О ПРИМЕНЕНИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ПОДРЯДНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СРОКОВ ПЕРЕДАЧИ ПОД ЗАСЕЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
СТРОЯЩИХСЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
МЭР МОСКВЫ
4 сентября 1996 г.
N 255/1-РМ
(ВММ 96-21)
В связи с принятой Правительством Москвы политикой жесткой
финансовой стабилизации, а также в целях повышения экономической
эффективности средств, направляемых из городских источников
финансирования на строительство жилых домов по муниципальному заказу:
1. АО "Москапстрой":
1.1. Усилить контроль за исполнением договоров подряда и
установленных графиками сроков передачи жилых домов под заселение
между АО "Москапстрой" и генеральными подрядными организациями, в
случае неисполнения условий договоров и после предупреждения о
привлечении к арбитражному разбирательству удерживать с генеральных
подрядных организаций 10%, а за каждый последующий день просрочки по
1% от сметной стоимости строительства объекта начиная с IV квартала
1996 г.
1.2. Внести в одностороннем порядке изменения в контрактные
договоры с подрядными организациями в части применения штрафных
санкций за несвоевременную передачу под заселение жилых домов согласно
п.1.1.
1.3. Оплату контрактных услуг заказчику, подрядной организации и
префектуре за координацию деятельности по строительству объектов в
микрорайонах массовых застроек производить только после сдачи объектов
под заселение в установленные сроки.
2. П.3.2. абз.2 и п.3.4. распоряжения от 13 сентября 1995 г. N
849-РЗП "Об ускорении сроков передачи сдаваемых жилых домов под
заселение" отменить.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Премьера Правительства Москвы Ресина В.И.
Мэр Москвы Ю.М. Лужков |