ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ (РЕДАКЦИЯ НА 13.06.00). Приказ. Государственный таможенный комитет РФ (ГТК России). 10.11.94 573

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ
(Редакция на 13.06.2000)

ПРИКАЗ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ

10 ноября 1994 г.
N 573

(ЮИАИ)

В целях совершенствования работы по заключению и исполнению
хозяйственных договоров (контрактов) приказываю:
1. Утвердить в качестве типовых:
договор аренды (Приложение 1);
договор комиссии (Приложение 2);
договор купли - продажи (Приложение 3);
договор подряда (Приложение 4);
договор на создание (передачу) научно - технической продукции
(Приложение 5).
2. Таможенным органам использовать утвержденные типовые договоры
при составлении и заключении хозяйственных договоров (контрактов) в
соответствии с наделенными полномочиями.
3. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям системы
ГТК России использовать утвержденные типовые договоры.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Председателя ГТК России Максимцева В.А.
5. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания.

Председатель Государственного
таможенного комитета
Российской Федерации
А.С. КРУГЛОВ
10 ноября 1994 г.
N 573

Приложение 1

к Приказу ГТК России
от 10 ноября 1994 года
N 573

ДОГОВОР
АРЕНДЫ N -------------

--------------------- "--" ------------ 19-- года
(место заключения)

----------------------------------------------------------------------
(наименование таможенного органа, предприятия, учреждения,
---------------------------------------------------------------------,
организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем ---- в дальнейшем "Арендодатель", в лице ---------------------
---------------------------------------------------------------------,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании -------------------------------------------,
с одной стороны, и ---------------------------------------------------
(наименование таможенного органа, предприятия,
---------------------------------------------------------------------,
учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем ----- в дальнейшем "Арендатор", в лице -----------------------
---------------------------------------------------------------------,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании -------------------------------------------,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение
и пользование либо пользование следующее имущество: ------------------
----------------------------------------------------------------------
(наименование и характеристики имущества, цель использования)

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

За пользование имуществом Арендатор уплачивает Арендодателю
арендную плату в ------------------ в размере ------------------ в год
(вид валюты)
или -------------------- в месяц.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Указанное в ст. 1 Договора имущество должно быть передано
Арендатору по приемосдаточному акту в течение ------------ дней со дня
подписания Договора.
4.2. Арендатор уплатит арендную плату в следующие сроки: --------
----------------------------------------------------------------------
4.3. Срок действия Договора:
начало ----------------------------------------------------------
окончание -------------------------------------------------------

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Арендодатель обязан:
5.1.1. Своевременно передать Арендатору арендованное имущество с
состоянии, отвечающем условиям Договора.
5.1.2. Производить капитальный ремонт имущества.
5.1.3. Оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее
эффективного использования арендованного имущества.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Использовать имущество в соответствии с условиями Договора
и назначением имущества.
5.2.2. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить
за свой счет текущий ремонт.
5.2.3. Нести расходы по содержанию имущества.
5.2.4. В установленные Договором сроки вносить арендную плату.
5.2.5. Возвратить имущество Арендодателю после прекращения
Договора по приемосдаточному акту в состоянии на момент заключения
Договора с учетом нормального износа.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий Договора.
6.2. За неуплату Арендатором платежей в сроки, установленные
Договором, начисляется пеня в размере ---- процента просроченной суммы
за каждый день просрочки в течение десяти дней и ---- процента
просроченной суммы - свыше десяти дней, но не более одного месяца.
6.3. В случае просрочки внесения арендной платы свыше одного
месяца Арендодатель имеет право расторгнуть Договор и потребовать
возмещения убытков, причиненных этой просрочкой.
6.4. За неисполнение иных обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, виновная сторона уплачивает штраф в размере ---- процентов
суммы годовой арендной платы.
6.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения
обязательств или устранения нарушений.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия
и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на
протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают
признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут
Арендатором и Арендодателем путем направления уведомления другой
стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в
установленном законодательством порядке.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
10.2. Другие условия по усмотрению сторон -----------------------
----------------------------------------------------------------------
10.3. К договору прилагаются: -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
--------------------------------- ---------------------------------
(индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный и
--------------------------------- ---------------------------------
валютный счета) валютный счета)
--------------------------------- ---------------------------------
(должность, подпись) (должность, подпись)

М.П. М.П.

Приложение 2

к Приказу ГТК России
от 10 ноября 1994 года
N 573

ДОГОВОР
КОМИССИИ N -------------

--------------------- "--" ------------ 19-- года
(место заключения)

----------------------------------------------------------------------
(наименование таможенного органа, предприятия, учреждения,
---------------------------------------------------------------------,
организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем ----- в дальнейшем "Комитент", в лице ------------------------
---------------------------------------------------------------------,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании -------------------------------------------,
с одной стороны, и ---------------------------------------------------
(наименование таможенного органа, предприятия,
---------------------------------------------------------------------,
учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем ---- в дальнейшем "Комиссионер", в лице ----------------------
---------------------------------------------------------------------,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании -------------------------------------------,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершить для
Комитента за его счет от своего имени за обусловленное ниже
вознаграждение следующее: --------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
1.2. По исполнении поручения Комиссионер получает комиссионное
вознаграждение в -------------- в размере ----------------------------
(вид валюты) (сумма в пределах до 1,5
----------------------------------------------------------------------
процента цены Договора)

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет -----------------------------------
2.2. Цена Договора включает в себя ------------------------------

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Указанное в п. 1.1 Договора Комиссионер исполнит в следующие
сроки: ---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
4.2. Комитент перечислит указанное в п. 2.1 в следующие сроки: --
----------------------------------------------------------------------
4.3. Срок действия Договора:
начало ----------------------------------------------------------
окончание -------------------------------------------------------

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Комиссионер обязан:
5.1.1. Исполнить принятое на себя поручение в соответствии с
указаниями Комитента на наиболее выгодных для него условиях.
5.2. Комитент обязан:
5.2.1. Оплатить Комиссионеру расходы, связанные с исполнением
поручения в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.2.2. Выплатить предусмотренное Договором комиссионное
вознаграждение.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения сроков исполнения обязательств,
предусмотренных Договором, Комиссионер уплачивает Комитенту штраф в
размере --------- процентов цены Договора за каждый день просрочки.
6.2. В случае неисполнения обязательств по Договору Комиссионер
возвращает Комитенту все перечисленные денежные средства в течение
---------------- банковских дней, а также неустойку за неосновательное
пользование денежными средствами в размере ----------------- процентов
перечисленных сумм, а также возмещает убытки, включая упущенную
выгоду.
6.3. В случае нарушения срока возврата перечисленных денежных
средств и уплаты неустойки Комиссионер выплачивает пеню в размере
------ процентов неперечисленных сумм за каждый день просрочки.
6.4. В случае нарушения Комиссионером обязанностей по Договору
комиссионное вознаграждение может быть уменьшено на 30 процентов.
6.5. В случае неперевода в срок денежных средств Комитент
выплачивает Комиссионеру пеню в размере ------ процентов
неперечисленной суммы за каждый день просрочки.
6.6. В случае отказа Комитента от услуг Комиссионера после
вступления в силу контракта с инофирмой Комитент несет все расходы,
связанные с аннулированием заключенного контракта при представлении
следующих документов:
копии настоящего Договора,
копии заключенного с инофирмой контракта,
копий документов, подтверждающих расходы.
6.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения
обязательств по Договору и устранения нарушений.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств,
обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия
и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на
протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают
признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут
Комитентом и Комиссионером путем направления уведомления другой
стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в
установленном законодательством порядке.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
10.2. Другие условия по усмотрению сторон -----------------------
----------------------------------------------------------------------
10.3. К Договору прилагаются: -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КОМИССИОНЕР КОМИТЕНТ
--------------------------------- ---------------------------------
(индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный и
--------------------------------- ---------------------------------
валютный счета) валютный счета)
--------------------------------- ---------------------------------
(должность, подпись) (должность, подпись)

М.П. М.П.

Приложение 3

к Приказу ГТК России
от 10 ноября 1994 года
N 573

ДОГОВОР
КУПЛИ - ПРОДАЖИ N -------------

--------------------- "--" ------------ 19-- года
(место заключения)

----------------------------------------------------------------------
(наименование таможенного органа, предприятия, учреждения,
---------------------------------------------------------------------,
организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем ----- в дальнейшем "Продавец", в лице ------------------------
---------------------------------------------------------------------,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании -------------------------------------------,
с одной стороны, и ---------------------------------------------------
(наименование таможенного органа, предприятия,
---------------------------------------------------------------------,
учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем ----- в дальнейшем "Покупатель", в лице ----------------------
---------------------------------------------------------------------,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании -------------------------------------------,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность (полное
хозяйственное ведение или оперативное управление) Покупателя
принадлежащее Продавцу имущество, а Покупатель обязуется принять это
имущество и оплатить его.
1.2. Сведения об имуществе:
- наименование, комплектность и качество ------------------------
----------------------------------------------------------------------
(с указанием стандарта, технических условий и пр.)
- изготовитель --------------------------------------------------
(полное наименование предприятия, учреждения,
----------------------------------------------------------------------
организации, Ф.И.О. физического лица)
- единица измерения ---------------------------------------------
- цена за единицу -----------------------------------------------
- количество единиц ---------------------------------------------
- гарантийный срок эксплуатации (хранения, годности) ------------

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет -----------------------------------
2.2. Цена Договора включает в себя ------------------------------

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Указанное в п. 1.2 Договора имущество должно быть передано
Покупателю в течение -------- дней со дня подписания Договора.
4.2. Покупатель оплатит имущество в следующие сроки: ------------
----------------------------------------------------------------------
4.3. Срок действия Договора:
начало ----------------------------------------------------------
окончание -------------------------------------------------------

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Своевременно передать Покупателю имущество в состоянии,
отвечающем условиям Договора.
5.1.2. Заменить некачественное имущество в течение ------- дней с
момента получения извещения об установлении некачественности имущества
либо в течение ------------- дней возвращает стоимость некачественного
имущества согласно п. 2 настоящего Договора.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Принять товар по количеству, качеству и комплектности в
порядке и сроки, установленные настоящим Договором и действующим
законодательством, оформив при этом акт приемки.
5.2.2. При установлении некачественности поступившего имущества
оповестить об этом Продавца в течение ---------------- часов с момента
составления акта о некачественности имущества.
5.2.3. Оплатить имущество в размерах и сроки, установленные
Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков передачи имущества виновная сторона
возмещает другой стороне прямые убытки в полном объеме и уплачивает
штраф в размере ---------.
6.2. За неполную передачу имущества Продавец уплачивает
Покупателю неустойку в размере -------------------- процента стоимости
непереданного имущества за каждый день просрочки.
6.3. За передачу имущества, не соответствующего по качеству
условиям Договора, а также за передачу некомплектного имущества
виновная сторона уплачивает штраф в размере ------.
6.4. За отказ в замене некачественного имущества в сроки,
предусмотренные в п. 5.1.2, Продавец уплачивает штраф в размере -----.
6.5. За несвоевременную или неполную оплату имущества Покупатель
уплачивает пеню в размере ---------- процента неперечисленной суммы за
каждый день просрочки, но не более -----.
6.6. При несвоевременном вывозе имущества со склада Продавца,
если это предусмотрено соглашением сторон, Покупатель наряду с пеней
возмещает Продавцу убытки, связанные с хранением товара в размере
-------- за каждый день хранения свыше установленного Договором срока.
6.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения
обязательств по Договору.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия
и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на
протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают
признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут
Продавцом и Покупателем путем направления уведомления другой стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
10.2. Другие условия по усмотрению сторон -----------------------
----------------------------------------------------------------------
10.3. К Договору прилагаются: -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
--------------------------------- ---------------------------------
(индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный и
--------------------------------- ---------------------------------
валютный счета) валютный счета)
--------------------------------- ---------------------------------
(должность, подпись) (должность, подпись)

М.П. М.П.

Приложение 4

к Приказу ГТК России
от 10 ноября 1994 года
N 573

ДОГОВОР
ПОДРЯДА N -------------

--------------------- "--" ------------ 19-- года
(место заключения)

----------------------------------------------------------------------
(наименование таможенного органа, предприятия, учреждения,
---------------------------------------------------------------------,
организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем ----- в дальнейшем "Заказчик", в лице ------------------------
---------------------------------------------------------------------,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании -------------------------------------------,
с одной стороны, и ---------------------------------------------------
(наименование таможенного органа, предприятия,
---------------------------------------------------------------------,
учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем ----- в дальнейшем "Подрядчик", в лице -----------------------
---------------------------------------------------------------------,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании -------------------------------------------,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с
использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик
обязуется принять и оплатить следующую работу: -----------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет -----------------------------------
2.2. Цена Договора включает в себя ------------------------------
2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной.
Окончательная цена Договора определяется по проектно - сметной
документации, представляемой Подрядчиком. Цена Договора может быть
изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата
затрат, связанных с повышением цены Договора, осуществляется
Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего Договора.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Оплата по настоящему Договору производится -----------------
----------------------------------------------------------------------
(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)
3.2. Форма оплаты -----------------------------------------------
(платежное требование, платежное поручение,
----------------------------------------------------------------------
чек, аккредитив и т.п.)
3.3. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не
позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение
выявленных в процессе приемки недостатков.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные п. 1 настоящего
Договора, в сроки, установленные календарным планом работ
(Приложение).
4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие
сроки: ---------------------------------------------------------------
4.3. Срок действия Договора:
начало ----------------------------------------------------------
окончание -------------------------------------------------------

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и
в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы
Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации --------
---------------------------------------------------------------------.
5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы,
конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их
приемку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства.
5.1.3. Построить своими силами и средствами все временные
сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий,
конструкций и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.4. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда
со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения
работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом
выполняемых ими работ.
5.1.5. Обеспечивать на строительной площадке выполнение
необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности
и охране строительной площадки.
5.1.6. Осуществить страхование объектов строительства.
5.1.7. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке
законченных строительством объектов вывезти со строительной площадки
принадлежащее ему имущество.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику строительную площадку в объеме и в
сроки, установленные календарным планом работ.
5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п. 1
настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.
5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения
письменного уведомления Подрядчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по
Договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в
размере -------- процента цены Договора за каждый день просрочки.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из
сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная сторона
возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.
6.3. Если Подрядчик после завершения работ по Договору оставит на
строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик вправе
задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им
строительной площадки.
6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения
обязательств или устранения нарушений.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств,
обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия
и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на
протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают
признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут
Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны обеими сторонами.
9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по
соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на
территории Российской Федерации гражданским законодательством, с
возмещением понесенных убытков.
8.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком хода строительства по его вине, когда срок
окончания строительства, установленный в Договоре, увеличивается более
чем на один месяц;
- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате
нарушения Подрядчиком условий Договора.
9.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
- при остановке Заказчиком выполнения строительно - монтажных
работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий
один месяц;
- уменьшение стоимости строительства более чем на ---------------
процентов в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную
документацию;
- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования
строительства.
9.5. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и
Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который
оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме,
определяемом ими совместно.
9.6. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное
уведомление другой стороне.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него
инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается
продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о
приемке законченного строительством объекта, за исключением случаев
преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается
продолжительностью 24 месяца.
10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся
недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию
объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период
устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется
Подрядчиком за свой счет.
10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются
двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте
обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных
работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки
силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначит
квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по
фиксированию недостатков и их характере, что не исключает право сторон
обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную
документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой
третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта
третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по
вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает
срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда
соответствующие затраты несет Заказчик.
10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
10.10. Другие условия по усмотрению сторон ---------------------
----------------------------------------------------------------------
10.11. К Договору прилагается календарный план работ
(Приложение).
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
--------------------------------- ---------------------------------
(индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный и
--------------------------------- ---------------------------------
валютный счета) валютный счета)
--------------------------------- ---------------------------------
(должность, подпись) (должность, подпись)

М.П. М.П.

Приложение

к Договору N ------------------

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

----------------------------------------------------------------------

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
--------------------------------- ---------------------------------
(должность) (должность)
--------------------------------- ---------------------------------
(подпись) (подпись)

М.П. М.П.

Приложение 5

к Приказу ГТК России
от 10 ноября 1994 года
N 573

ДОГОВОР
НА СОЗДАНИЕ (ПЕРЕДАЧУ) НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ N ----

Утратил силу.