Страницы: 1 2
(указать принадлежность к соответствующему уровню заказа)
и будет финансироваться нами за счет__________________________________
______________________________________________________________________
(указать источник финансирования).
Цена заказа ______________________________________________ рублей
Сроки выполнения заказа__________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается срок начала и окончания работ или ввода объекта)
Критерии определения победителей ________________________________
Даты начала и окончания приема заявок и конкурсных предложений
______________________________________________________________________
Дата конкурса ___________________________________________________
Основные условия участия ________________________________________
Адрес, сроки, порядок приобретения конкурсной документации
______________________________________________________________________
Для участия в конкурсе необходимо внести задаток в сумме:
______________________________________________________________________
Порядок внесения задатка указан в прилагаемых документах,________
Контактный телефон
Приложение: форма заявки, условия конкурса.
Руководитель Фирмы-исполнителя
Приложение 9
Руководителю
исх. номер, дата
Извещение о результатах предварительной квалификации
_______________________________________________________
(наименование органа управления - Организатора конкурса)
сообщает о том, что руководимая Вами организация успешно прошла
квалификационный отбор в ходе инвестиционного конкурса по размещению
заказа на ____________________________________________________________
(указание предмета конкурса)
______________________________________________________________________
(наименование объекта конкурса и его адрес)
и может получить статус участника конкурса, если в срок до" " 199 года
внесет задаток в размере _________________________________________ и
представит свои конкурсные предложения и
______________________________________________________________________
(перечень других документов,
______________________________________________________________________
которые должны быть представлены к указанному сроку)
по адресу: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Требования к разработке и оформлению Ваших конкурсных предложений
приведены в составе подготовленной нами конкурсной документации. Если
Ваша организация еще не приобрела конкурсную документацию, это можно
сделать по адресу: ___________________________________________________
Сумму задатка в размере необходимо перечислить на р/счет
______________________________________________________________________
В случае, если Ваши предложения не будут признаны Конкурсной
комиссией лучшими, задаток будет возвращен в течение 15 дней после
объявления победителя конкурса.
В случае Вашей победы сумма задатка засчитывается в счет платежей
по контракту.
При объявлении Вас победителем конкурса Вы обязаны в течение 30
дней подписать контракт и годовой договор на _________________________
______________________________________________________________________
(наименование предмета и объекта конкурса)
Ваши предложения в экземпляре (ах) Вы должны доставить нам и
зарегистрировать их: _________________________________________________
______________________________________________________________________
(указать адрес Ф.И.О. представителя, регистрирующего предложения)
с час. до час.
Телефон для справок
Должность уполномоченного
представителя организатора
конкурса
м.п.
Приложение 10
Рекомендуемая форма
уведомления победителя о результатах конкурса
Руководителю
исх. номер, дата
Извещение о результатах конкурса
по размещению заказа Правительства Москвы на
проектирование и (или) строительство
_________________________________________
(наименование предмета и объекта конкурса)
______________________________________________________________________
(адрес объекта конкурса)
______________________________________________________________________
(наименование органа управления - Организатора конкурса)
сообщает о том, что руководимая Вами организация______________________
(дата)
признана решением Конкурсной комиссии победителем конкурса и получает
право на заключение контракта с нами на выполнение указанного заказа.
В соответствии с условиями конкурса прошу Вас до
______________________________________________________________________
(дата)
представить в_________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование городского инвестора, адрес, комната)
оформленные с Вашей стороны проекты контракта и годового договора на
выполнение заказа, составленные на известных нам и Вам условиях,
явившихся основанием для признания Вас победителем конкурса, в _
экземплярах.
В соответствии с условиями конкурса напоминаем, что в случае,
если по причинам, зависящим от Вас, контракт и (или) годовой договор
не будут подписаны до установленного срока, Ваш задаток будет отчужден
в нашу пользу, (а право на заключение контракта и годового договора с
нами будет передано участнику конкурса, предложения которого признаны
конкурсной комиссией лучшими после Ваших и сохраняют силу).
С нашей стороны координацию работ по оформлению контракта и
годового договора уполномочен вести __________________________________
(должность,
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя городского инвестора)
номер его телефона
Начальник Управления
инвестиционной политики и
финансирования из городских
источников
Приложение 11
Рекомендуемая форма извещения участника,
предложения которого признаны лучшими после
предложений победителя конкурса
Руководителю
исх. номер, дата
Извещение о результатах конкурса
по размещению заказа Правительства Москвы на
проектирование и (или) строительство
___________________________________
(наименование предмета и объекта конкурса)
______________________________________________________________________
(адрес объекта конкурса)
______________________________________________________________________
(наименование органа управления Организатора конкурса)
сообщает о том, что конкурсные предложения руководимой Вами
организации признаны решением комиссии по ____________________________
(дата)
проведению конкурса лучшими после предложений участника, признанного
победителем конкурса.
Исполняя наши взаимные обязательства, мы уведомляем Вас о том,
что Ваши предложения сохраняют силу до момента заключения контракта и
годового договора с победителем конкурса, который должен наступить не
позднее и времени, установленного в условиях________________конкурса
(дата)
для возможного заключения контракта и годового договора между нами и
Вами.
В случае заключения контракта и договора с победителем в течение
30 дней с даты решения Конкурсной комиссии мы обязуемся направить Вам
Ваш задаток до истечения трех рабочих дней с даты заключения указанных
документов.
В случае, если в течение 30 дней с даты решения Конкурсной
комиссии контракт и годовой договор с победителем не будут заключены
или победитель откажется от их заключения, мы обязуемся подписать с
Вами контракт и годовой договор на выполнение Вами функций
заказчика-застройщика по _____________________________________________
(наименование предмета и объекта конкурса)
составленные на известных нам и Вам условиях, явившихся основанием для
признания их лучшими после предложений победителя конкурса в течение
10 дней после того, как Вы их представите нам.
О фактах отказа победителя конкурса от заключения контракта и
годового договора, незаключении контракта или годового договора мы
обязуемся известить Вас в установленном порядке на следующий день
после того, как это станет нам известно.
Мы подтверждаем, что настоящее извещение и Ваше конкурсное
предложение будут считаться как имеющие силу договора между нами.
Начальник Управления
инвестиционной политики и
финансирования из городских
источников
Приложение 12
Рекомендуемая форма уведомления участников конкурса,
не признанных победителями
Руководителю
исх. номер, дата
Извещение о результатах конкурса
по размещению заказа Правительства Москвы на
проектирование и (или) строительство
___________________________________
(наименование предмета и объекта конкурса)
____________________________________
(адрес объекта конкурса)
В соответствии с решением Конкурсной комиссии от__________________
(дата)
(протокол заседания__________________________________) и ее поручением
______________________________________________________________________
(наименование органа управления Организатора конкурса)
сообщает о том, что конкурсное предложение, представленное Вами,
отклонено ввиду признания лучшими, предложений другого участника
конкурса.
Ваш задаток будет возвращен на расчетный счет, указанный Вами в
заявке на участие в конкурсе, в сроки, установленные условиями
конкурса.
По вопросам, связанным с возвратом задатка, просим Вас обращаться
к_____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________
представителя городского инвестора)
номер его телефона
Начальник управления
инвестиционной политики и
финансирования из городских
источников
Приложение 13
Рекомендуемая форма предложений участника инвестиционного конкурса
за право получения заказа Правительства Москвы на проектирование и
(или) строительство (конкурс с предварительной квалификацией)
Председателю комиссии конкурса по
размещению заказа
Правительства Москвы
______________
(Ф.И.О.)
исх. номер, дата
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию
на ___________________________________________________________________
(наименование объекта и предмета конкурса)
______________________________________________________________________
условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта и
годового договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы
______________________________________________________________________
(наименование организации - участника конкурса)
в лице _______________________________________________________________
(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать
контракт и годовой договор, согласны выполнить функции
заказчика-застройщика по предмету конкурса в соответствии с известными
нам требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы
назвали в настоящем предложении.
1.2. Цена заказа, установленная нами, составляет: _______________
______________________________________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
Обоснование нашей цены дано в приложении 1 к настоящему
предложению.
1.3. Сроки выполнения работ, предлагаемые нами:
Месяц и год начала работ ________________________________________
Месяц и год окончания работ______________________________________
Продолжительность выполнения работ месяцев ______________________
График выполнения работ дан в приложении 2 к настоящему
предложению.
Обоснование сроков выполнения работ представлено в приложении 3 к
настоящему предложению (если срок строительства, предлагаемый
участником конкурса, отличен от сроков строительства, указанных в
проекте организации строительства или в проекте производства работ) .
1.4. Далее следуют предложения участника конкурса по другим
условиям, определенным как критерии определения победителя
______________________________________________________________________
2. Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком
проведения конкурса, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные
предложения: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с
требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям,
которые мы просим включить в контракт и годовой договор.
4. Мы объявляем, что до подписания контракта и годового договора
на выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей
победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.
5. Мы согласны с условием, что в случае нашей победы на торгах и
неподписания нами в установленные сроки контракта или годового
договора мы лишаемся своего задатка, направленного Вам.
6. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать
предложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками
строительства объекта конкурса.
Приложения: документы по перечню.
Руководитель
Главный бухгалтер
м.п.
Приложение 14
"Порядок оформления конкурсных предложений"
Настоящий раздел Инструкции участникам конкурса содержит:
- указание на необходимость оформления конкурсных предложений и
других документов подписью руководителя организации и скрепления
печатью;
- требования к полноте представления документов;
- указания о количестве экземпляров документов, представляемых в
составе конкурсных предложений;
- указание о том, что исправления и подчистки должны быть
завизированы руководителем и скреплены печатью организации участника;
- требование выполнения всех пунктов конкурсного предложения;
указание о том, что в ином случае предложение считается
недействительным;
- указание о том, что конкурсные предложения не должны содержать
двусмысленных, противоречивых и неясно изложенных положений и что
Конкурсная комиссия вправе толковать их в неблагоприятную для
участника сторону;
- разъяснение о подходе Конкурсной комиссии к возможным
арифметическим ошибкам и опечаткам в предложениях, являющихся
критериями определения победителей конкурса;
- указание на возможность (невозможность представления участником
предложений по изменению или дополнению условий, не сформулированных в
проекте контракта и годового договора;
- указание о подходе Конкурсной комиссии к возможности внесения
исправлений до момента окончания приема предложений и процедуре
внесения изменений, если она допускается;
- адрес и место приема конкурсной документации;
- указание фамилии, имени, отчества и должности лица,
ответственного за приемку документов; его телефон.
В случае, если конкурс проводится без предварительной
квалификации, содержание раздела может быть дополнено:
- требованиями к упаковке и опечатыванию конкурсных предложений;
- порядком регистрации представленных документов;
- указанием о способе уведомления участников о результатах
конкурса.
Приложение 2
к распоряжению Мэра Москвы
от 23 декабря 1996 г. N 617/1-РМ
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения подрядных торгов по реализации
программ капитального строительства ( реконструкции ) в
г.Москве, осуществляемых за счет средств городских источников.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Инструкция разработана в соответствии с положением о
подрядных торгах в Российской Федерации, утвержденным Госкомимуществом
РФ и Госстроем РФ распоряжением от 13.04.93 г. 660-Р/18-7.
1.2. Инструкция дополняет и конкретизирует функции, права,
обязанности и ответственность Организатора, претендентов, участников
торгов и членов Городской конкурсной комиссии по проведению
инвестиционных конкурсов и подрядных торгов ( в дальнейшем по тексту -
Конкурсная комиссия ) порядок проведения предварительной квалификации
претендентов подрядных торгов, требования к разработке и оформлению
тендерной документации, критерии оценки предложений участников, а
также порядок разработки и заключения контрактов и годовых договоров
подряда на выполнение функций Генподрядчика.
1.3. Инструкция обязательна при проведении подрядных торгов при
размещении заказов на выполнение работ по проектированию и
строительству ( реконструкции, капитальному ремонту ) объектов,
финансируемых из городских источников.
1.4. Управление инвестиционной политики и финансирования из
городских источников является общегородским Заказчиком-инвестором и
Организатором торгов.
1.5. Подрядные торги ( в дальнейшем по тексту - торги )
проводятся Заказчиком-инвестором после заключения им контракта с
Заказчиком-застройщиком на строительство объекта. Организатор поручает
на договорной основе проведение торгов организациям исполнителям
(далее по тексту Исполнитель), имеющим соответствующий сертификат.
Круг обязанностей Исполнителя определяется в договорах, заключаемых с
ним Организатором.
1.6. Порядок проведения торгов является единым при размещении
городских, отраслевых и территориальных подрядных заказов на
проектирование и строительство объектов.
1.7. Финансирование проведения торгов осуществляет Организатор за
счет средств, предусмотренных сводной ( либо инвесторской ) сметой на
строительство данного объекта. Размер средств, направляемых на
проведение подрядных торгов, устанавливается Организатором из расчета
40% от суммы задатка одного претендента (определенного
дифференцированной таблицей (Приложение 6) и подтверждается сводкой
фактических затрат на проведение торга. До окончания финансовых
расчетов по проведению торга (между Организатором и победителем этого
торга) затраты на его проведение покрываются за счет Организатора
торга из задатка победителя торга. Денежные средства от задатков
претендентов вносятся на специальный субсчет Организатора торга не
позднее 20 дней до даты проведения конкурса и после выявления
победителя возвращаются в полном объеме претендентам, проигравшим
торги. Задаток победителя торга остается у Организатора торгов и
частично идет на покрытие расходов по организации конкурсов из расчета
40% от суммы задатка.
1.8. В случае снятия заказа с конкурса в связи с обстоятельствами
непреодолимой силы расходы на проведение конкурса возмещаются из
средств соответствующего внебюджетного фонда.
1.9. До открытия финансирования заказа расходы могут оплачиваться
Организатором торга за счет средств, поступивших в виде задатков (в
пределах 40% от суммы задатка одного участника), установленного
инструкцией (Приложение 6).
1.10. Претендент может принять участие в конкурсе через своего
представителя(доверенное лицо).
2. ФУНКЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ.
2.1. Организатор торгов осуществляет следующие функции:
- принимает решение о проведении торгов с выпуском официальных
распорядительных актов ( приказов, распоряжений ). Форма документа
приводится в Приложении 1;
- определяет вид торгов ( открытые или закрытые ) и необходимость
проведения предварительного квалификационного отбора;
- совместно с Конкурсной комиссией определяет условия торгов
(стартовую цену подряда, сроки строительства и проектирования объекта,
критерии оценки предложений претендентов, место и сроки проведения
торгов, экологические требования и пр. в соответствии с условиями
контракта, заключенного с заказчиком-застройщиком);
- поручает подготовку тендерной документации Исполнителю;
- в случае открытых торгов поручает Исполнителю публикацию
объявлений о торгах в средствах массовой информации. Форма объявления
приводится в Приложении 4 или рассылает приглашение по почте, либо
другими средствами связи в адрес конкретных потенциальных участников -
при закрытых торгах;
- определяет сумму задатка по дифференцированной таблице в
зависимости от стартовой цены подряда (контрактной стоимости
материалов);
- определяет цену тендерной документации, которая предоставляется
претендентам за определенную плату, указанную в Приложении 6 и не
возвращается претенденту;
- в случае необходимости продлевает сроки предоставления заявок и
предложений от претендентов по их письменным просьбам и своевременно
информирует об этом всех остальных претендентов и членов Конкурсной
комиссии;
- передает для утверждения в Конкурсную комиссию разработанную
тендерную документацию по предмету торга;
- осуществляет сбор, регистрацию и хранение заявок и предложений
претендентов торгов;
- регистрирует отзыв заявок и предложений;
- направляет приглашения претендентам на участие в торгах;
- организует, принимает участие и контролирует деятельность
Конкурсной комиссии;
- при необходимости совместно с Конкурсной комиссией назначает
повторный торг, если по результатам предыдущего торга не был определен
победитель ( либо победитель вовремя не подписал контракт и(или)
годовой договор), либо по другим причинам;
- передает на рассмотрение руководителю Комплекса перспективного
развития апелляции на решения Конкурсной комиссии;
- вносит предложения и готовит проекты решения о ликвидации или
реорганизации Конкурсных комиссий;
- организует учет поступлений от претендентов задатка и тендерной
документации;
- осуществляет оплату услуг специальных организаций, членов
Конкурсной комиссии, консультантов и экспертов, участвующих в
проведении подрядного торга;
- направляет претендентам тендерную документацию (после ее
предварительной оплаты);
- направляет претендентам уведомления о прохождении ими в
необходимых случаях предварительной квалификации или об отказе в этом;
- направляет участникам торгов уведомления о результатах
подрядных торгов;
- финансирует все расходы по подготовке и проведению подрядного
торга;
- совместно с заказчиком-застройщиком уточняет окончательные
условия контракта и годового договора с Генподрядчиком ( или
Генпроектировщиком ) - победителем торгов по результатам торга;
- совместно с заказчиком-застройщиком подписывает контракт и
годовой договор с Генподрядчиком ( или Генпроектировщиком ) -
победителем торгов.
2.2. Организатор торгов имеет право:
- не принимать документы от претендентов и участников торгов,
если они не соответствуют нормативным требованиям или небрежно
оформлены;
- отменить в случае нарушения победителем торгов условий
контракта или годового договора присуждение подряда данному
победителю;
- перенести ( совместно с Конкурсной комиссией ) сроки приема
заявок, предложений или подведение результатов торгов;
- назначить повторный торг ( совместно с Конкурсной комиссией ) с
тем же предметом торга, если в результате первичного торга не был в
30-ти дневный срок после объявления победителя подписан контракт и
годовой договор;
- изменить стартовую цену подряда ( совместно с Конкурсной
комиссией ) при сохранении условий контракта с
заказчиком-застройщиком;
- совместно с Конкурсной комиссией аннулировать результаты
торгов, если были поданы неверные сведения, повлекшие принятие
неверного решения по торгам, а также за нарушения положений настоящей
Инструкции;
- привлекать при необходимости для выполнения отдельных поручений
по проведению торгов соответствующие организации, консультантов и
экспертов.
2.3. Организатор торгов обязан:
- обеспечить разработку и утверждение в Конкурсной комиссии
тендерной документации в соответствии с действующими нормативами и в
установленные сроки;
- создавать равные конкурсные условия для предприятий и
организаций независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности;
- выдвигать единые требования к участникам торгов, не допуская
требований, которые бы соответствовали характеристике только одного
участника (характеристике только его продукции, работ или услуг);
- обеспечивать гласность проведения торга;
- выплачивать компенсацию затрат ( по согласованной смете ) всем,
кто на договорной основе принял участие в торгах;
- не допускать оглашения конфиденциальных сведений.
2.4. Организатор торгов несет ответственность:
- за нарушение положений, правил и процедур подготовки и
проведения торгов, изложенных в Положении, в настоящей Инструкции и
действующих законодательных актах;
- за нарушение требований сохранности тендерных документов и
конфиденциальности информации, представляемых претендентами;
- за нарушение сроков проведения торгов;
- за несоблюдение обязательств, перечисленных в п. 2.4.
настоящего раздела.
3. ФУНКЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ
3.1. Претенденты осуществляют следующие функции:
- предварительно знакомятся с предметом торга, изучают
требования, предъявляемые к разработке и оформлению тендерной
документации;
- направляют и регистрируют у Исполнителя торгов заявки, анкеты,
гарантийные письма и другие документы;
- после квалификационного отбора и получения от Организатора
торга приглашения на участие в торге , направляют и регистрируют свои
предложения и другие документы;
- оплачивают задаток;
- в случае победы подписывают в установленные сроки контракт и
годовой договор на выполнение функций Генподрядчика ( или
Генпроектировщика).
3.2. Претенденты имеют право:
- обращаться к Организатору торгов с просьбой о продлении приема
заявок и предложений;
- получать от Организатора торгов соответствующую информацию по
условиям и порядку проведения торгов;
- отозвать свою заявку до установленного срока окончания приема
предложений ( отзыв заявки должен быть зарегистрирован);
- наряду с предложениями, составленными в соответствии с
условиями тендерной документации, представлять альтернативные
предложения, если они эффективней условий, предусмотренных
Организаторами торгов;
- осматривать местоположение объекта торга;
- отказаться в письменном виде от участия в торге после
окончательной даты представления предложений (в этом случае задаток
участнику не возвращается);
- отказаться от подписания контракта и годового договора, если
участник стал победителем торгов ( его задаток в этом случае ему также
не возвращается);
- обращаться с апелляцией в городской орган управления,
утвердивший Конкурсную комиссию ( апелляция подается в течении 10 дней
со дня объявления победителя торга. Участник не вправе вносить
изменения в свои представленные предложения).
3.3. Претенденты имеют следующие обязанности:
- своевременно представлять и регистрировать у Исполнителя
заявку, анкету, лицензию, гарантийные письма, учредительные документы
и другие материалы;
- отражать в представляемой документации правдивую и полную
информацию в соответствии с требованиями и условиями настоящей
Инструкции;
- соблюдать положения, правила и процедуры, предусмотренные
Положением, настоящей Инструкцией и действующими законодательными
актами;
- вносить задаток в установленные сроки;
- приобретать ( за соответствующую плату) тендерную документацию;
- присутствовать на заседании Конкурсной комиссии при оглашении
их предложения или направлять на это заседание по соответствующей
доверенности своего представителя;
- в случае признания участника победителем торга - подписать
контракт и годовой договор с Организатором торга на выполнение функций
Генподрядчика ( или Генпроектировщика ).
3.4. Претенденты несут ответственность:
- за нарушение требований полноты и достоверности информации,
указываемой в заявке, анкете, предложениях, гарантийных письмах и
других документах;
- за несоблюдение положений, правил и процедур, установленных
настоящей Инструкцией и действующими законодательными актами;
- за некорректное поведение при оглашении их предложений и
результатов торга на Конкурсной комиссии.
За вышеприведенные нарушения Организатор торгов или Конкурсная
комиссия могут лишить нарушителя статуса участника торгов. Данный факт
фиксируется соответствующим протоколом. Уведомление участника о
лишении его статуса участника торгов осуществляется в письменном виде
(закрытое письмо с уведомлением, телефонограмма, факс).
4. ФУНКЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ.
4.1. Члены Конкурсной комиссии по проведению подрядного торга
выполняют следующие функции:
- разработка и утверждение регламента Конкурсной комиссии;
- совместно с Организатором торга определяют вид торга, сроки,
место и необходимость проведения предварительной квалификации
претендентов;
- обсуждение и утверждение тендерной документации;
- формирование Квалификационной комиссии для проведения отбора
претендентов;
- вскрытие конвертов и оглашение предложений в присутствии
претендента, проверка соответствия оформления предложений и другой
документации требованиям и условиям, предусмотренным тендерной
документацией, настоящей Инструкцией и другой нормативной
документацией;
- установление сроков рассмотрения и оценки предложений
претендентов в день их оглашения ( до 30 дней ) в зависимости от
сложности предмета торга и объявление этого срока на заседании, когда
происходит оглашение;
- оформление протокола о вскрытии конвертов и оглашении
предложений претендентов;
- оценка предложений и определение победителя или принятие иных
решений по результатам торгов;
- оформление и подписание протокола о результатах торгов;
- утверждение протокола о результатах торгов председателем
Конкурсной комиссии.
4.2. Члены Конкурсной комиссии имеют право:
- совместно с Организатором торгов продлить срок приема заявок и
предложений участников торгов, а также срок оценки предложений
претендентов;
- в случае, если самая низкая цена, предложенная претендентами,
значительно превышает стартовую цену подряда, то отклонить все
предложения и назначить повторный торг;
- в случае несогласия с результатами торгов письменно изложить
свое особое мнение, которое прилагается к протоколу о результатах
торга, о чем в протоколе делается пометка.
4.3. Члены Конкурсной комиссии имеют следующие обязанности:
- присутствовать и решать вопросы на заседаниях Конкурсной
комиссии;
- участвовать в работе квалификационной комиссии;
- объективно рассматривать и оценивать предложения претендентов и
принимать решение о победителе торгов ( либо о проведении повторного
торга );
- не допускать распространения конфиденциальных сведений по
предмету торга;
4.4. Члены Конкурсной комиссии несут ответственность:
- за нарушение равных конкурсных условий для всех претендентов;
- за нарушение положений, правил и процедур проведения
торга,определенных настоящей Инструкцией и действующими
законодательными актами;
- за нарушение объективности оценки предложений претендентов.
5. ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ.
5.1. Конкурсные комиссии по проведению торгов формируются
Организатором торгов - Заказчиком-инвестором и утверждаются
Управлением инвестиционной политики и финансирования из городских
источников Правительства Москвы.
5.2. Конкурсная комиссия состоит из постоянных членов и членов,
которые привлекаются для проведения торгов по конкретным объектам.
5.3. Конкурсная комиссия (кроме проведения городских торгов)
осуществляет правовое и методическое обеспечение торгов, координирует
разработку тендерного законодательства на основе анализа и обобщения
процесса перехода строительства на систему подрядных торгов,
содействует созданию информационного обеспечения торгов и сети
организаций, специализирующихся на проведении торгов, а также
консультирование по вопросам проведения подрядных торгов.
5.4. Состав постоянных членов Конкурсной комиссии утверждается
распоряжением Мэра Москвы.
5.5. Председателем Конкурсной комиссии является представитель
Организатора торгов (заказчик-инвестор).
5.6. Решение о победителе торгов принимается на закрытых
заседаниях в присутствии не менее 50% состава комиссии по результату
подсчета голосов на основании представленных письменных заключений
членов Конкурсной комиссии, простым большинством голосов. При равном
количестве голосов "за" и "против" данного решения, голос председателя
комиссии является решающим.
5.7. Члены Конкурсной комиссии ( в том числе председатель ) за
участие в торге премируются за счет средств от задатка. Размеры
премиальных выплат определяются председателем Конкурсной комиссии.
5.8. Конкурсная комиссия самостоятельно разрабатывает и
утверждает регламент своей работы и процедуры проведения конкретного
торга.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕТЕНДЕНТОВ ТОРГА И КРИТЕРИИ ОТБОРА.
6.1. Решение о предварительной квалификации претендентов
проводится Организатором торга по представлению Конкурсной комиссии.
6.2. Предварительный квалификационный отбор претендентов
осуществляется специально созданной квалификационной комиссией,
состоящей из членов Конкурсной комиссии и представителя Организатора
торга.
6.3. Предусматривается следующий порядок проведения
квалификационного отбора претендентов:
- сообщение о проведении квалификационного отбора претендентов;
- выявление претендентов торга по поступившим заявкам;
- рассмотрение и предварительная оценка заявок, анкет,
гарантийных писем, лицензий, учредительных документов и других
документов;
- анализ и оценка технической, организационной и финансовой
возможности претендента с учетом требований и условий,
сформулированных в тендерной документации и настоящей Инструкции;
- вынесение решения о результатах предварительной квалификации и
оформление соответствующего протокола;
- извещение претендентов о прохождении ими предварительной
квалификации и приглашение для участия в торге или об отказе им в
участии в торге.
6.4. Критериями отбора претендентов торга являются их финансовые,
организационные, технические и правовые характеристики деятельности
предприятия-претендента. Процесс предварительной квалификации
включает:
- рассмотрение соответствия сведений и документов,
представленных претендентами, требованием анкеты;
- анализ информации и оценка технических, организационных,
финансовых возможностей претендентов;
- проверка сведений представленных претендентами; - составление
экспертных заключений;
- вынесение решения о результатах предварительной квалификации.
К торгу не допускаются претенденты:
- которые находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или
банкротства ( кроме процесса приватизации);
- сообщившие о себе ложные сведения;
- не представившие в установленный срок ( или представившие не по
форме) необходимые документы;
- не соответствующие техническим и организационным условиям,
сформулированным в тендерной документации в зависимости от специфики
объекта торгов;
6.5. После прохождения квалификационного отбора претенденты
должны представить предложения участников торга и оплатить задаток не
позднее 20-ти дней до даты проведения конкурса в размере, определенном
в п. 2.1. Размер задатка определяется Конкурсной комиссией. После
направления предложений и оплаты задатка претендент получает статус
участника торга.
6.6. Если претендент в установленный срок не представит
предложения участника и (или) не оплатит задаток, он Конкурсной
комиссией не допускается к торгу.
6.7. Результаты квалификации оформляются протоколом Конкурсной
комиссии. Претенденту посылается соответствующее уведомление об отказе
или о допуске к участию в торге. Квалификационная комиссия вправе
немотивировать причины отказа претенденту на участие в конкурсе.
6.8. Решение комиссии о прохождении претендентом предварительной
квалификации не может являться подтверждением достоверности сведений,
сообщенных претендентом.
7. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
7.1. Примерный состав тендерной документации по проведению
подрядного торга:
- Форма заявки на участие в торге (Приложение 2);
- Анкета претендента торга (Приложение 5);
- Проектно-сметная документация (состав проектно-сметной
документации определяется Организатором совместно с Конкурсной
комиссией);
- Форма приглашения претендентов на участие в торге ( Приложение
3);
- Форма предложения претендента (Приложение 7);
7.2. Претендент должен представить в качестве приложений к заявке
следующие документы:
- перечень наиболее крупных построенных объектов;
- балансы, расчеты прибылей и убытков, справки о дебиторской и
кредиторской задолженностях;
- проект годового договора на выполнение функций Генподрядчика;
- учредительные документы (устав, учредительный договор или
утвержденный план приватизации, свидетельство о регистрации),
заверенные руководителем и печатью предприятия;
- анкеты по установленному образцу;
- копии лицензий на право производства работ, соответствующих
предмету торгов (заверенную руководителем и печатью предприятия).
7.3. Претендент должен представить в составе тендерных
предложений:
- обоснование предлагаемой цены подряда;
- обоснование сроков строительства;
- данные по организации материально-технического снабжения;
- технические свидетельства на применение новых материалов,
изделий и конструкций, сертификатов соответствия (Приложение 8);
- другие документы, обосновывающие предложения участника торгов.
7.4. По решению Конкурсной комиссии в состав документации могут
быть включены другие документы.
7.5. Разработка и оформление тендерной документации должны
отвечать следующим требованиям:
- тендерная документация должна быть разработана таким образом,
чтобы все претенденты трактовали положения, изложенные в ней
одинаково;
- при описании условий и предложений должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов;
- сведения, которые содержатся в предложениях претендентов, не
должны допускать двусмысленных толкований;
- все документы, представленные претендентами и входящие в состав
тендерной документации, должны быть подписаны руководителями и
скреплены соответствующей печатью;
- подчистки и исправления, имеющиеся в тендерной документации,
должны быть завизированы подписями руководителей и скреплены печатью
предприятия;
- все экземпляры тендерной документации должны иметь четкую
печать текстов;
- тендерная документация, представляемая претендентами, должна
быть заполнена по всем пунктам, иначе предложения претендента
считаются недействительными;
- предложения направляются претендентом Организатору торгов в
запечатанных двойных конвертах по одному экземпляру. На внутреннем
конверте указывается наименование объекта конкурса и дата,
установленная при приеме предложений. На внешнем конверте -
дополнительно установленный адрес для приема предложений (внешний
конверт регистрируется);
- тендерная документация должна быть представлена лично
претендентом , либо направлена заказным письмом с уведомлением.
7.6. Предложения претендентов должны учитывать:
- требования и условия, сформулированные в тендерной
документации;
- наличие реальных финансовых, технических и организационных
возможностей реализации функций Генподрядчика, предусмотренных
контрактом, годовым договором и другими нормативными документами;
- наличие инфляционных процессов в экономике, что вызывает
удорожание затрат и требует прогнозирования роста цен;
- возможности в привлечении субподрядных организаций для
строительства объекта торгов;
- обеспеченность машинами ,механизмами и оборудованием,
материалами, конструкциями, деталями, а также возможность их реальных
поставок в необходимые сроки;
- наличие и готовность строительной площадки к производству
работ;
- стесненность производства строительно-монтажных работ;
- возможности по обеспечению производства работ электроэнергией,
водой, теплом, средствами связи;
- наличие нормативной, технической, разрешительной и прочей
документации для ведения работ;
- необходимость проведения дополнительных работ и услуг, кроме
основных, предусмотренных предметом торгов;
- наличие нерешенных проблем, требующих решения до проведения
работ по контракту;
- определение сроков строительно-монтажных работ исходя из
реальных условий и обеспечения всем необходимым.
7.7. Тендерные предложения претендента должны представлять собой
технико-экономическое обоснование, состоящее из технической и
экономической частей. В технической части содержатся сведения и
документы ( в том числе чертежи, спецификации, планы, графики работ и
пр.), характеризующие способы исполнения претендентом технических
условий контракта. В экономической части указывается цена подряда, по
которой претендент готов взяться за подряд и обоснование этой цены (
т.е. за счет каких мероприятий участник снизит цену подряда, по
сравнению со стартовой ценой). В предложениях претендента могут быть
указаны субподрядные организации, которые он намерен привлечь к
выполнению специальных работ, графики организации строительства, если
они отличны от проектов организации строительства, представленных в
проектно-сметной документации. Эти графики должны впоследствии стать
приложениями к контракту. При обосновании возможности претендента в
поставках строительных материалов и конструкций можно представить
копии долгосрочных договоров с поставщиками. То же касается и
возможности обеспечения претендента строительными машинами и
механизмами.
7.8. Конкретный состав и содержание предложений зависит от
особенностей предмета торгов.
7.9. Прием предложений от претендентов заканчивается за 10 дней
до начала торга (для оглашения предложений претендентов). Предложения,
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Дата
поступления предложений определяется датой его регистрации
Организатором торга.
7.10. С разрешения Конкурсной комиссии несколько претендентов
могут представить совместные предложения. Сотрудничество претендентов
в этом случае регулируется договором о совместной деятельности в
рамках консорциума (без создания юридического лица).
7.11. Претендент, принимая в целом условия контракта,
содержащиеся в тендерной документации, вправе предлагать отдельные
изменения и выдвигать свои предложения относительно условий, не
сформулированных в проекте контракта.
7.12. Претендент имеет право отозвать свое предложение за 10 дней
до начала подрядного торга (без удержания задатка). В этом случае
претендент должен письменно уведомить Организатора торгов об отзыве
предложения. Отзыв предложения официально регистрируется Организатором
торгов. Если претендент отозвал свое предложение позже указанного
срока, то задаток ему не возвращается. Суммы этих задатков идут в
распоряжение Организатора торгов.
7.13. Предложения, представленные претендентами, хранятся вместе
с книгой регистрации в специальном сейфе под ответственность лица,
осуществляющего прием предложений.
8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГА.
8.1. Члены Конкурсной комиссии в определенный условиями торгов
день собираются на заседание. В установленный час конверты с
поступившими предложениями вскрываются и оглашаются в присутствии
претендента. Соблюдаются все необходимые формальности. Проверяется
наличие требуемых сведений и документов. По результатам работы этого
дня составляется соответствующий протокол, который подписывается всеми
присутствующими членами комиссии. Основными критериями, учитываемыми
комиссией при оценке предложений претендентов, как правило, являются:
- снижение цены заказа, ее составляющих относительно показателей,
установленных в конкурсной документации;
- величина понижающего коэффициента к ценам, действующим в
течении выполнения заказа;
- сокращение сроков выполнения заказа относительно установленных;
- более выгодные для инвестора условия и порядок платежей за
выполнение заказа;
- технические параметры, характеризующие энергосбережение,
экономное расходование материалов, организацию строительного
производства, чистоту и порядок на строительной площадке;
- отдельные экономические характеристики;
- показатели качества;
- безопасность производства работ;
- охрана окружающей среды;
- комплекс услуг, выполняемых при проектировании, строительстве,
эксплуатации объекта;
- условия финансирования и кредитования строительства;
- влияние на развитие прилегающей территории;
- технические и имущественные гарантии, а также другие критерии,
обеспечивающие, по мнению комиссии, сопоставимость оценок конкурсных
предложений претендентов.
8.2. Члены Конкурсной комиссии имеют право не только отклонять,
но и не рассматривать предложения претендента, если они представлены
не по форме и не в соответствии с условиями торгов и нормативными
документами.
8.3. Претендентами торгов могут предлагаться условия, отличные от
условий торга, если они являются более выгодными для города, что
должно подтверждаться соответствующими пояснениями и расчетами.
8.4. Предложения, представленные не по форме и не участвующие в
торгах, перечисляются отдельно в протоколе с указанием причин, по
которым они были отклонены.
8.5. Период оценки предложений определяется Конкурсной комиссией
и начинается с момента официального вскрытия конвертов с
предложениями. Период оценки предложений указывается в условиях
проведения торгов. Он не должен быть более 30 дней со дня вскрытия
конвертов.
8.6. Для оценки предложений Конкурсная комиссия может привлекать
экспертов, которые дают официальные заключения по поступившим
предложениям.
8.7. При наличии ошибок, выявленных при проверке тендерной
документации, комиссия может отклонить предложения целиком, либо
представить возможность внести поправки в документацию, либо
определить условие дальнейшего участия претендента в торгах, известив
его об этом. Комиссия вправе толковать самостоятельно неясные
формулировки участников.
8.8. В ходе оценки Конкурсная комиссия имеет право вызвать
претендента на заседание для пояснений, запрашивать у них
дополнительные сведения и подтверждения.
8.9. Наилучшим предложением торгов считается предложение, которое
наиболее полно удовлетворяет требованиям и условиям торга,
содержащимся в тендерной документации и других нормативных документах.
8.10. Члены Конкурсной комиссии и привлеченные специалисты несут
ответственность за разглашение конфиденциальной информации.
8.11. В результате оценки Конкурсная комиссия ранжирует
претендентов, чьи предложения соответствуют критериям, содержащимся в
тендерной документации и других нормативных документах и определяет
победителя торгов, предложения которого, по мнению Конкурсной
комиссии, являются наиболее выгодными для торгов.
8.12. Конкурсная комиссия не обязана мотивировать свой выбор
перед участниками торгов, чьи предложения были отклонены.
8.13. Конкурсная комиссия в срок не позднее 10-ти дней с даты
утверждения результатов торгов направляет уведомление в адрес
победителя торгов и других претендентов.
8.14. В случае, когда предложения нескольких претендентов
окажутся для Конкурсной комиссии привлекательными, она может
предложить этим претендентам создать консорциум (либо акционерное
общество) для совместного использования условий контракта. В этом
случае Организатор торгов подписывает контракт с консорциумом.
8.15. В случае отказа победителя торга от подписания контракта и
(или) годового договора в течении 30 дней с даты его объявления,
Конкурсная комиссия может назначить нового победителя и передать ему
право заключения контракта, либо назначить повторный торг на данный
объект.
8.16. Объявление победителя торга осуществляется путем
письменного информирования претендентов. Информация может быть
передана заказным письмом с уведомлением, факсом или телефонограммой.
Форма уведомления избирается Организатором торга.
8.17. Торги считаются завершенными после утверждения
Организатором торга протокола заседания Конкурсной комиссии о
результатах торга.
9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНПОДРЯДЧИКА.
9.1. Контракт между Генподрядчиком (Генпроектировщиком) -
победителем торга и Заказчиком-застройщиком заключается в течении
10-30 дней после объявления результатов торга (в течении 10 дней после
объявления результатов торга принимаются апелляции) и все конкретные
условия оговариваются непосредственно в нем.
9.2. Формы контракта и годового договора на выполнение функций
Генподрядчика рассматриваются индивидуально по каждому объекту.
9.3. Цена подряда, сроки строительства объекта и другие условия
контракта определяются в контракте по предложениям победителя торгов.
9.4. Объемы подрядных работ и необходимые финансовые средства
распределяются в контракте и годовых договорах по годам в соответствии
с календарным планом строительства и сроками ввода в действие
мощностей и объектов. В случаях уменьшения размера финансовых ресурсов
на очередной год или нарушения непрерывности финансирования, срок
строительства объекта уточняется сторонами. При этом
Заказчик-застройщик возмещает Генподрядчику убытки.
9.5. В случае задержки установленных контрактом сроков
перечисления аванса, оплаты выполненных работ и окончательных расчетов
Заказчик-застройщик возмещает подрядчику причиненные в результате
этого убытки, включая затраты по уплате процентной ставки за кредит.
9.6. В контракте могут предусматриваться в соответствии с Законом
PT " О поставках продукции и товаров для государственных нужд "
конкретные льготы, а также условия, направленные на стимулирование
своевременного и качественного выполнения работ.
9.7. Заказчик-застройщик несет ответственность за своевременную
передачу оборудования для монтажа, если это обязательство по контракту
возложено на него. Если в результате недопоставок оборудования
произведена остановка строительства более чем на месяц, срок окончания
строительства продлевается на период остановки производства работ.
Размер санкций за несвоевременную передачу оборудования для монтажа
устанавливается при заключении контракта.
9.8. При невыполнении своевременного ввода в действие
предприятий, зданий, сооружений, их очередей, пусковых комплексов, а
также отдельных объектов, финансирование и льготное государственное
кредитование их строительства приостанавливается Заказчиком-инвестором.
Решение о завершении строительства принимается в установленном порядке
по предложению Заказчика-застройщика, согласованному с
Заказчиком-инвестором. Споры о возмещении убытков рассматриваются
арбитражным или третейским судами.
Приложение 1
_________________________________________________________________
(наименование организации, являющейся Организатором торгов)
ПРИКАЗ ___________
г.Москва
"___"______19 г.
о проведении открытого (закрытого)подрядного торга по строительству
(реконструкции, капитальному ремонту, проектированию__________________
______________________________________________________________________
(название объекта)
В целях уменьшения стоимости и определении конкретных сроков
строительства при строительстве (реконструкции, капитальном
ремонте)______________________________________________________________
(указать название объекта торгов или другие цели торгов)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Председателю Конкурсной комиссии организовать подготовку и
проведение открытого (закрытого) подрядного торга с предварительной
квалификацией претендентов (при решении о предварительной
квалификации) по строительству (реконструкции, капитальному
ремонту,проектированию)_______________________________________________
(указывается полное наименование объекта в г.Москве)
по адресу:____________________________________________________________
( городской или строительный адрес по проектной документации)
в период с "___"______19 г. по "___"______19 г. (срок указывается не
менее 2-3 месяцев в зависимости от сложности объекта и объема
подготовки к его проведению).
2. Конкурсной комиссии приступить к подготовке проведения
подрядного торга с "___"______19 г. по адресу:________________________
______________________________________________________________________
(указывается место работы Конкурсной комиссии)
3. Организатору торга заключить договор с фирмой________________
Организатором-исполнителем торга.
4. Для получения подробной информации по организации подготовки и
проведения торга членам Конкурсной комиссии получить пояснения у
председателя Конкурсной комиссии. Связь с ним по
телефону:_____________________________________________________________
5. Секретариату о настоящем приказе в случаях необходимости (по
согласованию с председателем Конкурсной комиссии) сообщить
организациям по месту основной работы членов Конкурсной комиссии
сопроводительным письмом-просьбой о временном откомандировании их
______________________________________________________________________
(указывается Организатор торгов)
на срок до____________________________________________________________
(указывается срок задействования членов Конкурсной комиссии)
либо с предложением привлечения их на работу в Конкурсную комиссию на
условиях, согласованных между Организатором торгов с этими
организациями.
6. Приказ довести до сведения всех членов Конкурсной комиссии под
подпись.
______________________ _________ _________________________
(должность руководителя (подпись) (Ф.И.О. руководителя)
Организатора торгов)
Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в подрядном торге на право
строительства (проектирования) объекта
_______________________________________________________________
(наименование объекта,выставляемого на торг)
1. Изучив Инструкцию о порядке проведения подрядных торгов в ходе
реализации программ капитального строительства, осуществляемого за
счет средств из городских источников, а также данные информационного
сообщения об объекте, выставляемого на подрядный торг,
______________________________________________________________________
(наименование организации-участника)
в лице________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О.)
согласна участвовать в подрядном торге и, в случае признания нас
победителями, осуществлять функции Генподрядчика (Генпроектировщика)
по объекту торга.
2. В случае, если наши предложения будут приняты, мы берем на
себя обязательства подписать контракт и годовой договор на
строительство(проектирование) объекта торга в срок не позднее 30 дней
с момента положительного решения Конкурсной комиссии.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями
торга и нашего отказа от заключения контракта и/или годового договора
на строительство (проектирование) объекта торга (или неподписание
контракта и/или годового договора в течении 30 дней с момента
положительного решения Конкурсной комиссии) внесенный нами задаток нам
не возвращается.
4. До заключения контракта и годового договора на строительство
(проектирование) объекта торга настоящая заявка будет считаться
имеющей силу договора между нами.
5. Юридический и почтовый адреса и банковские реквизиты
претендента торгов:_______________________________________________.
Подпись
М.П.
Приложение 3
ФОРМА ПРИГЛАШЕНИЯ
претендента на участие в подрядном торге
_______________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. руководителя организации-участника торгов)
_______________________________________________________________
(наименование Заказчика-организатора торгов)
в лице________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
приглашает Вас принять участие в открытом подрядном торге по
строительству (реконструкции, капитальному
ремонту_______________________________________________________________
(наименование объекта)
расположенному:_______________________________________________________
Вы успешно прошли квалификационный отбор претендентов и можете
до: ____________________________________________________________19 г.
(срок подачи предложений и оплаты задатка)
представить свои предложения и оплатить задаток.
Статус участника Вы получите, если в назначенный выше срок
представите Ваши предложения по реализации контракта и оплатите
задаток.
Требования к разработки и оформлению предложений приведены в
Инструкции по проведению подрядных торгов, представленной в тендерной
документации.
Сумма задатка в размере_______________________________________
необходимо перечислить на р/счет______________________________________
В случае отклонения Ваших предложений, сумма задатка будет Вам
возвращена в течении 15 дней после объявления победителя торгов. При
объявлении Вас победителем торга, Вы обязаны в течении 30 дней
подписать контракт и годовой договор на строительство объекта торга.
Ваши предложения в одном экземпляре Вы должны прислать Организатору
торгов и зарегистрировать их по адресу:_______________________________
у_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя, регистрирующего предложения)
с__________час. до____________час.
Телефон для справок_____________________________________________
________________________ _________ ____________________
(должность руководителя (подпись) (Ф.И.О.руководителя)
Организатора торгов)
Дата
М.П.
Приложение 4
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
о проведении открытых подрядных торгов
г.Москва, РОССИЯ
1. Вид подряда:
_______________________________________________________________
(контракт на генподряд, прямой договор)
2. Предмет и Строительство (реконструкция,
объект торга капитальный ремонт, проектирование
или выполнение других работ и услуг в
строительстве, соответствующих
предмету подрядного торга)
_________________________________________
(его название и место строительства)
3. Основные характеристики объекта торгов:
______________________________________________________________________
(указать площадь, вид, объем работ и др.)
4. Критерии подведения Наименьшая продолжительность
итогов торга: строительства
наименьшая стоимость заказа и
др.
5. Заказчик-застройщик:
______________________________________________________________________
(название организации, адрес, телефон и др.)
6. Стоимость контракта:
______________________________________________________________________
(берется из сметы в рублях и валюте)
стоимость контракта может быть изменена по результатам подрядного
торга перед подписанием контракта.
7. Окончание работ: (указываются сроки начала работ и сдачи готового
объекта, либо другого вида деятельности)
8. Дата и место торгов:
________________________________________________________________
(точная дата, место и время проведения торгов)
9. Документы: Тендерная документация и документация для оформления
предложений находится в_______________________________
______________________________________________________________________
(указать название организации, адрес, банковские реквизиты,
телефон, связь с комиссией)
10. Условия участия
в подрядном торге: Репутация и профессиональный опыт
претендента торгов,
оплата гарантийного задатка,
документов и услуг
Конкурсной комиссии,
наличие лицензии у претендента на
вид деятельности определяемой
предметом конкурса.
11. Детали: Размер гарантийного задатка в рублях и
валюте, банковские реквизиты для оплаты,
стоимость тендерной документации.
12. Примечание: Объявление о подрядном торге должно быть опубликовано
за 1-2 месяца до срока предоставления предложений.
Приложение 5
ФОРМА АНКЕТЫ
участника подрядного торга
1. СВЕДЕНИЯ О ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖЕЛАЮЩЕЙ
УЧАСТВОВАТЬ В ТОРГАХ.
1.1. Наименование организации.
1.2. Юридические реквизиты организации ( адрес, телефон, факс, и
т.д.).
1.3. Банковские реквизиты организации ( N расчетного счета,
название банка, код банка, N МФО и другие.)
1.4. Тип организации ( акционерное общество, корпорация и пр.).
1.5. Дата, место и орган регистрации, создания организации.
1.6. Уставной капитал (при его наличии).
1.7. Сведения о руководителях ( Ф.И.О. основных руководителей и
руководителей подразделений ).
1.8. Краткая справка о деятельности организации.
1.9. Финансирующие банки.
1.10. Отзывы заказчиков на основные выполненные заказы.
1.11. Географическое и стоимостное распределение экспорта за
последние 3-5 лет.
1.12. Производственные и административные площади.
2. ОПИСАНИЕ ПОСТАВОК ИЛИ РАБОТ.
2.1. Данные по поставкам, длительности работы предприятия,
профессиональному опыту работников, производственной базе, продукции и
поставкам (в случае если предметом торга является поставка):
2.2. Производственная мощность:
- основные характеристики оборудования, его качество;
- длительность работы предприятия на установленном оборудовании;
- наличие профессионального долголетнего опыта работы у
работников предприятия;
- репутация поставщика, отзывы о его продукции и надежности
поставок;
- наличие ( отсутствие ) рекламаций на продукцию;
- относительно умеренная цена продукции ( строительных
конструкций, изделий, материалов, деталей, оборудования );
- возможность поставок в необходимые сроки ( графики выпуска
продукции и поставок на объект );
- соответствие качества продукции стандартам, техническим
условиям, другим нормативным документам и требованиям проектной
документации;
- наличие сертификатов качества на продукцию;
- возможность обеспечения сохранности продукции к месту доставки
при транспортировке поставщиком.
2.3. Данные по работам и технические данные:
- возможность привлечения для работ субподрядных организаций;
- наличие солидных отзывов по выполненным, аналогичных предмету
торга, работам и их качеству;
- наличие большого производственного опыта участника торга;
- наличие значительной производственной базы;
- наличие и возможность задействования необходимых сил и средств
на объекте подрядного торга;
- наличие строительной техники и средств малой механизации.
3. УСТАВ, ЛИЦЕНЗИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.
3.1. Заверенные копии документов, относящихся к уставу и правилам
внутренней субординации и организации.
3.2. Заверенные руководителем копии лицензий на виды работ (
поставок, услуг ), предусмотренные предметом подрядного торга.
3.3. Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации
и обладающих правом подписи юридических документов.
4. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1. Общие и заемные средства.
4.2. Финансовое состояние на момент заполнения.
4.3. Заверенная копия балансового отчета организации за истекший
финансовый год.
4.4. Характер и объем страхования деятельности организации.
Приложение 6
Дифференцированная таблица
определения стоимости тендерной документации
и задатков претендентов
________________________________________________________________
Стартовая стоимость Стоимость Размер
контракта документации задатка
_______________________________________________________________
до 10 млн. руб. 6 млн. руб. 700 млн. руб.
10 - 30 млн. руб. 8 млн. руб. 900 млн. руб.
30 - 60 млрд. руб. 12 млн. руб. 1200 млн. руб.
60 - 100 млрд. руб. 14 млн. руб. 1500 млн. руб.
более 100 млн. руб. 20 млн. руб. 2000 млн. руб.
_______________________________________________________________
Приложение 7
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
претендента подрядного торга на строительство
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1. Изучив проектно-сметную документацию на строительство_________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
условия и порядок проведения подрядного торга, контракт и годовой
договор на строительство вышеуказанного объекта, мы,
нижеподписавшиеся, уполномоченные в случае победы на торгах на
подписание контракта и годового договора, согласны выполнить функции
Генподрядчика по строительству данного объекта, на условиях
представленных проектов контракта и годового договора.
2. Цена подряда, установленная нами составляет__________________
______________________________________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
Обоснование данной цены см. п. 5 настоящих предложений.
3. Срок выполнения работ_______________________________месяцев
Время начала работ_____________________________________199 г.
Время окончания работ_________________________________199 г. в
том числе подземная часть, надземная часть, монтаж оборудования,
отделочные работы. Обоснование сроков выполнения работ представлено в
приложении___________________к данным предложениям ( если срок
строительства, предлагаемый участником торгов отличен от сроков
строительства,указанных в проекте организации строительства или в
проекте производства работ.)
4. Техническая часть.
В технической части обосновываются технические и организационные
возможности участника торгов по строительству объекта торгов.
5. Экономическая часть.
В экономической части участник торгов обосновывает предлагаемую
цену подряда, в случае если она ниже стартовой цены. В этой же части
участник может сформулировать предложения по прогнозированию цен и
соответствующей корректировки предлагаемой цены подряда в ходе
строительства объекта.
6. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя
обязательство приступить к работам в течении____________________дней
со дня получения распоряжения заказчика-застройщика (или его
представителя) о начале работ и сделать все работы в сроки,
предусмотренные контрактом и годовым договором.
7. До тех пор, пока не будет подписан контракт и годовой договор
на строительство объекта торгов, настоящее предложение и Ваше
уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора
между ними.
8. Согласны с условием, что в случае нашей победы на торгах и
неподписанием контракта или годового договора, мы лишаемся задатка,
посланного нами Вам.
9. Согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с
самой низкой стоимостью работ и самыми малыми сроками строительства
объекта торга.
______________ ____________ ______________
(должность рук.) (подпись) (фамилия,и.о.)
М.П. дата
Приложение 8
НОМЕНКЛАТУРА
продукции, для применения которой в строительстве при
отсутствии в нормальных документах подтверждения ее
пригодности, необходимо наличие Технического свидетельства.
1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.
1.1. Конструкции, узлы и детали сооружений (по новым техническим
решениям или новым строительным технологиям), не имеющие опыта
применения и надежность которых не может быть подтверждена
общепринятыми методами расчета и проектирования.
1.2. Здания и сооружения комплектной поставки, контейнерного
типа, сборно-разборные и цельноперевозимые.
2. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ, ВНЕШНИЕ СЕТИ.
2.1. Трубопроводы для водо-, газо-, теплоснабжения и канализации.
2.2. Трубопроводы наружных тепловых сетей.
2.3. Запорно-регулирующая арматура, фасонные части и приборы для
систем водо-, газо-, теплоснабжения и канализации.
2.4. Оборудование, арматура и воздуховоды для систем вентиляции и
кондиционирования воздуха.
3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
3.1. Конструкции из бетона, железобетона и других аналогичных
материалов.
3.1.1. Детали каркаса зданий и сооружений (колонны, балки, фермы,
плиты, ограждающие конструкции, лестницы, перемычки, блоки шахт лифтов
и вентиляционные, санитарно-технические кабины, перегородки и др.).
3.1.2. Конструкции пролетных и опорных строений мостов и
путепроводов, конструкции тоннелей, подземных переходов под дорогами,
подпорные стены.
3.1.3. Дорожные конструкции и элементы благоустройства (дорожные
и аэродромные плиты, бордюры, брусчатка и др.).
3.1.4. Трубы напорные и безнапорные.
3.1.5. Сталь арматурная.
3.1.6. Специальные виды конструкций (сталежелезобетонные,
конструкции из самонапрягающегося бетона и др.).
3.1.7. Декоративные архитектурные детали.
3.2. Металлические конструкции.
3.2.1. Конструкции каркасов зданий (опоры, стойки, колонны,
балки, фермы, связи и др.).
3.2.2. Ограждающие конструкции (панели стеновые и покрытий).
3.2.3. Пространственные конструкции.
3.2.4. Вспомогательные конструкции (мачты, лестницы, площадки,
ограждения, фонари светоаэрационные и зенитные и др.).
3.2.5. Резервуары и емкости.
3.2.6. Конструкции и детали пролетных строений мостов и
путепроводов.
3.2.7. Трубы строительного назначения, в том числе с тепловой
изоляцией.
3.2.8. Конструкции малых форм (павильоны, парковые постройки,
витрины и витражи и др.).
3.2.9. Профили стальные и алюминиевые.
3.2.10. Крепежные изделия, фурнитура (замки, защелки, завертки,
шарниры и др.).
3.3. Деревянные, металлодеревянные, деревоалюминиевые и другие
аналогичные детали и изделия.
3.3.1. Несущие деревянные конструкции из клееной и плитной
древесины и их узловые соединения.
3.3.2. Ограждающие конструкции из древесины и древесных
материалов.
3.3.3. Столярно-строительные и погонажные изделия, конструктивные
элементы.
3.3.4. Древесные плитные материалы.
3.4. Окна, двери (в том числе противопожарные), ворота из любых
материалов, витрины и профили для них.
4. МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.
4.1. Стеновые кладочные материалы.
4.2. Минеральные вяжущие вещества.
4.3. Бетоны, растворы, заполнители, наполнители, декоративные
составы, добавки для их приготовления.
4.4. Заполнители, материалы и изделия из отходов промышленности и
теплоэнергетики.
4.5. Дорожные материалы, смеси битумные и изделия из них.
4.6. Материалы из природного камня.
4.7. Асбоцементные и керамические материалы и изделия (блоки,
плитки, черепица, трубы, водоотводы, фитинги, материалы для мощения,
изразцы).
4.8. Арболит и изделия из него, а также другие аналогичные
материалы.
4.9. Изделия из материалов и резиновые.
4.10. Детали и строительные изделия из пластмасс, полимерных
материалов, тканепленочные материалы и конструкционные элементы.
4.11. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы и
изделия.
4.12. Теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы и изделия.
4.13. Стекло и изделия на его основе строительного назначения,
стеклоткань и стекловата (стеклотекстолит и др.).
4.14. Окрасочные материалы, штукатурные и другие составы (в том
числе лаки, краски, мастики, клеи, пигменты, сиккативы, растворители,
грунтовки, шпатлевки, замазки, смолы и др.).
4.15. Огнебиозащитные отделочные составы для древесины и других
материалов.
4.16. Изделия из бумаги и картона, обои, линолеумы.Страницы: 1 2 |