________________________________
окончание_____________________________________________________________
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Своевременно передать Покупателю имущество в состоянии,
отвечающем условиям договора.
5.1.2. Заменить некачественное имущество в течение _____ дней с
момента получения извещения об установлении некачественности имущест-
ва, либо в течение ____ дней возвращает стоимость некачественного иму-
щества согласно п.2 настоящего договора.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Принять товар по количеству, качеству и комплектности в
порядке и сроки, установленные настоящим договором и действующим зако-
нодательством, оформив при этом акт приемки.
5.2.2. При установлении некачественности поступившего имущества
оповестить об этом Продавца в течение ____ часов с момента составления
акта о некачественности имущества.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение сроков передачи имущества виновная сторона воз-
мещает другой стороне прямые убытки в полном объеме и уплачивает штраф
в размере _______.
6.2. За неполную передачу имущества Продавец уплачивает Покупа-
телю неустойку в размере ________ процента стоимости непереданного
имущества за каждый день просрочки.
6.3. За передачу имущества, не соответствующего по качеству усло-
виям договора, а также за передачу некомплектного имущества виновная
сторона уплачивает штраф в размере_____.
6.4. За отказ в замене некачественного имущества в сроки, пре-
дусмотренные в п.5.1.2, Продавец уплачивает штраф в размере _____.
6.5. За несвоевременную или неполную оплату имущества Покупатель
уплачивает пеню в размере _______ процента неперечисленной суммы за
каждый день просрочки, но не более ________.
6.6. При несвоевременном вывозе имущества со склада Продавца,
если это предусмотрено соглашением сторон, Покупатель наряду с пеней
возмещает Продавцу убытки, связанные с хранением товара в размере ____
за каждый день хранения свыше установленного договором срока.
6.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обяза-
тельств по договору.
7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой сто-
роной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожа-
ры и другие стихийные бедствия.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия
и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполне-
ние обязательств по договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяже-
нии 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков
прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Продавцом и Поку-
пателем путем направления уведомления другой стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем перего-
воров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном
законодательством порядке.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют си-
лу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и под-
писаны обеими сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглаше-
нию сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на терри-
тории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмеще-
нием понесенных убытков.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сто-
рон.
10.2. Другие условия по усмотрению сторон________________________
______________________________________________________________________
10.3. К договору прилагаются:
1______________________________________________________________________
1______________________________________________________________________
1______________________________________________________________________
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
___________________________ ___________________________
(индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный и
___________________________ ___________________________
валютный счета) валютный счета)
___________________________ ___________________________
(должность, подпись) (должность, подпись)
М.П. М.П.
Приложение 4
к приказу ГТК России
от 10.11.94 N 573
ДОГОВОР
подряда N ___________________
____________________ "____"___________19___ г.
(место заключения)
______________________________________________________________________
(наименование таможенного органа, предприятия, учреждения,
______________________________________________________________________
организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице____________________________
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_____________________________________________
с одной стороны, и____________________________________________________
(наименование таможенного органа, предприятия,
______________________________________________________________________
учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", в лице___________________________
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_____________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с
использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик
обязуется принять и оплатить следующую работу:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет____________________________________
2.2. Цена договора включает в себя_______________________________
2.3. Указанная в п.2.1. цена является предварительной. Оконча-
тельная цена договора определяется по проектно-сметной документации,
представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена
вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, свя-
занных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в поряд-
ке, предусмотренном п.3 настоящего договора.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Оплата по настоящему договору производится__________________
______________________________________________________________________
(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)
3.2. Форма оплаты________________________________________________
(платежное требование, платежное поручение, чек,
______________________________________________________________________
аккредитив и т.п.)
3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не
позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение вы-
явленных в процессе приемки недостатков.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные п.1 настоящего
договора в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).
4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие
сроки:________________________________________________________________
4.3. Срок действия договора:
начало________________________________________________________________
окончание_____________________________________________________________
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и
в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы За-
казчику в состоянии, соответствующем проектной документации___________
______________________________________________________________________
5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы,
конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их
приемку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства.
5.1.3. Построить своими силами и средствами все временные соору-
жения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций
и выполнения работ по настоящему договору.
5.1.4. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда
со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения ра-
бот по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняе-
мых работ.
5.1.5. Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходи-
мых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охра-
не строительной площадки.
5.1.6. Осуществить страхование объектов строительства.
5.1.7. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке закон-
ченных строительством объектов вывезти со строительной площадки при-
надлежащее ему имущество.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику строительную площадку в объеме и в
сроки, установленные календарным планом работ.
5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего
договора в размерах и в сроки, установленные договором.
5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения
письменного уведомления Подрядчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по до-
говору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере
________ процента цены договора за каждый день просрочки.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной
из сторон иных обязательств по настоящему договору, виновная сторона
возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.
6.3. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на
строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик вправе
задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им
строительной площадки.
6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обяза-
тельств или устранения нарушений.
7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой сто-
роной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обус-
ловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или факти-
ческую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, зем-
летрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия
и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполне-
ние обязательств по договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяже-
нии 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков
прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и под-
рядчиком путем направления уведомления другой стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем перего-
воров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном
законодательством порядке.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют си-
лу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и под-
писаны обеими сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглаше-
нию сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на терри-
тории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмеще-
нием понесенных убытков.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком хода строительства по его вине, когда срок
окончания строительства, установленный в договоре, увеличивается более
чем на один месяц;
- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате на-
рушения Подрядчиком условий договора;
9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по
причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
- уменьшение стоимости строительства более, чем на _____ процентов в
связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;
- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строи-
тельства.
9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и
Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который
оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определя-
емом ими совместно.
9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное
уведомление другой стороне.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него
инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается
продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о
приемке законченного строительством объекта, за исключением случаев
преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжи-
тельностью 24 месяца.
10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся не-
достатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объ-
екта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период уст-
ранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком
за свой счет.
10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются
двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнару-
женных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах,
включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами
другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначит квали-
фикационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фикси-
рованию недостатков и их характере, что не исключает право сторон об-
ратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную до-
кументацию на строительство объекта или отдельной его части никакой
третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта треть-
ему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине За-
казчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры
по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие
затраты несет Заказчик.
10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сто-
рон.
10.10. Другие условия по усмотрению сторон_______________________
______________________________________________________________________
10.11. К договору прилагается календарный план работ (приложе-
ние).
1______________________________________________________________________
1______________________________________________________________________
1______________________________________________________________________
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
___________________________ ___________________________
(индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный и
___________________________ ___________________________
валютный счета) валютный счета)
___________________________ ___________________________
(должность, подпись) (должность, подпись)
М.П. М.П.
Приложение
к договору N _____
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
----------------------------------------------------------------------
Наименование работ по Срок выполнения: Расчетная цена этапа,
по договору и основных начало - окончание тыс.руб. в % к
этапов его выполнения (месяц, год) договорной цене
----------------------------------------------------------------------
______________________ ______________________
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
______________________ ______________________
(должность) (должность)
______________________ ______________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
Приложение 5
к приказу ГТК России
от 10.11.94 N 573
ДОГОВОР
на создание (передачу) научно-технической продукции N ______
____________________ "____"___________19___ г.
(место заключения)
______________________________________________________________________
(наименование таможенного органа, предприятия, учреждения,
______________________________________________________________________
организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице____________________________
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_____________________________________________
с одной стороны, и____________________________________________________
(наименование таможенного органа, предприятия,
______________________________________________________________________
учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице_________________________
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_____________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется принять
и оплатить следующую работу:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к
научно-технической продукции:
______________________________________________________________________
(содержание требований или наименование, номер, дата документа,
______________________________________________________________________
в котором они отражены)
1.3. Созданная научно-техническая продукция и проектная докумен-
тация к ней должны соответствовать требованиям действующих____________
______________________________________________________________________
(ГОСТ, ЕСКД)
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет____________________________________
2.2. Цена договора включает в себя_______________________________
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Оплата по настоящему договору производится__________________
______________________________________________________________________
(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)
3.2. Форма оплаты________________________________________________
(платежное требование, платежное поручение, чек,
______________________________________________________________________
аккредитив и т.п.)
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Исполнитель выполнит работы, предусмотренные п.1.1. настоя-
щего договора, в сроки, установленные календарным планом работ.
4.2. Заказчик оплатит выполненные Исполнителем работы в следующие
сроки:________________________________________________________________
4.3. Срок действия договора:
начало________________________________________________________________
окончание_____________________________________________________________
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме,
предусмотренном календарным планом работ.
5.1.2. Сдать работы Заказчику в порядке и в состоянии, соот-
ветствующих требованиям настоящего договора.
5.1.3, Приостановить работу, поставив об этом в известность За-
казчика в _____-дневный срок, если в процессе выполнения работы вы-
ясняется неизбежность получения отрицательного результата или неце-
лесообразность дальнейшего проведения работы. В этом случае стороны
обязаны в _____-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и
направлениях продолжения работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Оплатить Исполнителю работу, предусмотренную п.1.1. насто-
ящего договора в размерах и в сроки, установленные договором.
5.2.2. Принять работу в сроки и в порядке, предусмотренных насто-
ящим договором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по
настоящему договору виновная сторона уплачивает другой стороне не-
устойку в размере______ процента цена договора (этапа) за каждый день
просрочки.
6.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Исполнитель выплачивает штраф в размере _____ процентов цены
договора (этапа). При этом Заказчик имеет право расторгнуть договор, в
связи с чем Исполнитель возвращает Заказчику все суммы, полученные по
договору, а также неустойку в размере ______ процентов цены договора
за неосновательное пользование денежными средствами.
6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обяза-
тельств или устранения нарушений.
7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой сто-
роной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоя-
тельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, на-
воднения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия
и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполне-
ние обязательств по договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяже-
нии 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков
прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и
Исполнителем путем направления уведомления другой стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем перего-
воров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном
законодательством порядке.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют си-
лу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и под-
писаны обеими сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглаше-
нию сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на терри-
тории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмеще-
нием понесенных убытков, включая упущенную выгоду.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное
уведомление другой стороне.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Сдача и приемка работ осуществляется в следующем порядке:
10.1.1. Перечень научной, технической и другой документации, под-
лежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах
выполнения и по окончании работ, порядок проведения приемочных испыта-
ний опытных образцов (партий) новой техники, изготовляемых в соот-
ветствии с договором, определен_______________________________________
(наименование документа)
______________________от"____"____________19_____г. N_________________
10.1.2. Передача оформленной в установленном порядке документации
по отдельным этапам договора обеспечивается сопроводительными докумен-
тами Исполнителя.
10.1.3. При завершении работ по этапам или по договору в целом
Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-техни-
ческой продукции с приложением к нему:
- комплекта научной, технической и другой документации, предусмотрен-
ной техническим заданием и условиями договора;
- протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техни-
ки, изготовленных по договору*;
- копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением
о соответствии выполненной работы техническому заданию на ее проведе-
ние___________________________________________________________________
(наименование, число, месяц и год утверждения)
10.1.4. *Заказчик обязан в срок до "___"____________19____г. ут-
вердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемоч-
ных испытаний опытных образцов, изготовленных по договору.
10.1.5. *Исполнитель обязан в срок до "____"____________19___г.
уведомить Заказчика о готовности образцов к проведению приемочных
испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследова-
тельской работы научно-техническим советом).
------------------------
* Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные
испытания опытных образцов (партий) новой техники.
10.1.6. Заказчик в течение ____ дней со дня получения акта сда-
чи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.10.1.3. настоя-
щего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-при-
емки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки
работ.
10.1.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков
их выполнения.
10.1.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе
досрочно принять и оплатить работы.
10.1.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшении техни-
ко-экономический параметров разработки, повышении экспортных возмож-
ностей Заказчика от внедрения работы за проведение Исполнителем вари-
антных исследований, экспериментов и работ по дизайну в целях удовлет-
ворения специальных требований устанавливается доплата к договорной
цене в размере________________________________________________________
10.1.10. Приемосдаточные испытания осуществляются на технической
базе__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
в присутствии представителей Заказчика и Исполнителя.
10.2. Выполнение дополнительных работ, не предусмотренных настоя-
щим договором, изменение сроков исполнения оформляются дополнительным
соглашением, подписываемым обеими сторонами.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сто-
рон.
10.4. Другие условия по усмотрению сторон________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10.5. К договору прилагаются:
1. Протокол соглашения о договорной цене на научно-техническую
продукцию (приложение 1);
2. Календарный план работ (приложение 2);
3. Акт сдачи-приемки научно-технической продукции (приложение 3).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________________ ___________________________
(индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный и
___________________________ ___________________________
валютный счета) валютный счета)
___________________________ ___________________________
(должность, подпись) (должность, подпись)
М.П. М.П.
Приложение 1
к договору N _______
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию
____________________________________________________________
(наименование научно-технической продукции)
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика_________________________
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
с одной стороны, и от лица Исполнителя________________________________
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о
величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической
продукции в сумме_____________________________________________________
(цифрами и прописью)
в том числе по этапам:________________________________________________
______________________________________________________________________
При выполнении (невыполнении) Исполнителем условий договора в
соответствии с пунктами_______________________________________________
______________________________________________________________________
договорная цена увеличивается (уменьшается):
по пункту_______на_______%, по пункту_______на_______%,
по пункту_______на_______%,
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных
расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.
От Исполнителя От Заказчика
______________________ ______________________
(должность) (должность)
______________________ ______________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
Приложение 2
к договору N _____
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
----------------------------------------------------------------------
Наименование работ по Срок выполнения: Расчетная цена этапа,
по договору и основных начало - окончание тыс.руб. в % к
этапов его выполнения (месяц, год) договорной цене
----------------------------------------------------------------------
______________________ ______________________
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________________ ______________________
(должность) (должность)
______________________ ______________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
Приложение 3
к договору N _____
АКТ
сдачи-приемки научно-технической продукции
Составлен "____"_________________19____г.
___________________________________________________________
(наименование научно-технической продукции и этапа работ)
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя_______________________
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
с одной стороны, и от лица Заказчика__________________________________
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что научно-техни-
ческая продукция______________________________________________________
(удовлетворяет, не удовлетворяет условиям
______________________________________________________________________
договора и технического задания или иного документа, превышает
______________________________________________________________________
требования технического задания или иного документа)
Краткое описание научно-технической продукции:___________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Эффективность научно-технической продукции и документ, ее обосно-
вывающий______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Цена договора составляет_________________________________________
(цифрами и прописью)
______________________________________________________________________
При сдаче работы с учетом выполнения условий договора установлена
надбавка (скидка) к договорной цене в размере _____%.
Общая сумма аванса, перечисленная за выполненные этапы, составила
______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Следует к перечислению___________________________________________
(цифрами и прописью)
с учетом надбавки (скидки) к договорной цене на сумму________________
______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Работу сдал: Работу принял:
______________________ ______________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П. |