ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ КОНТРАКТОВ,
ТИПОВЫХ ФОРМ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ И ТРЕБОВАНИЯ
ОБ УПЛАТЕ ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТ Г. МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
3 февраля 2011 г.
N 70-01-14/11
(Д)
В связи с вступлением в силу с 1 января 2011 г. новой редакции
Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Примерную форму контракта на поставку товаров для нужд
заказчиков города Москвы (приложение 1).
1.2. Примерную форму контракта на выполнение работ (оказание
услуг) для нужд заказчиков города Москвы (приложение 2).
1.3. Примерную форму контракта на выполнение строительных работ
для нужд заказчиков города Москвы (приложение 3).
1.4. Типовую форму Банковской гарантии исполнения обязательств
поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту (форма БГ-1)
(приложение 4).
1.5. Типовую форму Банковской гарантии исполнения контракта на
период действия гарантийных обязательств (форма БГ-2) (приложение 5).
1.6. Типовую форму Банковской гарантии исполнения условий
контракта по критерию "объем предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг" или "срок предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг" (форма БГ-3) (приложение 6).
1.7. Типовую форму Требования об уплате по Банковской гарантии
(форма ТБГ) (приложение 7).
2. Заказчикам с момента выхода настоящего приказа при составлении
проектов контрактов на поставку товаров, выполнение работ (оказание
услуг), а также на выполнение строительных работ для нужд заказчиков
города Москвы руководствоваться примерными формами контрактов,
утвержденными настоящим приказом (пункты 1.1, 1.2, 1.3).
3. Начальнику отдела пресс-службы и коммуникационной стратегии
Департамента города Москвы по конкурентной политике Поповой Е.В. в
трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить его
на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике (адрес в
сети Интернет: www.tender.mos.ru) и в справочных правовых системах.
4. Заместителю руководителя Департамента города Москвы по
конкурентной политике Данилову А.Л. в двухнедельный срок со дня
подписания настоящего приказа разместить шаблоны примерных форм
контрактов в "Библиотеке контрактов" системы ЕАИСТ.
5. Признать утратившими силу:
5.1. Приказ Департамента города Москвы по конкурентной политике
от 9 июля 2009 г. N 70-01-92/9 "Об утверждении примерных форм
государственных контрактов, типовых форм банковских гарантий и
требования об уплате по банковской гарантии".
5.2. Приказ Департамента города Москвы по конкурентной политике
от 30 ноября 2009 г. N 70-01-171/9 "О внесении изменений в приказ
Департамента города Москвы по конкурентной политике от 9 июля 2009 г.
N 70-01-92/9".
5.3. Приказ Департамента города Москвы по конкурентной политике
от 1 марта 2010 г. N 70-01-18/10 "О внесении изменений в приказ
Департамента города Москвы по конкурентной политике от 9 июля 2009 г.
N 70-01-92/9".
5.4. Приказ Департамента города Москвы по конкурентной политике
от 25 марта 2010 г. N 70-01-26/10 "О внесении изменений в приказ
Департамента города Москвы по конкурентной политике от 9 июля 2009 г.
N 70-01-92/9".
5.5. Приказ Департамента города Москвы по конкурентной политике
от 26 июля 2010 г. N 70-01-84/10 "О внесении изменений и признании
утратившими силу отдельных пунктов приказа Департамента города Москвы
по конкурентной политике от 9 июля 2009 г. N 70-01-92/9".
5.6. Приказ Департамента города Москвы по конкурентной политике
от 2 ноября 2010 г. N 70-01-131/10 "О внесении изменений в приказ
Департамента города Москвы по конкурентной политике от 9 июля 2009 г.
N 70-01-92/9".
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Департамента города Москвы по конкурентной
политике Романову О.Н. и заместителя руководителя Департамента города
Москвы по конкурентной политике - начальника Правового управления
Бурцева О.Н.
Руководитель Департамента
Г.В. Дегтев
3 февраля 2011 г.
N 70-01-14/11
Приложение 1
к приказу
Департамента города Москвы
по конкурентной политике
от 3 февраля 2011 года
N 70-01-14/11
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ ГОРОДА МОСКВЫ
КОНТРАКТ N ----
НА -------------------------------------
г. Москва "--" --------- 20--- г.
--------------, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в
интересах города Москвы в соответствии с Положением о ------
(уставом), утвержденным --------------, в лице ----------------,
действующего на основании --------------------, с одной стороны, и
------------------- (для юридических лиц указываются полное
наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в
дальнейшем "Поставщик", в лице -------------------, действующего на
основании -------------, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны"
и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21
июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы,
на основании результатов размещения заказа города Москвы ---------
(ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАПРОСА КОТИРОВОК, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА), протокол N ------- от ----- г., заключили
настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику (ВАРИАНТ:
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ----- СОГЛАСНО РАЗНАРЯДКЕ
КОНТРАКТА, ВЫДАВАЕМОЙ ЗАКАЗЧИКОМ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА) ----- товары в количестве и ассортименте,
указанных в Спецификации поставляемых товаров (приложение 1 к
настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Контракта (далее - Спецификация поставляемых товаров) (далее - товар,
товары), в сроки, установленные в Графике поставки (приложение 2 к
настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего
Контракта (далее - График поставки).
1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Моментом поставки силами и за счет Поставщика является доставка товара
Заказчику (ВАРИАНТ: ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ
------- СОГЛАСНО РАЗНАРЯДКЕ КОНТРАКТА) (ВАРИАНТ: ПОСТАВКА ТОВАРА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ПЕРЕВОЗЧИКОМ, ВЫБРАННОЙ
В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ N 94-ФЗ. МОМЕНТОМ
ПОСТАВКИ ТОВАРА ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКОМ
(ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ПЕРЕВОЗЧИКОМ) НА СКЛАДЕ ПОСТАВЩИКА).
1.3. Страной происхождения поставляемого товара является --------
Документы, подтверждающие страну происхождения:
- --------------------------------------------;
- --------------------------------------------;
- --------------------------------------------
1.4. ПОСТАВЩИК ТАКЖЕ ОБЯЗУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ,
СВЯЗАННЫЕ С ПОСТАВКОЙ ТОВАРОВ (ДАЛЕЕ - СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ):
1.4.1. ----------------------------------------
В СРОК: ---------------------------------------
1.4.2. ----------------------------------------
В СРОК: ---------------------------------------
1.5. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных
Контрактом порядке, форме и размере.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ------- (-----) рублей -- (---)
копеек, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС - -----%, ------- (------) РУБЛЕЙ -- (---)
КОПЕЕК (далее - Цена Контракта) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКРЫТОМ АУКЦИОНЕ, ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
КОНТРАКТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ЦЕНА КОНТРАКТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской
Федерации ПО КУРСУ ------------ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УСТАНОВЛЕННОМУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ПЛАТЕЖА, НО НЕ ВЫШЕ,
ЧЕМ КУРС ------------ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА.
2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров (И
СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ), уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное
выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров (И
ОКАЗАНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) по Контракту.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий
исполнения Контракта.
2.5. В случае изменения в соответствии с законодательством
Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары
субъектов естественных монополий, тарифов на товары организаций
коммунального комплекса Заказчик при исполнении Контракта обязан
изменить Цену Контракта соответственно размеру изменения цен (тарифов)
на товары субъектов естественных монополий, тарифов на соответствующие
товары организаций коммунального комплекса (ДАННЫЙ ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ
ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВКА ТОВАРОВ,
УКАЗАННЫХ В П. 1 Ч. 2 СТ. 55 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21 ИЮЛЯ 2005 г. N
94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД").
2.6. СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ, СБОРОЧНЫХ (ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТАЦИЮ
ФУРНИТУРОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ), УСТАНОВОЧНЫХ (НАВЕСНЫХ) С ВЫРАВНИВАНИЕМ
ТОВАРА НА МЕСТЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ,
ШЕФМОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, РАСХОДЫ ПО
УБОРКЕ И ВЫВОЗУ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА, ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ И
СТРАХОВАНИЮ включены в Цену Контракта.
2.7. ЗАКАЗЧИК ПРОИЗВОДИТ ВЫПЛАТУ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПОСТАВЩИКУ НА
БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, УКАЗАННЫЙ В СТ. 14 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В РАЗМЕРЕ
-------- ОТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, УКАЗАННОЙ В П. 2.1 КОНТРАКТА В СУММЕ
-----, В ТЕЧЕНИЕ -- (--) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ
ПОСТАВЩИКОМ СЧЕТА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, НО НЕ РАНЕЕ
ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАСТОЯЩЕМ КОНТРАКТЕ В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ И
ДОВЕДЕНИЯ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ЗАКАЗЧИКА.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗАКАЗЧИКА ПО ВНЕСЕНИЮ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА,
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАСТОЯЩИМ ПУНКТОМ КОНТРАКТА, СЧИТАЕТСЯ ИСПОЛНЕННЫМ С
МОМЕНТА СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ, УКАЗАННОМ В НАСТОЯЩЕМ
ПУНКТЕ, С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЗАКАЗЧИКА, УКАЗАННОГО В СТАТЬЕ 14
НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА.
2.8. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного
расчета за счет средств бюджета города Москвы. В случае изменения
своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего
дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем
Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются
исполненными с момента списания денежных средств в размере,
составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного
в ст. 14 настоящего Контракта.
2.9. Оплата Цены Контракта (ЕСЛИ В ПУНКТЕ 2.7 КОНТРАКТА
ПРЕДУСМОТРЕН АВАНС - ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА) производится
Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими
Сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с п. 4.13
настоящего Контракта и товарно-транспортных накладных (п. 4.10
настоящего Контракта) в течение --- (---) банковских дней с даты
выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.
2.10. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в
комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки
последней части, входящей в комплект.
2.11. В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя
по настоящему Контракту обязательств по поставке товара (И ОКАЗАНИЮ
СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) аванс возвращается в течение 5 (пяти) банковских
дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о
возврате аванса Поставщику.
Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только
в связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком.
Статья 3. Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара
Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки
(приложение 2 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
3.2. Одновременно с подписанием настоящего Контракта Стороны
обязаны подписать График поставки.
3.3. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему
Контракту в полном объеме "--" -------- 20--- г.
Статья 4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в
порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете
Министров СССР в инструкциях:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25
апреля 1966 г.;
- "О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15
июня 1965 г.
4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и
дату поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки
(приложение 2 к настоящему Контракту).
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным
транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением
грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными
техническими средствами или за свой счет.
4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны
соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении 3
к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать
требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара -
международным стандартам упаковки.
4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия,
наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату
выпуска и гарантийный срок службы.
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке
товара.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при
транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту
эксплуатации.
4.9. УБОРКА И ВЫВОЗ УПАКОВКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ СИЛАМИ ПОСТАВЩИКА В
ТЕЧЕНИЕ 1 (ОДНОГО) ДНЯ ПОСЛЕ ДНЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ИЛИ ЗА ЕГО СЧЕТ.
4.10. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику
оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, Акт
приемки-передачи товара, составленный по форме приложения 4 к
настоящему Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах,
сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы,
подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.11. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан
безвозмездно устранить недостатки товара в течение --- (---) дней с
момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика
на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара
Поставщик обязан в течение --- (---) дней заменить некачественный
товар товаром, соответствующим условиям Контракта.
4.12. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан
доукомплектовать товар в течение --- (---) дней с момента заявления
Заказчиком такого требования.
4.13. По итогам приемки товара (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) при
наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Контракта, и при
отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента,
комплектности и других характеристик товара (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ)
Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух)
экземплярах и передает один экземпляр Поставщику. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ
ПОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В АДРЕС ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОГЛАСНО
РАЗНАРЯДКЕ КОНТРАКТА, ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ЭТИ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения
обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом
оформленных документов, указанных в ст. 4 Контракта, подтверждающих
исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии
исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки
товаров.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров
привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в
порядке, предусмотренном федеральным законом.
5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе
в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих
товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными
органами проверок использования средств бюджета города Москвы.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в
соответствии с условиями Контракта.
5.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине
Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не
позднее 30 дней с момента возникновения соответствующего права
требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем
направления Поставщику уведомления об уплате сумм неустойки (пеней,
штрафов) в добровольном порядке.
5.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке
предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов)
взыскивать их в судебном порядке.
5.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами
несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости
поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных
представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении
поставленных товаров.
5.2.5. В случае если Поставщиком к исполнению обязательств по
настоящему Контракту привлекаются другие лица - субпоставщики,
обеспечить внесение в ЕАИСТ сведений об их организационно-правовой
форме, наименовании организации, ИНН, юридическом адресе, данных об
органе, действующем от имени организации, сумме договора (ПУНКТ
ВКЛЮЧАЕТСЯ В КОНТРАКТЫ С НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНОЙ СВЫШЕ 50
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ).
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего
Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему
Контракту.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в
соответствии со ст. 2 Контракта.
5.3.3. (ВАРИАНТ I) С письменного согласия Заказчика привлечь к
исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц -
субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед
Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой
изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.
(ВАРИАНТ II) Привлечение Поставщиком других лиц - субпоставщиков
к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту не
допускается.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и
уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в
соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения
товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на
территории Российской Федерации, если наличие такого документа
предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы
в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются
вместе с товаром.
5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в
таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему
Контракту.
5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего
фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный
срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением
Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.5. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ТОВАРЫ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ
УСТАНОВЛЕННЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ЭТИ ТОВАРЫ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ТОЙ
ЖЕ ФОРМЕ, ЧТО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (СТ. 9 КОНТРАКТА).
5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Контрактом.
5.4.7. ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ТОВАРА НА СУММУ ---- С -----
(УКАЗЫВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАХОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ). ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ТОВАРА ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ----).
5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего
Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации,
отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об
открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера,
способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и
не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным
контрактам.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого
товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в
отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных
для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим
российским законодательством.
В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим
поставки товаров, являющихся предметом контракта, установлено
требование об их обязательном членстве в саморегулируемых
организациях, поставщик обязан обеспечить наличие документов,
подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего
срока исполнения Контракта.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту,
должно соответствовать установленным в Российской Федерации
государственным стандартам, техническим регламентам или техническим
условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего
Контракта, изложенным в показателях качества Технической
характеристики (Технического задания), определенной при размещении
заказа города Москвы на поставку ---- в 20-- году, и закрепленным в
приложении 3 к настоящему Контракту.
6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию
качества в соответствии с нормативными документами на данный вид
товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технической
характеристике (приложение 3 к настоящему Контракту).
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком
гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей
записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет
производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с
выездом на место установки оборудования в пределах города Москвы в
течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности
произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется
функционально аналогичное оборудование на время ремонта.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по
оплате Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего за
днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения
обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от Цены Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке
товаров в том или ином периоде поставки, установленном в Графике
поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), Поставщик обязан в
течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика
соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере
0,3 (три десятых) процента, но не более 30 (тридцати) процентов, от
стоимости товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде, за
каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров в
соответствующем периоде поставки, начиная со дня, следующего за днем
истечения такого периода, установленного Графиком поставки.
7.4. В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в
течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика
соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере
0,3 (три десятых) процента, но не более 30 (тридцати) процентов, от
стоимости поставленных некачественных товаров, определенной в
соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (приложение 1 к
настоящему Контракту), за каждый день с момента направления Поставщику
такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении
недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение
недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром
надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком
соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров
ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы
его расходов на устранение недостатков товара/приемки Заказчиком
качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего
качества).
7.5. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан в
течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика
соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере
0,3 (три десятых) процента, но не более 30 (тридцати) процентов, от
стоимости таких товаров за каждый день с момента направления
Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента
надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства
(доукомплектования товара/приемки Заказчиком товара, поставленного
взамен некомплектного товара).
7.6. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи
с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств последний в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о
расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 30
(тридцати) процентов от суммы непоставленных товаров, предусмотренных
Контрактом.
7.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты
неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения
соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
7.8. Ответственность за достоверность и соответствие
законодательству Российской Федерации сведений, указанных в
представленных документах, несет Поставщик.
7.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами
фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик
осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с
требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на ------
8.2.3. В случае установления недостоверности сведений,
содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе
размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
8.2.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика -
юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании
Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.2.5. В случае установления факта приостановления деятельности
Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
8.2.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой
стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.2.7. ---------------------------------
8.2.8. ---------------------------------
8.3. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН ВОЗВРАТИТЬ ЗАКАЗЧИКУ НА УКАЗАННЫЙ ИМ
БАНКОВСКИЙ СЧЕТ АВАНС, ВЫДАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ КОНТРАКТОМ,
В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
КОНТРАКТА. МОМЕНТ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В
ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении
контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по
существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его
получения.
8.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе
любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой
подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.
Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение
исполнения Контракта на сумму ---- рублей, что составляет ---% от
начальной максимальной цены Контракта, в форме ---- (УКАЗЫВАЕТСЯ
ФОРМА, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРАКТОМ) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П. 2.1 КОНТРАКТА ЦЕНА
КОНТРАКТА УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТА ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).
9.2. Принять к сведению, что по критерию (ВАРИАНТ I) "ОБЪЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ" (ВАРИАНТ II) "СРОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ" Поставщик внес обеспечение
на сумму ---- рублей в форме ---- (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П. 2.1 КОНТРАКТА
ЦЕНА КОНТРАКТА УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАКЖЕ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).
(ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК В КОТОРОМ
ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЯ "ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ" ИЛИ "СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
ТОВАРОВ". РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ КРИТЕРИЮ СОСТАВЛЯЕТ
СУММУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО В
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.)
9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик
обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда
соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало
действовать, предоставить заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же
размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в
случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных
действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также
других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном
законодательством порядке, которые возникли после заключения
настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения
обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени
действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности
действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего
Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты
соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в
связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и
разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего
Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных
печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города
Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу
в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее
получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок
означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый
адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей
претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации
(учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в
претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный
расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны
быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые
документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и
недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту
разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до "---" ---------- 20--- г.
12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения
срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта,
подлежат исполнению в полном объеме.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре
контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания
обеими Сторонами.
12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по
соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном
виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.
Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью
и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные
соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов в
порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего
Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом
по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего
Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты
с последующим предоставлением оригинала. В случае направления
уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными
Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой
почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи
и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день
их отправки.
13.2. (ВАРИАНТ I - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА, ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА, ЗАПРОСА КОТИРОВОК, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА) Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах,
по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
(ВАРИАНТ II - ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) Контракт заключен в электронной форме в
порядке, предусмотренном ст. 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005
г. N 94-ФЗ. ДОПОЛНИТЕЛЬНО СТОРОНЫ ВПРАВЕ ОФОРМИТЬ КОНТРАКТ В 2 (ДВУХ)
ЭКЗЕМПЛЯРАХ, ПО ОДНОМУ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН, ИМЕЮЩИХ ТАКУЮ ЖЕ
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, КАК И КОНТРАКТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1
"Спецификация поставляемых товаров", приложение 2 "График поставки",
приложение 3 "Техническая характеристика поставляемого товара
(Техническое задание)", приложение 4 "Форма Акта приемки-передачи
товара".
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, Заказчиком и Поставщиком является основанием для
регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в
порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами
города Москвы.
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Государственный заказчик: Поставщик:
Адреса: Адреса:
- юридический: - юридический:
- фактический: - фактический:
Телефон --------, факс ------ Телефон --------, факс ------
Электронный адрес: Электронный адрес:
Получатель: л/с -------------- Получатель: л/с -------------
ОГРН ------------------- ОГРН -------------------
ИНН ------------------ ИНН ------------------
КПП ---------------- КПП ----------------
БИК ---------------- БИК ----------------
р/с --------------------- р/с ---------------------
М.П. М.П.
К Контракту N -- от "--" ----- 20--- г.
ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1. Номер Контракта: -----, дата заключения: "--" ----- ---- г.
2. Срок действия: с "--" ------- --- г. по "--" ---------- --- г.
3. Государственный заказчик -------------------------------------
ИНН ------------------, КПП ------------------, ОГРН ------------
Руководитель: должность ----------------, Ф.И.О. ----------------
Банк ----------------, город ----------------, БИК --------------
Корр. счет ----------------------, расч. счет -------------------
Лиц. счета ------------------------------, ----------------------
4. Поставщик: ---------------------------------------------------
ИНН -------------, КПП ----------, ОГРН (ОГРНИП) ----------------
Руководитель: должность ----------, Ф.И.О. ----------------------
Банк ------------------, город ----------, БИК ------------------
Корр. счет -----------------------, расч. счет ------------------
5. Способ размещения заказа:
------
| | Открытый конкурс:
------
Протокол N ----------- от -----------
------
| | Закрытый конкурс:
------
Протокол N ----------- от -----------
Решение о проведении закрытого конкурса с обоснованием N --- от
-------
Основание проведения закрытого конкурса -------------------------
Согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N --------------- от --------------
------
| | Открытый конкурс:
------
Протокол N ----------- от -----------
------
| | Аукцион в электронной форме:
------
------
| | Закрытый аукцион:
------
Протокол N ----------- от -----------
Решение о проведении закрытого аукциона с обоснованием N --- от
-------
Основание проведения закрытого аукциона ----------------------
Согласование с уполномоченным на осуществление контроля
федеральным органом N --------------- от --------------
------
| | Размещение заказа без проведения торгов:
------
------
| | Запрос котировок:
------
------
| | У единственного поставщика:
------
Решение Государственного заказчика N ---------- от -----------
Иной документ: -----------------------------------------------
6. Предмет Контракта: ----------------------------------------
7. Сумма: -------------- рублей.
8. Сведения о КБК:
---------------------------------------------------------------------------
|Раздел, |Целевая статья |Вид расходов |Экономическая |Сумма, руб. |
|подраздел | | |классификация | |
|-----------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | | | |
|-----------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | | | |
|-----------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
9. Сведения об оплате:
Форма расчетов: -------------------------------------------
Авансовый платеж: --% ------ в течение ------ дней --------
Доп. платеж: ---% ---------- в течение ------ дней --------
Срок окончательной оплаты: в течение -------- дней --------
10. Прочие условия ----------------------------------------
Государственный заказчик:
-----------------
"---" -------- 20-- г.
М.П.
Приложение 1
к Контракту
N --- от "--" ------ 20-- г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование|Страна |Ед. изм.|Цена за|НДС |Количество|Сумма в|Сумма|
|товара |происхождения| |ед. в |в | |руб. (с|НДС в|
| | | |руб. (с|руб.| |учетом |руб. |
| | | |учетом | | |НДС) | |
| | | |НДС) | | | | |
|------------|-------------|--------|-------|----|----------|-------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------------|--------|-------|----|----------|-------|-----|
| | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|-------|----|----------|-------|-----|
| | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|-------|----|----------|-------|-----|
| | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|-------|----|----------|-------|-----|
| | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|-------|----|----------|-------|-----|
|Итого | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Ед. |Цена за ед. |НДС в|Количество|Сумма в руб.|Сумма НДС|
|сопутствующей |изм. |в руб. (с |руб. | |(с учетом |в руб. |
|услуги | |учетом НДС) | | |НДС) | |
|--------------|-----|------------|-----|----------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|-----|------------|-----|----------|------------|---------|
| | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Государственный заказчик: Поставщик:
-------------------- --------------------
"---" ------ 20-- г. "----" ------ 20-- г.
М.П. М.П.
Приложение 2
к Контракту
N --- от "--" ------ 20-- г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
---------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование товара|Ед. изм. |Кол-во |Срок исполнения |Примечание|
|п/п | | | |поставки | |
|----|-------------------|----------|---------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-------------------|----------|---------|----------------|----------|
| | | | | | |
|----|-------------------|----------|---------|----------------|----------|
| | | | | | |
|----|-------------------|----------|---------|----------------|----------|
| | | | | | |
|----|-------------------|----------|---------|----------------|----------|
| | | | | | |
|----|-------------------|----------|---------|----------------|----------|
| | | | | | |
|----|-------------------|----------|---------|----------------|----------|
| | | | | | |
|----|-------------------|----------|---------|----------------|----------|
| | | | | | |
|----|-------------------|----------|---------|----------------|----------|
| | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Государственный заказчик: Поставщик:
-------------------- --------------------
"---" ------ 20-- г. "----" ------ 20-- г.
М.П. М.П.
Приложение 3
к Контракту
N --- от "--" ------ 20-- г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
---------------------------------------------------------------------------
|п/п|Наименование|Соответствие|Гарантийный|Срок |Срок |Остаточный |
| |товара |действующим |срок |службы |годности|срок годности|
| | |стандартам и| |товара | |на момент |
| | |нормативно- | | | |поставки |
| | |технической | | | | |
| | |документации| | | | |
|---|------------|------------|-----------|--------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------|------------|-----------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Государственный заказчик: Поставщик:
-------------------- --------------------
"---" ------ 20-- г. "----" ------ 20-- г.
М.П. М.П.
Приложение 4
к Контракту
N --- от "--" ------ 20-- г.
ФОРМА
АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Москва "---" --------- 20--- г.
---------------------------------------------------------------------,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице -----------
---------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании --------------------------------------------,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и ---------------------------------------------------,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ---------------------------,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании --------------------------------------------,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт
о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом N -- от "--" ---
20-- г. (далее - Государственный контракт) Поставщик выполнил
обязательства по поставке товаров (И ОКАЗАНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ), а
именно: --------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
2. Фактическое качество товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ)
соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
3. Вышеуказанные поставки согласно Государственному контракту
должны быть выполнены "--" ----- 20-- г., фактически выполнены "--"
------ 20-- г.
4. Недостатки товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) выявлены / не
выявлены) ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
5. Результаты работ по Государственному контракту:
Сдал: Принял:
Поставщик Государственный заказчик
-------------------------- --------------------------
М.П. М.П.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА КОНТРАКТА НА ОСНОВАНИИ ПРИМЕРНОЙ
ФОРМЫ КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ
ГОРОДА МОСКВЫ
Общие положения
Настоящая примерная форма Контракта (далее также - примерная
форма) является основанием для составления Заказчиком проекта
Контракта (далее - Контракт) на поставку товаров по конкретному
размещаемому заказу для включения этого проекта в состав конкурсной
документации, документации об аукционе, документации об открытом
аукционе в электронной форме или размещения его на официальном сайте
при размещении заказа путем запроса котировок и заключения контракта
по итогам размещения заказа с учетом предложений участника размещения
заказа, с которым заключается Контракт.
Проект Контракта составляется с учетом настоящей примерной формы.
Положения, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ТЕКСТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, являются
изменяемыми. В тех положениях, где предусмотрена вариативность,
необходимо выбрать соответствующее. Все остальные положения не
подлежат исключению. При составлении проекта Контракта могут
добавляться статьи и пункты при условии, что ими не будет изменено
значение, нивелировано действие неизменяемых положений примерной формы
Контракта.
Также следует учитывать следующие разъяснения и указания по
отдельным пунктам Контракта:
Преамбула
Указываются:
- в отношении Заказчика: наименование, название и реквизиты акта,
устанавливающего компетенцию Заказчика как органа государственной
власти или уполномоченного соответствующим органом распорядителя
бюджетных средств, фамилия, имя, отчество уполномоченного
представителя;
- в отношении Поставщика: для юридических лиц указываются полное
наименование, организационно-правовая форма, основной государственный
номер (ОГРН), местонахождение; для индивидуальных предпринимателей -
фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц -
фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
место жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность
представителя, ссылка на документ, подтверждающий полномочия
представителя;
- ссылка на процедуру размещения заказа как основание для
заключения Контракта, включая указание на название и иные реквизиты
документа, которым оформляются результаты размещения заказа, в том
числе:
протокол оценки и сопоставления заявок в случае, если Контракт
заключается по результатам проведения конкурса, с указанием даты и
номера;
протокол аукциона в случае, если Контракт заключается по
результатам проведения аукциона, с указанием даты и номера;
протокол проведения открытого аукциона в электронной форме в
случае, если Контракт заключается по результатам проведения открытого
аукциона в электронной форме, с указанием даты и номера;
протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в случае, если
Контракт заключается по результатам проведения запроса котировок, с
указанием даты и номера;
решение Заказчика о размещении заказа у единственного Поставщика
с указанием даты и номера.
Статья 1. Предмет Контракта
Пункт 1.1.
Выделенная заглавными буквами часть вставляется и заполняется
(указываются наименования Заказчиков, в адрес которых осуществляются
поставки) в случае, если по условиям заказа Заказчик не сам принимает
товары, при этом оплачивает их Заказчик; организации, в адрес которых
осуществляется поставка, называются Заказчиками. Разнарядка
оформляется Заказчиком самостоятельно (типовая форма отсутствует).
Пункт 1.2.
Условия поставки товара заполняются в соответствии с конкурсной
документацией (документацией об аукционе, документацией об открытом
аукционе в электронной форме).
Пункт 1.3 включается в проект Контракта, если заказ размещается
на товары российского и/или белорусского происхождения, в отношении
которых законодательством Российской Федерации предусмотрены
преференции. Страна происхождения поставляемого товара указывается на
основании сведений, содержащихся в заявке участника размещения заказа,
с которым заключается контракт; а также указываются данные документа,
подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого
документа.
Пункт 1.4.
Включается и заполняется, если по условиям заказа предполагается
оказание сопутствующих услуг (сборочные (включая комплектацию
фурнитурой для крепления), установочные (навесные) с выравниванием
товара на месте по горизонтали и вертикали, погрузочно-разгрузочные
работы и т.п.), которые должны быть описаны, и для каждой позиции
должен быть установлен срок исполнения услуг.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
Пункт 2.1.
Наличие данного пункта обязательно, а его содержание указывается
по каждому Контракту индивидуально: вносится общая стоимость всех
поставляемых по Контракту товаров, включая стоимость сопутствующих
услуг (если оказание сопутствующих услуг предусмотрено в пункте 1.2
Контракта), а также сумма НДС, кроме того, указывается применимая в
конкретном случае ставка НДС (10%, 18% или иная в соответствии с
действующим на момент заключения Контракта законодательством) и
выделяется сумма налога в рублях или в соответствующей валюте, если
цена Контракта формируется в иностранной валюте.
В случае если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден
от уплаты НДС), сумма НДС не указывается.
Пункт 2.4.
Наличие данного пункта обязательно, поскольку в соответствии со
ст. 9 Федерального закона N 94-ФЗ цена Контракта может быть снижена по
соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества
товаров и иных условий исполнения контракта.
Пункт 2.7.
Включается только в случае, когда для конкретной поставки
предусмотрена предоплата (аванс). В этом случае также указывается
количество банковских дней, в течение которых должна быть произведена
оплата аванса.
При включении данного пункта в текст Контракта Заказчик
производит выплату авансового платежа Поставщику в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1229-ПП
"Об авансовых платежах, совершаемых за счет бюджета города Москвы".
Статья 3. Сроки поставки
Пункт 3.3.
В данном пункте Заказчиком указывается срок исполнения
обязательств, предложенный участником размещения заказа, с которым
заключается настоящий Контракт, в заявке на участие в конкурсе
(аукционе, открытом аукционе в электронной форме), котировочной заявке
либо установленный Заказчиком в конкурсной документации, документации
об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме,
запросе котировок.
Статья 4. Порядок приемки товаров
Пункт 4.11.
В данном пункте заказчиком указывается срок, в течение которого
Поставщик должен устранить недостатки товаров, а также срок, в течение
которого Поставщик должен заменить некачественный товар без применения
к нему последствий поставки товара ненадлежащего качества,
предусмотренных Контрактом.
Пункт 4.12.
В данном пункте Заказчиком указывается срок, в течение которого
Поставщик должен доукомплектовать товары.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
Пункт 5.4.4.
Включается в проект Контракта в обязательном порядке с целью
предоставления Заказчику дополнительных гарантий в ходе исполнения
Контракта.
Пункт 5.4.5.
Включается в проект Контракта в случае, если в заявке участник
размещения заказа заявил гарантийный срок, превышающий гарантийный
срок, установленный производителем.
Пункт 5.4.7.
Включается в Контракт по усмотрению Заказчика. В данном пункте
указываются сумма, на которую должен быть застрахован товар в
соответствии с договором страхования, требования, предъявляемые к
страховщику, обязательные условия, которые должен включать договор
страхования по усмотрению Заказчика в зависимости от вида товара, и
др.
Статья 7. Ответственность Сторон
С целью расширения практики использования заказчиками механизма
штрафных санкций в проектах контрактов должна быть предусмотрена
обязанность Заказчика (а не право) применять штрафные санкции за
просрочку и (или) ненадлежащее исполнение обязательств.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
В подпункты 8.2.7, 8.2.8 Заказчик вправе внести основания для
расторжения Контракта на свое усмотрение при условии их соответствия
нормам гражданского законодательства.
Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд" обеспечение исполнения
Контракта должно быть предоставлено участником размещения заказа, с
которым заключается соответствующий Контракт, еще до подписания
Контракта, при этом вид обеспечения из тех, что допускаются законом
(безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной
организацией, договор поручительства, передача Заказчику в залог
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), участник
выбирает сам. Таким образом, варианты, выделенные в тексте ст. 9
заглавными буквами, должны указываться в зависимости от формы
обеспечения исполнения Контракта, предоставляемого Поставщиком в
каждом конкретном случае, при этом требования к каждому из видов
обеспечения и общие требования указаны в тексте, который не должен
изменяться.
Наличие данного раздела обязательно.
Пункт 9.1:
- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем
перевода денежных средств в пункте 9.1 должен быть указан специальный
банковский счет Заказчика, на который такие средства должны
переводиться;
- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией, в п. 9.1 указываются ее реквизиты, сумма, на которую она
выдана, и срок ее действия;
- при предоставлении обеспечения исполнения Контракта путем
договора поручительства в п. 9.1 указываются реквизиты этого Договора
и поручителя, размер поручительства и срок его действия.
Пункт 9.2:
1. Пункт подлежит обязательному включению в Контракты,
заключенные по результатам проведения конкурса, оценка и сопоставление
заявок в котором осуществлялись с использованием критерия "объем
предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" или "срок
предоставления гарантий качества товара, работ, услуг", и заявка
участника содержит предложение об обеспечении исполнения условий
контракта по данному критерию и размер обеспечения по соответствующему
критерию, предложенный участником, составляет сумму, превышающую
размер обеспечения критерия, установленного в конкурсной документации.
Обеспечение предоставляется до заключения контракта.
2. В случае если при оценке заявок на участие в конкурсе не
использовался критерий "объем предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг" или "или срок предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг"; либо критерий "объем предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг" или "срок предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг" применялся при оценке заявок участников
конкурса, однако заявка победителя не содержит предложения об
обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию; либо в
конкурсной документации, документации о закрытом аукционе, об открытом
аукционе в электронной форме не определено, что исполнение гарантийных
обязательств должно быть обеспечено в рамках обеспечения исполнения по
контракту, Контрактом может быть предусмотрена обязанность Поставщика
предоставить обеспечение исполнения контракта на период действия
гарантийных обязательств.
При этом может быть предусмотрено, что обеспечение
предоставляется до даты подписания Сторонами государственного
контракта Акта приема-передачи товара/Акта приемки объекта
капитального строительства государственного заказа города Москвы/Акта
сдачи-приемки работ (услуг).
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта
Пункт 12.1.
В данном пункте Заказчиком указывается дата, которая определяется
исходя из плановой даты завершения действия Контракта в соответствии с
условиями Контракта с учетом сроков исполнения обязательств обеими
Сторонами (даты, указанной в п. 3.3 Контракта, а также периода
времени, в течение которого производится приемка товара (ст. 4
Контракта), и периода времени, в течение которого производится оплата
товара (п. 2.9 Контракта).
Истечение указанного в п. 12.1 срока действия не влечет
прекращения обязательств Сторон по Контракту.
В случае если Заказчиком включено условие о том, что окончание
срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по
Контракту, с истечением указанной даты отношения Сторон по Контракту
прекращаются. Данное условие целесообразно предусматривать в тех
контрактах, по которым с наступлением определенной даты исполнение
обязательств Поставщиком становится неактуальным для Заказчика.
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
В ст. 14 указываются юридические и фактические адреса, банковские
реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса Заказчика, а
также Заказчиков, если товары поставляются им, и Поставщика.
Приложение 2
к приказу
Департамента города Москвы
по конкурентной политике
от 3 февраля 2011 года
N 70-01-14/11
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ ГОРОДА МОСКВЫ
КОНТРАКТ N ----------
НА -------------------------------------------
г. Москва "---" ------ 20--- г.
-----------------, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и
в интересах города Москвы в соответствии с Положением о -------
(уставом), утвержденным -------------, в лице -----------------,
действующего на основании -------------------, с одной стороны, и
-------------------- (для юридических лиц указываются полное
наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в
дальнейшем "Подрядчик (Исполнитель)", в лице --------------,
действующего на основании ----------------, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и
города Москвы, на основании результатов размещения заказа города
Москвы ---------- (ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА,
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ЗАПРОСА КОТИРОВОК, РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ) (протокол N
------------- от -------------- г.) заключили настоящий контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется по заданию Заказчика
выполнить работы (оказать услуги) по -------- в объеме, установленном
в Сметной документации (приложение 1 к настоящему Контракту,
являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Сметная документация)
(далее - товар, товары), а Заказчик обязуется принять результат работ
(услуг) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Контрактом.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ------- (-----) рублей -- (---)
копеек, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС - -----%, ------- (------) РУБЛЕЙ -- (---)
КОПЕЕК (далее - Цена Контракта) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКРЫТОМ АУКЦИОНЕ, ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
КОНТРАКТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ЦЕНА КОНТРАКТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской
Федерации ПО КУРСУ -------------- К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УСТАНОВЛЕННОМУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ПЛАТЕЖА, НО НЕ ВЫШЕ,
ЧЕМ КУРС ------------- К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА.
2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные
расходы Подрядчика (Исполнителя), в том числе сопутствующие, связанные
с исполнением настоящего Контракта.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных
условий исполнения Контракта.
2.5. В случае изменения в соответствии с законодательством
Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на
работы, услуги субъектов естественных монополий, цен и тарифов в
области газоснабжения, тарифов на услуги организаций коммунального
комплекса Заказчик при исполнении Контракта обязан изменить Цену
Контракта соответственно размеру изменения тарифов на соответствующие
услуги организаций коммунального комплекса, цен и тарифов в области
газоснабжения, цен (тарифов) на работы, услуги субъектов естественных
монополий (ДАННЫЙ ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ, ПРЕДМЕТОМ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ РАБОТЫ (УСЛУГИ), УКАЗАННЫЕ В ПП. 1, 2 Ч. 2 СТ. 55
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ
НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД").
2.6. Цена Контракта может быть изменена на основании закона
города Москвы, если без изменения Цены Контракта выполнение работ
невозможно вследствие существенного возрастания стоимости подлежащих
выполнению работ (ДАННЫЙ ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОНТРАКТЫ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ТРИ ГОДА, ЦЕНА
КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ СООТВЕТСТВЕННО ОДИН МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ И БОЛЕЕ).
2.7. ЗАКАЗЧИК ПРОИЗВОДИТ ВЫПЛАТУ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПОДРЯДЧИКУ
(ИСПОЛНИТЕЛЮ) НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ, УКАЗАННЫЙ В СТ. 14 НАСТОЯЩЕГО
КОНТРАКТА, В РАЗМЕРЕ --- ОТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, УКАЗАННОЙ В П. 2.1
КОНТРАКТА, В СУММЕ --- В ТЕЧЕНИЕ ---- (--) БАНКОВСКИХ ДНЕЙ СО ДНЯ
ВЫСТАВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) СЧЕТА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА, НО НЕ РАНЕЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАСТОЯЩЕМ
КОНТРАКТЕ В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ И ДОВЕДЕНИЯ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ЗАКАЗЧИКА.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗАКАЗЧИКА ПО ВНЕСЕНИЮ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА,
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАСТОЯЩИМ ПУНКТОМ КОНТРАКТА, СЧИТАЕТСЯ ИСПОЛНЕННЫМ С
МОМЕНТА СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ, УКАЗАННОМ В НАСТОЯЩЕМ
ПУНКТЕ, С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЗАКАЗЧИКА, УКАЗАННОГО В СТ. 14 НАСТОЯЩЕГО
КОНТРАКТА.
2.8. Заказчик оплачивает работы (услуги) Подрядчика
(Исполнителя), выполненные (оказанные) в соответствии с настоящим
Контрактом, путем перечисления Цены Контракта (ЗА ВЫЧЕТОМ АВАНСОВОГО
ПЛАТЕЖА, ВЫПЛАЧЕННОГО ЗАКАЗЧИКОМ В СООТВЕТСТВИИ С П. 2.7 НАСТОЯЩЕГО
КОНТРАКТА (ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В П. 2.8 В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П.
2.7 КОНТРАКТА ПРЕДУСМОТРЕНА ВЫПЛАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ЗАКАЗЧИКОМ) на
банковский счет Подрядчика (Исполнителя), реквизиты которого указаны в
ст. 14 настоящего Контракта, за счет средств бюджета города Москвы на
основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами
настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ (услуг), составленного
по форме приложения 3 к настоящему Контракту, в течение --- (---)
банковских дней с даты выставления Подрядчиком (Исполнителем) счета на
оплату Цены Контракта.
2.9. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются
исполненными с момента списания денежных средств в размере,
составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного
в статье 14 настоящего Контракта.
Статья 3. Сроки выполнения работ (оказания услуг)
3.1. Подрядчик (Исполнитель) производит выполнение работ
(оказание услуг) в соответствии с Календарным планом (Графиком
выполнения работ (оказания услуг) (приложение 2 к настоящему
Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Календарный
план).
3.2. Срок исполнения Подрядчиком (Исполнителем) своих
обязательств по настоящему Контракту в полном объеме "--" ---------
20--- г.
3.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе досрочно выполнить работы
(оказать услуги) и сдать Заказчику их результат в установленном
настоящим Контрактом порядке.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных услуг)
4.1. После завершения выполнения работ (оказания услуг),
предусмотренных Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) письменно
уведомляет Заказчика о факте завершения работ (оказания услуг) в
соответствии с Календарным планом.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Подрядчик
(Исполнитель) представляет Заказчику комплект отчетной документации,
предусмотренной Календарным планом, и Акт сдачи-приемки работ (услуг),
подписанный Подрядчиком (Исполнителем), в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее --- (---) дней после получения от Подрядчика
(Исполнителя) документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик
рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ
(оказанных услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их
объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и
Сметной документации, и направляет Подрядчику (Исполнителю)
подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ
(услуг) либо запрос о предоставлении разъяснений касательно
результатов работ (оказанных услуг), или мотивированный отказ от
принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или акт с
перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их
устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов
выполненных работ (оказанных услуг) в связи с необходимостью
устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик
(Исполнитель) обязуется в срок, установленный в акте, составленном
Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за
свой счет.
4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком
(Исполнителем) работ (оказанных услуг) требованиям, установленным
настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых
экспертов.
4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении
разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или
мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ
(оказанных услуг), или акта с перечнем выявленных недостатков,
необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик (Исполнитель) в
течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику
запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ (оказанных
услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень
выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные
от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать
Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными
требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об
устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также
повторный подписанный Подрядчиком (Исполнителем) Акт сдачи-приемки
работ (услуг) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком
выполненных работ (оказанных услуг).
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета,
содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком
будет принято решение об устранении Подрядчиком (Исполнителем)
недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов
касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ
(оказанных услуг), Заказчик принимает выполненные работы (оказанные
услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ
(услуг), один из которых направляет Подрядчику (Исполнителю) в
порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.
4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) Акт
сдачи-приемки работ (услуг) и предъявленный Подрядчиком (Исполнителем)
Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты
Подрядчику (Исполнителю) выполненных работ (оказанных услуг).
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) надлежащего
исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика (Исполнителя) представления
надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов,
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной
документацией и настоящим Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком (Исполнителем)
обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы
(услуги) в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика (Исполнителя) информацию о ходе и
состоянии выполняемых работ (оказываемых услуг).
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения
работ (оказания услуг).
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ (услуг), в том числе в части
объема и стоимости этих работ (услуг), по результатам проведенных
уполномоченными контрольными органами проверок использования средств
бюджета города Москвы.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику (Исполнителю) о
недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг), в
течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим
Контрактом.
5.2.3. При получении от Подрядчика (Исполнителя) уведомления о
приостановлении выполнения работ (оказания услуг) в случае, указанном
в п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности
и порядке продолжения выполнения работ (оказания услуг). Решение о
продолжении выполнения работ (оказания услуг) при необходимости
корректировки сроков и этапов выполнения работ (оказания услуг)
принимается Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) совместно и
оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
5.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине
Подрядчика (Исполнителя) обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, не позднее 30 дней с момента возникновения
соответствующего права требовать от Подрядчика (Исполнителя) уплаты
неустойки (штрафов, пеней) путем направления Подрядчику (Исполнителю)
уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном
порядке.
5.2.5. В случае неуплаты Подрядчиком (Исполнителем) в
добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм
неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
5.2.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами
несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком
(Исполнителем) работ (оказанных услуг) Сметной документации и Акту
сдачи-приемки работ (услуг) вызвать полномочных представителей
Подрядчика (Исполнителя) для представления разъяснений в отношении
выполненных работ (оказанных услуг).
5.2.7. В случае если Подрядчиком (Исполнителем) к исполнению
обязательств по настоящему Контракту привлекаются другие лица -
субподрядчики (соисполнители), обеспечить внесение в ЕАИСТ сведений об
их организационно-правовой форме, наименовании организации, ИНН,
юридическом адресе, данных об органе, действующем от имени
организации, сумме договора, виде работ в соответствии с условиями
Контракта (ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ В КОНТРАКТЫ С НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)
ЦЕНОЙ СВЫШЕ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ).
5.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта
сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему Контракту на основании
представленных Подрядчиком (Исполнителем) отчетных документов и при
условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ
(оказанных услуг) в соответствии с п. 2.8 настоящего Контракта.
5.3.3. (ВАРИАНТ I) С письменного согласия Заказчика привлечь к
исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц -
субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями,
навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам
(содержанию) работ (услуг), предусмотренных в Сметной документации.
При этом Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность перед
Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
субподрядчиками (соисполнителями).
Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение
Цены Контракта и/или объемов работ (услуг) по настоящему Контракту.
Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками
(соисполнителями), и их стоимость Подрядчик (Исполнитель) указывает в
отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам
выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим
Контрактом.
(ВАРИАНТ II) Привлечение Подрядчиком (Исполнителем) других лиц -
субподрядчиков (соисполнителей) к исполнению своих обязательств по
настоящему Контракту не допускается.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения
относительно проведения работ (оказания услуг) в рамках настоящего
Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ
(оказании услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.4. Подрядчик (Исполнитель) обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы
(оказать услуги) и представить Заказчику отчетную документацию по
итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ (услуг)
требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных
при сдаче-приемке работ (услуг) и в течение гарантийного срока, за
свой счет.
5.4.4. Приостановить выполнение работ (оказание услуг) в случае
обнаружения независящих от Подрядчика (Исполнителя) обстоятельств,
которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность
результатов выполняемых работ (оказываемых услуг) или создать
невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок,
и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после
приостановления выполнения работ (оказания услуг).
5.4.5. В случае если законодательством РФ предусмотрено
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего
Контракта, Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить Заказчику
лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения
Контракта. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим
выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего
Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в
саморегулируемых организациях, Подрядчик (Исполнитель) обязан
обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому
требованию в течение всего срока исполнения Контракта.
5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего
фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный
срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением
Подрядчика (Исполнителя) будет считаться адрес, указанный в настоящем
Контракте.
5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Контрактом.
5.4.8. Разработать и согласовать в установленном порядке проект
производства работ (оказания услуг); согласовывать проекты
производства работ (оказания услуг) субподрядных организаций;
контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными
организациями.
5.4.9. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций
при проведении работ (оказании услуг) восстановить поврежденную сеть
за свой счет.
5.4.10. Не допускать заключения договоров субподрядными
организациями с другими подрядчиками.
5.5. Подрядчик (Исполнитель) гарантирует, что на момент
заключения настоящего Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации,
отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об
открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера,
способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и
не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным
контрактам.
Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик (Исполнитель) гарантирует качество выполнения
работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями, указанными в п.
5.4.2 Контракта.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту
работы (оказываемые услуги) составляет ----- (---) месяца с даты
|