Страницы: 1 2
6.5. Должностным лицам Организатора запрещается:
- координировать деятельность Участников, которая может привести
к ограничению конкуренции или увеличению прав кого-либо из Участников;
- входить в состав руководства организаций-Участников или иметь
общие с Участником коммерческие интересы;
- предоставлять информацию, раскрытие которой противоречит
Федеральным законам, препятствует исполнению законодательства
Российской Федерации, наносит ущерб законным коммерческим интересам
сторон и осуществлению добросовестной конкуренции;
- проводить переговоры с Участниками или передавать информацию о
рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсах.
7. Формирование и утверждение состава Конкурсной комиссии и ее
регламента осуществляется Заказчиком.
Конкурсная комиссия формируется Заказчиком для проведения
конкурса по одному или группе объектов.
В состав Конкурсной комиссии не включаются представители
Участников конкурса или юридических лиц, входящих в одну
организационную структуру с Участниками (акционерные общества,
холдинги, компании, концерны и т.п.).
Заказчик имеет право при формировании состава Конкурсной комиссии
в качестве ее членов дополнительно привлекать представителей из числа
ответственных руководителей федеральных органов, отраслевых городских
органов управления, префектур, муниципальных округов и других
организаций независимо от форм собственности.
7.1. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- совместно с Организатором определяет сроки, место и
необходимость проведения предварительного отбора (квалификации)
Участников;
- предлагает Заказчику на утверждение конкурсную документацию;
- формирует квалификационную комиссию;
- вскрывает конверты и оглашает конкурсные предложения в
присутствии Организатора и Участников, проверяет соответствие
оформления предложений и другой документации требованиям и условиям,
предусмотренным конкурсной документацией;
- в день оглашения предложений Участников устанавливает и
объявляет срок рассмотрения и оценки предложений. Срок рассмотрения и
оценки предложений не должен превышать 30 дней с момента оглашения
предложений. В зависимости от сложности предмета конкурса этот срок
может быть увеличен;
- оценивает предложения и определяет победителя или принимает
иные решения по результатам конкурса;
- оформляет и подписывает протокол о результатах конкурса;
- осуществляет правовое и методическое обеспечение конкурса;
- координирует разработку конкурсной документации;
- содействует созданию информационного обеспечения конкурса и
сети организаций, специализирующихся на подготовке проведения
конкурсов;
- консультирует по вопросам проведения конкурсов;
7.2. Конкурсная комиссия имеет право:
- на договорных началах организовывать подготовку заключений по
отбору Участников, назначать экспертизу, а также проводить оценку
технико-экономических обоснований предложений Участников, анализ
предлагаемых технологий производства и связанных с этим вопросов
охраны окружающей среды, для решения других вопросов, связанных с
обоснованием выбора победителя;
- предлагать на утверждение Заказчика регламент своей работы;
- предлагать Организатору принять решение о продлении срока
приема заявок или конкурсных предложений Участников;
- устанавливать срок рассмотрения предложений Участников в
пределах, предусмотренных условиями конкурса и настоящим Положением;
- привлекать к работе в Конкурсной комиссии экспертов, в том
числе иностранных;
- выбирать или разрабатывать методики оценки предложений
Участников и применять их в своей работе;
- вызывать при необходимости Участников на заседания для
получения разъяснений, запрашивать у них дополнительные сведения и
документы;
- в случае отказа победителя от заключения контракта (договора)
или нарушения сроков заключения контракта (договора) принимать решение
о признании победителем следующего за ним Участника либо назначать
проведение повторного конкурса;
- по согласованию с Организатором изменять сроки рассмотрения
конкурсных предложений;
- не рассматривать предложения, не соответствующие требованиям,
установленным в конкурсной документации;
- принимать решение об определении победителя среди Участников
закрытого конкурса по одному или нескольким критериям (в случае, если
первоначальные предложения Участников окажутся равнозначными);
- совместно с Организатором продлевать сроки приема заявок и
предложений Участников конкурса, а также сроки оценки предложений
Участников;
- в случае, если условия, предложенные Участниками, не
соответствуют требованиям конкурсной документации, в результате чего
конкурс признан не состоявшимся, принимать решения о назначении
повторного конкурса;
- в случае несогласия с решением Комиссии одного из ее членов,
последний имеет право письменно изложить свое особое мнение, которое
прилагается к протоколу Комиссии, о чем в протокол вносится запись.
7.3. Конкурсная комиссия обязана:
- обеспечивать соблюдение установленных сроков конкурса в части,
относящейся к деятельности Конкурсной комиссии;
- по результатам рассмотрения предложений Организатора принимать
решения о размере обеспечения заявки на участие в конкурсе, о цене
выкупа конкурсной документации, о дате публикации объявления о
конкурсе, об утверждении показателей конкурсной документации либо об
их доработке;
- рассматривать текст информационного объявления о конкурсе;
- принимать решение о продолжительности рассмотрения конкурсных
предложений и о дате проведения итогового заседания;
- обеспечивать квалифицированное рассмотрение конкурсных
предложений Участников и давать объективную оценку каждому из них;
- при подведении итогов конкурса ранжировать конкурсные
предложения Участников;
- принимать решение по итогам конкурса в соответствии со своей
компетенцией;
- по результатам рассмотрения предложений Организатора принимать
решения об удержании задатков;
- оформлять протоколы заседаний;
- направлять протоколы заседаний Заказчику и сведения о
результатах конкурса в Департамент экономической политики и развития
г.Москвы;
- контролировать поступление задатков;
- выносить решения о сумме задатка, затратах на проведение
конкурса и материальном поощрении по результатам подготовки и
проведения конкурса и представлять их для утверждения Организатору;
- участвовать в рассмотрении жалоб Участников конкурса.
7.4. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
- присутствовать и решать вопросы на заседаниях Конкурсной
комиссии;
- участвовать в работе квалификационной комиссии;
- объективно рассматривать и оценивать предложения Участников и
принимать решение о победителе конкурса;
- не допускать распространения конфиденциальных сведений по
предмету конкурса;
7.5. Члены Конкурсной комиссии несут ответственность:
- за нарушение равных конкурсных условий для всех Участников
конкурса;
- за нарушение положений, правил и процедур проведения конкурса,
определенных настоящим Положением и действующими законодательными
актами;
- за нарушение объективности оценки предложений Участников;
- за разглашение информации о предложениях, представленных
Участниками.
8. Организатор вправе привлекать и на договорной основе поручать
подготовительную работу по проведению конкурса Исполнителю конкурса.
Исполнитель, в свою очередь, может выбираться на конкурсной основе.
8.1. На исполнителя конкурса могут быть возложены следующие
функции:
- разработка и оформление документов, необходимых для подготовки
и проведения конкурса;
- разработка конкурсной документации;
- обеспечение публикации объявления о предстоящем конкурсе
(открытый конкурс) или рассылки приглашений потенциальным Участникам
(закрытый конкурс);
- обеспечение сбора, регистрации и хранения конкурсных
предложений Участников;
- проведение систематизации и предварительного анализа данных
Участников на стадии предварительного отбора (квалификации);
- обеспечение подготовки предварительного (квалификационного)
отбора Участников;
- привлечение, в случае необходимости, и обеспечение работы
экспертов для решения конкретных задач, возникающих в процессе
проведения конкурса;
- разъяснение Участникам условий проведения конкурса;
- выполнение других услуг по поручению Организатора или
Конкурсной комиссии.
8.2. Исполнитель конкурса имеет право:
- запрашивать у Участников документы, анкеты и другие сведения,
предусмотренные условиями проведения конкурса;
- не принимать от Участников документы, оформленные не в
соответствии с установленными требованиями;
- информировать Организатора и Конкурсную комиссию обо всех
нарушениях, допущенных Участниками в ходе подготовки конкурса.
8.3. В соответствии с договором между Организатором и
Исполнителем конкурса на Исполнителя конкурса могут быть возложены
следующие обязанности:
- проведение работ по подготовке и организации конкурса;
- организация проведения предварительного отбора (квалификации)
Участников;
- заключение на основании поручений Организатора договоров на
проведение экспертизы с физическими и юридическими лицами,
привлекаемыми к участию в работе Конкурсной комиссии;
- организация и проведение рекламы проводимого конкурса;
- организация создания равных конкурентных условий для
предприятий и организаций, независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности.
8.4. Исполнитель конкурса несет ответственность и обязан
обеспечить:
- неразглашение конфиденциальных сведений;
- объективность и непредвзятость при выполнении порученных работ;
- качество разработки конкурсной документации, которая должна
исключать возможную неоднозначность в трактовке отдельных положений;
- анализ и проверку поступающей от Участников информации;
- сохранность журнала регистрации заявок, конкурсных предложений
и всей документации по проводимому конкурсу.
Исполнитель конкурса не имеет права до завершения конкурса
сотрудничать с Участниками проводимого конкурса.
9. Участник проводимого конкурса должен выполнить и документально
подтвердить все конкурсные требования.
9.1. В соответствии с настоящим Положением Участники при
подготовке конкурса:
- предварительно знакомятся с объектом конкурса, изучают
требования, предъявляемые к разработке и оформлению конкурсной
документации;
- направляют и регистрируют у Организатора (или по его поручению
у Исполнителя) заявки, анкеты, гарантийные письма и другие
предусмотренные условиями проведения конкурса документы;
- после предварительного отбора (квалификации), если он
предусмотрен условиями конкурса, и получения от Организатора
приглашения на участие в конкурсе направляют и регистрируют у
Организатора (или по его поручению у Исполнителя) свои предложения и
другие необходимые документы;
- вносят задаток;
9.2. Участники имеют следующие права:
- обращаться к Организатору (или Исполнителю) конкурса с просьбой
о продлении приема заявок и предложений;
- получать от Организатора, Конкурсной комиссии или Исполнителя
конкурса соответствующую информацию по условиям и порядку проведения
конкурса;
- отзывать свою заявку до установленного срока окончания приема
предложений (отзыв заявки должен быть зарегистрирован);
- наряду с предложениями, составленными в соответствии с
условиями конкурсной документации, представлять альтернативные
предложения, если они эффективней условий, предусмотренных
Организаторами конкурса;
- осматривать местоположение объекта конкурса;
- отказываться в письменном виде от участия в конкурсе после
окончательной даты представления предложений (задаток в этом случае не
возвращается);
- не предоставлять по требованию Организатора документы или иную
информацию, если это нарушает какие-либо охраняемые законом права
Участника;
- обращаться с жалобой на действия или решения Конкурсной
комиссии к Организатору либо Заказчику;
- обращаться с жалобой на действия или решения Организатора в
Московскую межотраслевую комиссию по координации деятельности при
организации конкурсов, торгов и закупок продукции для реализации
программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из
городских источников, к Заказчику, в третейский суд Комплекса
архитектуры, строительства, реконструкции и развития города или в
судебные органы;
9.3. Участники конкурса обязаны:
- своевременно представлять и регистрировать заявку, анкету,
лицензию, гарантийные письма, уставные документы и другие
предусмотренные процедурой конкурса материалы;
- отражать в представляемой документации достоверную и полную
информацию в соответствии с требованиями и условиями конкурсной
документации;
- соблюдать положения, правила и процедуры, предусмотренные
настоящим Положением и действующими законодательными актами;
- вносить задаток в установленные сроки;
- за соответствующую плату приобретать конкурсную документацию;
- присутствовать на заседании Конкурсной комиссии при вскрытии
конвертов с предложениями или направлять на это заседание по
соответствующей доверенности своего представителя, либо представить
письменное согласие о вскрытии его конверта в отсутствии официального
представителя;
- в случае признания Участника победителем конкурса в 30- дневный
срок подписывать контракт (договор) на выполнение предусмотренного
конкурсом заказа.
9.4. Участники конкурса несут ответственность:
- за нарушение требований полноты и достоверности информации,
указываемой в заявке, анкете, предложениях, гарантийных письмах и
других документах;
- за несоблюдение положений, правил и процедур, установленных
настоящим Положением и действующими законодательными актами;
- за некорректное поведение при оглашении их предложений и
результатов конкурса на заседаниях Конкурсной комиссии;
За вышеприведенные нарушения Организатор конкурса или Комиссия
выносят решение об отстранении Участника от участия в конкурсе на
любом этапе его проведения. Данный факт фиксируется соответствующим
протоколом. Уведомление Участника об отстранении его от участия в
конкурсе осуществляется в письменном виде.
Приложение 2
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
ПОРЯДОК
обязательной официальной публикации сведений о конкурсах,
проводимых в г.Москве по реализации инвестиционных программ
капитального строительства (реконструкции), финансируемых
из городских источников
1. Общие положения
1.1. Обязательная официальная публикация сведений о конкурсах,
проводимых в г. Москве по реализации инвестиционных программ
капитального строительства (реконструкции), финансируемых из городских
источников, производится в соответствии с требованиями гражданского
законодательства для повышения эффективности расходования бюджетных
средств, создания в Москве конкурентной деловой среды, усиления
общественного контроля за хозяйственной деятельностью городских служб,
предприятий и учреждений.
1.2. Обязательной официальной публикации подлежат сведения о
конкурсах, проводимых структурными подразделениями Правительства
Москвы, префектурами административных округов, государственными
унитарными предприятиями в г.Москве по реализации инвестиционных
программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из
городских источников.
1.3. Обязательной официальной публикации подлежат также сведения
о результатах конкурсов, проводимых в г. Москве по реализации
инвестиционных программ капитального строительства (реконструкции),
финансируемых из городских источников, конкурсных мероприятиях.
Сведения о результатах конкурса содержат наименование победителя,
наименование предмета конкурса и стоимость выполнения заказа,
определенную по итогам конкурса.
Сведения о результатах закрытых конкурсов обязательной публикации
не подлежат.
1.4. Официальной публикацией считается публикация в журнале Мэрии
Москвы "Московские торги" или бюллетене оперативной информации этого
журнала (и в иных официальных изданиях Мэрии Москвы), а также
публикация в электронной версии бюллетеня оперативной информации в
Интернете на странице журнала "Московские торги" и в разделе "Конкурсы
и подрядные торги в Москве" Интернет-сервера "Строительный мир".
Публикации в других средствах массовой информации не считаются
официальными.
1.5. Обязательная официальная публикация производится бесплатно в
журнале "Московские торги".
1.6. Наряду с обязательной официальной публикацией Организаторы
конкурсов, а также уполномоченные ими лица могут по собственному
усмотрению публиковать информацию о соответствующих мероприятиях в
любых средствах массовой информации.
2. Порядок предоставления сведений
2.1. Для обязательной официальной публикации Организатор или
уполномоченная им организация предоставляет в редакцию журнала
"Московские торги" в течение трех рабочих дней после принятия решения
о проведении конкурса сведения, предусмотренные Законом. Эти сведения
предоставляются также для размещения на Интернет-сервере "Строительный
мир" в разделе "Конкурсы и подрядные торги в Москве".
Редакция журнала "Московские торги" и организация, ответственная
за ведение раздела "Конкурсы и подрядные торги в Москве"
Интернет-сервера "Строительный мир", обязаны обеспечить публикацию
предоставленных сведений в срок, установленный Организатором (не менее
45 дней до момента оглашения конкурсных предложений).
2.2. После проведения конкурса Организатор или уполномоченная им
организация в течение трех рабочих дней предоставляет в редакцию
журнала "Московские торги", а также в организацию, ответственную за
ведение раздела "Конкурсы и подрядные торги в Москве" Интернет-сервера
"Строительный мир", сведения о результатах конкурса для обязательной
официальной публикации.
2.3. Сведения о конкурсах для Интернет-сервера "Строительный мир"
размещаются в разделе "Конкурсы и подрядные торги в Москве" в течение
трех рабочих дней с момента поступления.
Срок публикации информации о результатах проведенных конкурсов в
журнале "Московские торги" не должен превышать 20 дней с момента
объявления победителя конкурса.
3. Порядок публикации
3.1. Редакция журнала "Московские торги" включает поступившие для
обязательной официальной публикации сведения о предстоящих конкурсах в
бюллетень оперативной информации журнала, при этом сведения,
поступившие в период с 1-го до 15-го числа текущего месяца, включаются
в первый выпуск бюллетеня за данный месяц, а сведения, поступившие в
период с 15-го числа текущего месяца до 1-го числа следующего месяца -
во второй.
3.2. Первый выпуск бюллетеня выходит до 1-го числа, а второй - до
15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором сведения были
представлены в редакцию.
3.3. При необходимости может быть выпущен специальный выпуск
бюллетеня, выходящий вне графика к сроку, указанному заказчиком. При
этом заказчик оплачивает производство и рассылку бюллетеня согласно
счету, выставляемому редакцией.
3.4. Редакция организует подписку на журнал "Московские торги",
включая бюллетень оперативной информации, для всех заинтересованных
юридических и физических лиц. Подписка для структурных подразделений
Мэрии Москвы, государственных унитарных предприятий Мэрии Москвы,
Московской городской Думы производится по специальным льготным
расценкам, устанавливаемым по согласованию с Мэрией Москвы.
3.5. В целях повышения оперативности доведения информации о
конкурсных мероприятиях до заинтересованных лиц редакция организует
подписку на электронную версию бюллетеня оперативной информации,
которая рассылается по электронной почте еженедельно, а также
размещает информацию в Интернете на странице журнала "Московские
торги".
Приложение 3
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
Примерная форма извещения о проведении конкурса
Наименование и адрес Заказчика конкурса _________________________
______________________________________________________________________
Указание вида конкурса __________________________________________
Наименование и местоположение объекта конкурса __________________
______________________________________________________________________
Наименование государственного заказа ____________________________
Краткие характеристики государственного заказа __________________
______________________________________________________________________
Указание на принадлежность заказа к инвестиционной программе
Правительства Москвы
______________________________________________________________________
Стартовая стоимость заказа ____________________________ рублей.
Срок выполнения заказа __________________________________________
(указывается срок начала и окончания работ
или ввода объекта)
Место, дата, начало и окончание приема заявок на участие ________
______________________________________________________________________
Дата проведения предварительного отбора, если таковой
предусмотрен _________________________________________________________
Основные условия участия (требования к Участникам) ______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата и место проведения конкурса ________________________________
______________________________________________________________________
Адрес, сроки бесплатного получения форм документов для участия в
предварительном отборе и условий конкурса ____________________________
______________________________________________________________________
Сроки, порядок приобретения и цена конкурсной документации
______________________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________
* другая информация согласно пп."в", "г", "е", "з", "к" п.2 ст.6
Закона города Москвы от 10 марта 2000 г. N 4.
Приложение 4
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
Типовая форма заявки на участие в конкурсе
(вид конкурса: открытый, закрытый, двухэтапный, с предварительным
отбором или без предварительного отбора)
Председателю
Конкурсной комиссии
__________________________
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА
на участие ___________________________________________________________
(вид конкурса: открытый, закрытый, двухэтапный, с
предварительным отбором или без предварительного отбора,
инвестиционный конкурс, подрядный торг, иное)
на выполнение ________________________________________________________
(наименование государственного заказа)
______________________________________________________________________
(объект конкурса)
1. Изучив условия конкурса по размещению вышеупомянутого заказа и
Положение о конкурсном размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг при реализации инвестиционных
программ капитального строительства (реконструкции) финансируемых из
городских источников
______________________________________________________________________
(наименование организации)
в лице _______________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных
в указанных выше документах, и в случае победы осуществлять
предусмотренные условиями конкурса функции.
2. В случае, если в результате предварительного отбора мы будем
допущены к участию в конкурсе, мы намерены выполнить конкурсные
условия и представить Вам свои конкурсные предложения в установленные
сроки.
3. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы
берем на себя обязательства подписать контракт (договор) с
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование городского заказчика или уполномоченной организации)
на выполнение конкурсного заказа, в соответствии с требованиями
конкурсной документации и на условиях, которые мы назовем в нашем
конкурсном предложении, в срок не позднее 30 дней с момента
положительного решения Конкурсной комиссии.
4. В случае, если наши условия не будут признаны лучшими, но по
решению Конкурсной комиссии нам будет присуждено следующее за
победителем место, мы согласны сохранить свои обязательства по
подписанию контракта (договора) до заключения контракта (договора)
между победителем и заказчиком.
5. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями
конкурса и нашего отказа от заключения контракта (договора) на
выполнение заказа, являющегося предметом конкурса, или при
неподписании нами контракта (договора) в течение 30 дней с момента
положительного решения Конкурсной комиссии, внесенный нами задаток не
возвращается.
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Конкурсной комиссией
нами уполномочен
______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., телефон работника организации - Участника
конкурса)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать
уполномоченному лицу.
7. Мы объявляем, что до заключения контракта (договора) на
выполнение заказа настоящая заявка будет считаться нашим акцептом на
Вашу публичную оферту (объявление конкурса).
8. Наши юридический и почтовый адреса и банковские реквизиты:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Приложение: сведения об организации и другие документы по
перечню.
Подпись руководителя
Подпись главного бухгалтера
М.П.
Приложение 5
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
ТИПОВЫЕ ФОРМЫ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Типовая форма конкурсного предложения
при проведении конкурса по выбору подрядчика
на выполнение строительных работ
Председателю Конкурсной
комиссии по размещению
городского государственного
заказа
__________________________
Дата, исх. номер
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию
на ___________________________________________________________________
(наименование объекта и наименование государственного заказа)
______________________________________________________________________
а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект
контракта (договора) на выполнение вышеуказанного заказа, мы ______
______________________________________________________________________
(полное наименование организации-Участника конкурса по
учредительным документам)
в лице ______________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя,
отчество (полностью)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать
контракт (договор), согласны выполнить предусмотренные конкурсом
функции в соответствии требованиями конкурсной документации и на
условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
_______________________________________________________________________
N п/п|Наименование показателя |Ед.изм. |Значение| Примечание
| | | |
_____|________________________|________|________|______________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5
_____|________________________|________|________|______________________
1. |Стоимость СМР (1-9 главы|тыс.руб.| |Вместе с обоснованием,
|сводного сметного |в ценах | |содержащемся во
|расчета) |1991/ | |внутреннем конверте
| |1998 гг.| |
| |с учетом| |
| |НДС | |
_____|________________________| | |
|либо | | |
_____|________________________|________|________|
|Суммарный процент| % | |
|снижения стоимости СМР| | |
|от утвержденной| | |
|стоимости с учетом| | |
|установленного 5%| | |
|снижения | | |
|(в случае проведения| | |
|конкурса до утверждения| | |
|документации) | | |
_____|________________________|________|________|______________________
2. |Продолжительность | мес. | |Вместе с
|строительства | | |обоснованием,
| | | |содержащемся
| | | |во внутреннем
| | | |конверте
_____|________________________| | |
|либо | | |
_____|________________________|________|________|
|Снижение | % | |
|продолжительности | | |
|строительства | | |
|(в случае проведения| | |
|конкурса до утверждения| | |
|документации) | | |
_____|________________________|________|________|______________________
3. |Заполненность портфеля| % | |
|заказов в текущем году | | |
_____|________________________|________|________|______________________
4. |Квалификация участника | | |
_____|________________________|________|________|______________________
4.1. |Наличие документов, в|есть/ | |
|т.ч. лицензий на|нет | |
|выполнение необходимых| | |
|работ, | | |
|квалификационного | | |
|аттестата руководителя| | |
|по вопросам охраны| | |
|окружающей среды | | |
_____|________________________|________|________|______________________
4.2. |Продолжительность | лет | |
|деятельности | | |
|организации с учетом| | |
|правопреемственности | | |
_____|________________________|________|________|______________________
4.3. |Среднесписочная | чел. | |
|численность работающих | | |
_____|________________________|________|________|______________________
4.4. |Количество | чел. | |
|сертифицированных | | |
|специалистов | | |
_____|________________________|________|________|______________________
4.5. |Наличие собственной| | |
|производственной базы | | |
_____|________________________|________|________|______________________
4.5.1|Механовооруженность | коэф. | |Отношение
| | | |стоимости
| | | |машин и
| | | |оборудования к
| | | |выручке от
| | | |реализации СМР
_____|________________________|________|________|______________________
4.5.2|Фондовооруженность | коэф. | |Отношение
| | | |стоимости
| | | |основных
| | | |производственных
| | | |фондов к
| | | |среднесписочной
| | | |численности
| | | |персонала
| | | |предприятия
_____|________________________|________|________|______________________
4.6. |Участие в строительстве| шт. | |
|аналогичных объектов,| | |
|всего | | |
_____|________________________|________|________|______________________
4.7. |Отзывы заказчиков по| шт. | |
|объектам, сданным в| | |
|эксплуатацию за| | |
|последние три года | | |
_____|________________________|________|________|______________________
5. |Финансовое положение и| | |
|результаты | | |
|хозяйственной | | |
|деятельности | | |
_____|________________________|________|________|______________________
5.1. |Наличие оборотных| | |стр. 290 ФN1
|активов | | |
_____|________________________|________|________|______________________
5.1.1|(N-2) год |тыс.руб.| |
_____|________________________|________|________|______________________
5.1.2|(N-1) год |тыс.руб.| |
_____|________________________|________|________|______________________
5.1.3|N год |тыс.руб.| |
_____|________________________|________|________|______________________
5.2. |Дебиторская |тыс.руб.| |стр. 230 +
|задолженность на конец| | |стр. 240 ФN1
|отчетного периода | | |
_____|________________________|________|________|______________________
5.3. |Кредиторская |тыс.руб.| |стр. 620 ФN1
|задолженность на конец| | |
|отчетного периода | | |
_____|________________________|________|________|______________________
5.4. |Наличие основных|тыс.руб.| |
|средств на начало| | |
|текущего года | | |
_____|________________________|________|________|______________________
5.5. |Общий объем СМР в|тыс.руб.| |по форме 2-КС
|качестве генподрядчика | | |
_____|________________________|________|________|______________________
5.6. |Общий объем СМР в|тыс.руб.| |по форме 2-КС
|качестве субподрядчика | | |
_____|________________________|________|________|______________________
5.7. |Прибыль на конец|тыс.руб.| |стр. 140 ФN2
|отчетного периода | | |
_____|________________________|________|________|______________________
5.8. |Убыток на конец|тыс.руб.| |стр. 140 ФN2
|отчетного периода | | |
_____|________________________|________|________|______________________
5.9. |Задолженность перед|тыс.руб.| |стр. 626 ФN1
|бюджетом | | |
_____|________________________|________|________|______________________
5.10.|Средства, остающиеся в|тыс.руб.| |стр. 650 ФN1;
|распоряжении | | |с 2000 г.
|организации | | |заменяется на
| | | |стр. 440
_____|________________________|________|________|______________________
6. |Репутация организации | | |
_____|________________________|________|________|______________________
6.1. |Призер общегородских|колич-во| |
|конкурсов на лучшую|побед | |
|строительную площадку | | |
_____|________________________|________|________|______________________
6.2. |Аудиторские проверки | шт. | |
_____|________________________|________|________|______________________
6.3. |Участие в арбитражных| | |
|процессах | | |
_____|________________________|________|________|______________________
6.3.1|Истец | шт. | |
_____|________________________|________|________|______________________
6.3.2|Ответчик | шт. | |
_____|________________________|________|________|______________________
7. |Обеспечение участия в|есть/нет| |
|торгах (банковская| | |
|гарантия, задаток,| | |
|поручительство, | | |
|гарантийное письмо) | | |
_____|________________________|________|________|______________________
8. |Включение в реестр|есть/нет| |
|организаций малого| | |
|предпринимательства | | |
_____|________________________|________|________|______________________
9. |Техническая часть| | |
|предложений | | |
_____|________________________|________|________|______________________
9.1. |Описание методов|есть/нет| |Во внутреннем
|производства работ | | |конверте
_____|________________________|________|________|______________________
9.2. |Предложения по|есть/нет| |Во внутреннем
|механизации работ | | |конверте
_____|________________________|________|________|______________________
9.3. |Качество строительства | | |
_____|________________________|________|________|______________________
9.3.1|Справка об управлении|есть/нет| |
|качеством | | |
_____|________________________|________|________|______________________
9.3.2|Входной контроль|есть/нет| |
|качества СМР,| | |
|конструкций и| | |
|материалов | | |
_____|________________________|________|________|______________________
9.3.3|Операционный контроль|есть/нет| |
|качества СМР | | |
_____|________________________|________|________|______________________
9.3.4|Комплексная система|есть/нет| |
|управления качеством| | |
|строительства на основе| | |
|стандартов ИСО 9000 | | |
_____|________________________|________|________|______________________
9.4. |Мероприятия по технике|есть/нет| |
|безопасности | | |
_____|________________________|________|________|______________________
9.5. |Мероприятия по охране|есть/нет| |
|окружающей среды | | |
_____|________________________|________|________|______________________
9.6. |График производства|есть/нет| |Во внутреннем
|работ | | |конверте
_____|________________________|________|________|______________________
9.7. |Наличие сертификатов| | |
|системы | | |
|Мосстройсертификации | | |
_____|________________________|________|________|______________________
10. |Наличие профсоюзной |есть/нет| |
|организации | | |
_____|________________________|________|________|______________________
11. |Дополнительные |есть/нет| |Во внутреннем
|предложения | | |конверте
_____|________________________|________|________|______________________
2. Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком
проведения конкурса, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные
предложения: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с
требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям,
которые мы просим включить в контракт (договор).
4. Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на
выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей
победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.
5. Мы сообщаем о перечислении на указанный Вами расчетный счет
суммы задатка для участия в конкурсе и прилагаем платежный документ.
6. Мы согласны с условием, что в случае нашей победы на конкурсе
и неподписания нами в установленные сроки контракта (договора) мы
лишаемся своего задатка, направленного Вам.
7. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать
предложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками
выполнения заказа по объекту конкурса.
Полное наименование организации (по учредительным документам)
_____________________________________________________________
Юридический адрес организации________________________________
Фактический адрес организации________________________________
Банковские реквизиты_________________________________________
Должность руководителя_______________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)______________
Контактные телефоны, должности, фамилии, имена, отчества лиц
(полностью), уполномоченных для контактов_________________________
Адрес электронной почты______________________________________
Руководитель ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Примечания:
В конверт с конкурсными предложениями в обязательном порядке
вкладывается экономическое обоснование показателей снижения стоимости
и продолжительности строительства объекта.
При предоставлении данных по квалификации участника необходимо
указать образование, специальность, стаж работы руководящего состава
организации, а также сертификаты сертифицированных специалистов.
При участии в строительстве аналогичных объектов необходимо
указать название, год, место строительства, вид участия (генподрядчик
- субподрядчик), стоимость работ по договору (в ценах 1991/1998 гг.).
По технической части предложений, при наличии указанного
материала, необходимо приложить отдельные справки по каждому пункту.
Необходимо приложить копии балансовых отчетов с формой 2-КС за
два предыдущих года и отчетный период, результатов аудиторских
проверок, свидетельства государственной регистрации, устава с
регистрацией изменений, лицензии, квалификационных сертификатов,
отзывов заказчиков по аналогичным объектам, сданным в эксплуатацию за
последние три года, выписки из реестра малых предприятий.
Типовая форма конкурсного предложения
при проведении конкурса по выбору заказчика по строительству
Председателю Конкурсной
комиссии по размещению
городского государственного
заказа
_______________________
Дата, исх. номер
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию
на ___________________________________________________________________
(наименование объекта и наименование государственного заказа)
______________________________________________________________________
а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект
контракта (договора) на выполнение вышеуказанного заказа, мы
______________________________________________________________________
(полное наименование организации-Участника конкурса по
учредительным документам)
в лице ______________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество
(полностью)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать
контракт (договор), согласны выполнить предусмотренные конкурсом
функции в соответствии требованиями конкурсной документации и на
условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
________________________________________________________________
N п/п|Наименование показателя |Ед.изм.|Значение| Примечание
_____|________________________|_______|________|________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5
_____|________________________|_______|________|________________
1. |Стоимость услуг по | % | |Вместе с
|выполнению функций | | |обоснованием,
|заказчика (в % от объема| | |содержащемся
|капитальных вложений) | | |во внутреннем
| | | |конверте
_____|________________________|_______|________|________________
2. |Снижение | % | |Вместе с
|стоимости строительства | | |обоснованием,
| | | |содержащемся
| | | |во внутреннем
| | | |конверте
_____|________________________|_______|________|________________
3. |Снижение | % | |Вместе с
|стоимости проектирования| | |обоснованием,
| | | |содержащемся
| | | |во внутреннем
| | | |конверте
_____|________________________|_______|________|________________
4. |Снижение нормативных | % | |Вместе с
|сроков | | |обоснованием,
| | | |содержащемся
| | | |во внутреннем
| | | |конверте
_____|________________________|_______|________|________________
4.1. |Освобождения площадок | | |
|под строительство | | |
_____|________________________|_______|________|________________
4.2. |Разработки проектной | | |
|документации | | |
_____|________________________|_______|________|________________
4.3. |Строительства | | |
_____|________________________|_______|________|________________
5. |Заполненность портфеля | % | |
|заказов в текущем году | | |
_____|________________________|_______|________|________________
6. |Квалификация | | |
|участника | | |
_____|________________________|_______|________|________________
6.1. |Наличие документов, в|есть/ | |
|т.ч. лицензий на|нет | |
|выполнение необходимых| | |
|работ, | | |
|квалификационного | | |
|аттестата руководителя| | |
|по вопросам охраны| | |
|окружающей среды | | |
_____|________________________|_______|________|________________
6.2. |Продолжительность | лет | |
|деятельности | | |
|организации с учетом| | |
|правопреемственности | | |
_____|________________________|_______|________|________________
6.3. |Среднесписочная | чел. | |
|численность работающих | | |
_____|________________________|_______|________|________________
6.4. |Количество | чел. | |
|сертифицированных | | |
|специалистов | | |
_____|________________________|_______|________|________________
6.5. |Участие в строительстве| шт. | |
|аналогичных объектов,| | |
|всего | | |
_____|________________________|_______|________|________________
7. |Финансовое положение и| | |
|результаты | | |
|хозяйственной | | |
|деятельности | | |
_____|________________________|_______|________|________________
7.1. |Наличие оборотных| | |стр. 290 ФN1
|активов | | |
_____|________________________|_______|________|________________
7.1.1|(N-2) год | тыс. | |
| | руб. | |
_____|________________________|_______|________|________________
7.1.2|(N-1) год | тыс. | |
| | руб. | |
_____|________________________|_______|________|________________
7.1.3|N год | тыс. | |
| | руб. | |
_____|________________________|_______|________|________________
7.2. |Дебиторская | тыс. | |стр. 230 +
|задолженность на конец| руб. | |стр. 240 ФN1
|отчетного периода | | |
_____|________________________|_______|________|________________
7.3. |Кредиторская | тыс. | |стр. 620 ФN1
|задолженность на конец| руб. | |
|отчетного периода | | |
_____|________________________|_______|________|________________
7.4. |Наличие основных| тыс. | |
|средств на начало| руб. | |
|текущего года | | |
_____|________________________|_______|________|________________
7.5. |Прибыль на конец| тыс. | |стр. 140 ФN2
|отчетного периода | руб. | |
_____|________________________|_______|________|________________
7.6. |Убыток на конец| тыс. | |стр. 140 ФN2
|отчетного периода | руб. | |
_____|________________________|_______|________|________________
7.7. |Задолженность перед| тыс. | |стр. 626 ФN1
|бюджетом | руб. | |
_____|________________________|_______|________|________________
7.8. |Средства, остающиеся в| тыс. | |стр. 650 ФN1;
|распоряжении | руб. | |с 2000 г.
|организации | | |заменяется на
| | | |стр. 440
_____|________________________|_______|________|________________
8. |Репутация организации | | |
_____|________________________|_______|________|________________
8.1. |Аудиторские проверки | шт. | |
_____|________________________|_______|________|________________
8.2. |Участие в арбитражных| | |
|процессах | | |
_____|________________________|_______|________|________________
8.2.1|Истец | шт. | |
_____|________________________|_______|________|________________
8.2.2|Ответчик | шт. | |
_____|________________________|_______|________|________________
9. |Обеспечение участия в|есть/ | |
|торгах (банковская|нет | |
|гарантия, задаток,| | |
|поручительство, | | |
|гарантийное письмо) | | |
_____|________________________|_______|________|________________
10. |Включение в реестр|есть/ | |
|организаций малого|нет | |
|предпринимательства | | |
_____|________________________|_______|________|________________
11. |Комплексная система |есть/ | |
|управления качеством на |нет | |
|основе стандартов | | |
|ИСО 9000 | | |
_____|________________________|_______|________|________________
12. |Наличие профсоюзной |есть/ | |
|организации |нет | |
_____|________________________|_______|________|________________
13. |Дополнительные |есть/ | |Во внутреннем
|предложения |нет | |конверте
_____|________________________|_______|________|________________
2. Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком
проведения конкурса, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные
предложения: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с
требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям,
которые мы просим включить в контракт (договор).
4. Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на
выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей
победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.
5. Мы сообщаем о перечислении на указанный Вами расчетный счет
суммы задатка для участия в конкурсе и прилагаем платежный документ.
6. Мы согласны с условием, что в случае нашей победы на конкурсе
и неподписания нами в установленные сроки контракта (договора) мы
лишаемся своего задатка, направленного Вам.
7. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать
предложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками
выполнения заказа по объекту конкурса.
Полное наименование организации (по учредительным документам)
_____________________________________________________________
Юридический адрес организации________________________________
Фактический адрес организации________________________________
Банковские реквизиты_________________________________________
Должность руководителя_______________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)______________
Контактные телефоны, должности, фамилии, имена, отчества лиц
(полностью), уполномоченных для контактов_________________________
Адрес электронной почты______________________________________
Руководитель ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Примечания:
В конверт с конкурсными предложениями в обязательном порядке
вкладывается технико-экономическое обоснование показателей снижения
стоимости и продолжительности строительства объекта.
При предоставлении данных по квалификации участника необходимо
указать образование, специальность, стаж работы руководящего состава
организации, а также сертификаты сертифицированных специалистов.
Необходимо приложить копии балансовых отчетов с формой 2-КС за
два предыдущих года и отчетный период, результатов аудиторских
проверок, свидетельства государственной регистрации, устава с
регистрацией изменений, лицензии, квалификационных сертификатов,
выписки из реестра малых предприятий.
Типовая форма конкурсного предложения
при проведении конкурса по выбору подрядчика
на проведение проектных работ
Председателю Конкурсной
комиссии по размещению
городского государственного
заказа
_______________________
Дата, исх. номер
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию
на ___________________________________________________________________
(наименование объекта и наименование государственного заказа)
______________________________________________________________________
а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект
контракта (договора) на выполнение вышеуказанного заказа, мы
______________________________________________________________________
(полное наименование организации-Участника конкурса по
учредительным документам)
в лице ______________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество
(полностью)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать
контракт (договор), согласны выполнить предусмотренные конкурсом
функции в соответствии требованиями конкурсной документации и на
условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
________________________________________________________________
N п/п|Наименование показателя |Ед.изм.|Значение| Примечание
_____|________________________|_______|________|________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5
_____|________________________|_______|________|________________
1. |Суммарный процент| % | |Вместе с
|снижения стоимости | | |обоснованием,
|проектирования от | | |содержащемся
|утвержденной стоимости с| | |во внутреннем
|учетом установленного 5%| | |конверте
|снижения | | |
_____|________________________|_______|________|________________
2. |Снижение | % | |Вместе с
|продолжительности | | |обоснованием,
|проектирования | | |содержащемся
| | | |во внутреннем
| | | |конверте
_____|________________________|_______|________|________________
3. |Заполненность портфеля| % | |
|заказов в текущем году | | |
_____|________________________|_______|________|________________
4. |Квалификация | | |
|участника | | |
_____|________________________|_______|________|________________
4.1. |Наличие документов, в|есть/ | |
|т.ч. лицензий на|нет | |
|выполнение необходимых| | |
|работ, | | |
|квалификационного | | |
|аттестата руководителя| | |
|по вопросам охраны| | |
|окружающей среды | | |
_____|________________________|_______|________|________________
4.2. |Продолжительность | лет | |
|деятельности | | |
|организации с учетом| | |
|правопреемственности | | |
_____|________________________|_______|________|________________
4.3. |Среднесписочная | чел. | |
|численность работающих | | |
_____|________________________|_______|________|________________
4.4. |Количество | чел. | |
|сертифицированных | | |
|специалистов | | |
_____|________________________|_______|________|________________
4.5. |Участие в проектировании| шт. | |
|аналогичных объектов, | | |
|всего | | |
_____|________________________|_______|________|________________
4.6. |Отзывы заказчиков по| шт. | |
|проектируемым объектам | | |
|за последние три года | | |
_____|________________________|_______|________|________________
5. |Финансовое положение и| | |
|результаты | | |
|хозяйственной | | |
|деятельности | | |
_____|________________________|_______|________|________________
5.1. |Наличие оборотных| | |стр. 290 ФN1
|активов | | |
_____|________________________|_______|________|________________
5.1.1|(N-2) год | тыс. | |
| | руб. | |
_____|________________________|_______|________|________________
5.1.2|(N-1) год | тыс. | |
| | руб. | |
_____|________________________|_______|________|________________
5.1.3|N год | тыс. | |
| | руб. | |
_____|________________________|_______|________|________________
5.2. |Дебиторская | тыс. | |стр. 230 +
|задолженность на конец| руб. | |стр. 240 ФN1
|отчетного периода | | |
_____|________________________|_______|________|________________
5.3. |Кредиторская | тыс. | |стр. 620 ФN1
|задолженность на конец| руб. | |
|отчетного периода | | |
_____|________________________|_______|________|________________
5.4. |Наличие основных| тыс. | |
|средств на начало| руб. | |
|текущего года | | |
_____|________________________|_______|________|________________
5.5. |Прибыль на конец| тыс. | |стр. 140 ФN2
|отчетного периода | руб. | |
_____|________________________|_______|________|________________
5.6. |Убыток на конец| тыс. | |стр. 140 ФN2
|отчетного периода | руб. | |
_____|________________________|_______|________|________________
5.7. |Задолженность перед| тыс. | |стр. 626 ФN1
|бюджетом | руб. | |
_____|________________________|_______|________|________________
5.8. |Средства, остающиеся в| тыс. | |стр. 650 ФN1;
|распоряжении | руб. | |с 2000 г.
|организации | | |заменяется на
| | | |стр. 440
_____|________________________|_______|________|________________
6. |Репутация организации | | |
_____|________________________|_______|________|________________
6.1. |Аудиторские проверки | шт. | |
_____|________________________|_______|________|________________
6.2. |Участие в арбитражных| | |
|процессах | | |
_____|________________________|_______|________|________________
6.2.1|Истец | шт. | |
_____|________________________|_______|________|________________
6.2.2|Ответчик | шт. | |
_____|________________________|_______|________|________________
7. |Обеспечение участия в|есть/ | |
|торгах (банковская|нет | |
|гарантия, задаток,| | |
|поручительство, | | |
|гарантийное письмо) | | |
_____|________________________|_______|________|________________
8. |Включение в реестр|есть/ | |
|организаций малого|нет | |
|предпринимательства | | |
_____|________________________|_______|________|________________
9. |Комплексная система |есть/ | |
|управления качеством на |нет | |
|основе стандартов | | |
|ИСО 9000 | | |
_____|________________________|_______|________|________________
10. |Техническая часть| | |
|предложений | | |
_____|________________________|_______|________|________________
10.1.|График производства|есть/ | |Во внутреннем
|работ ПИР |нет | |конверте
_____|________________________|_______|________|________________
11. |Наличие профсоюзной |есть/ | |
|организации |нет | |
_____|________________________|_______|________|________________
12. |Дополнительные |есть/ | |Во внутреннем
|предложения |нет | |конверте
_____|________________________|_______|________|________________
2. Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком
проведения конкурса, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные
предложения: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с
требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям,
которые мы просим включить в контракт (договор).
4. Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на
выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей
победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.
5. Мы сообщаем о перечислении на указанный Вами расчетный счет
суммы задатка для участия в конкурсе и прилагаем платежный документ.
6. Мы согласны с условием, что в случае нашей победы на конкурсе
и неподписания нами в установленные сроки контракта (договора) мы
лишаемся своего задатка, направленного Вам.
7. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать
предложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками
выполнения заказа по объекту конкурса.
Полное наименование организации (по учредительным документам)
______________________________________________________________
Юридический адрес организации ________________________________
Фактический адрес организации ________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________
Должность руководителя _______________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ______________
Контактные телефоны, должности, фамилии, имена, отчества лиц
(полностью), уполномоченных для контактов _________________________
Адрес электронной почты ______________________________________
Руководитель ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Примечания:
В конверт с конкурсными предложениями в обязательном порядке
вкладывается технико-экономическое обоснование показателей снижения
стоимости и продолжительности проектирования объекта.
При предоставлении данных по квалификации участника необходимо
указать образование, специальность, стаж работы руководящего состава
организации, а также сертификаты сертифицированных специалистов.
При участии в проектировании аналогичных объектов необходимо
указать название, год проектирования.
По технической части предложений, при наличии указанного
материала необходимо приложить отдельные справки по каждому пункту.
Необходимо приложить копии балансовых отчетов с формой 2-КС за
два предыдущих года и отчетный период, результатов аудиторских
проверок, свидетельства государственной регистрации, устава с
регистрацией изменений, лицензии, квалификационных сертификатов,
отзывов заказчиков по аналогичным проектируемым объектам за последние
три года, выписки из реестра малых предприятий.
Типовая форма конкурсного предложения
при проведении конкурса по выбору инвестора
коммунального строительства
Председателю Конкурсной
комиссии по размещению
городского государственного
заказа
_________________________
Дата, исх. номер
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию
на ___________________________________________________________________
(наименование объекта и наименование государственного заказа)
______________________________________________________________________
а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект
контракта (договора) на выполнение вышеуказанного заказа, мы _________
______________________________________________________________________
(полное наименование организации-Участника конкурса по
учредительным документам)
в лице ______________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество
(полностью)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать
контракт (договор), согласны выполнить предусмотренные конкурсом
функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на
условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
___________________________________________________________________
N п/п |Наименование показателя |Ед. изм.|Значение| Примечание
______|________________________|________|________|_________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5
______|________________________|________|________|_________________
1. |Размер инвестиций |млн.руб.| |Вместе с
| | | |обоснованием,
| | | |содержащемся
| | | |во внутреннем
| | | |конверте
______|________________________|________|________|_________________
2. |Продолжительность | мес. | |Вместе с
|строительства | | |обоснованием,
| | | |содержащемся
| | | |во внутреннем
| | | |конверте
______|________________________|________|________|_________________
3. |Доля, передаваемая | % | |
|инвестору в счет | | |
|компенсации затрат | | |
______|________________________|________|________|_________________
4. |Доля, передаваемая | % | |
|инвестором городу | | |
______|________________________|________|________|_________________
4.1. |Денежные средства |тыс.руб.| |
______|________________________|________|________|_________________
5. |Дополнительные | | |
|обязательства инвестора | | |
______|________________________|________|________|_________________
6. |Наличие технико - |есть/нет| |
|экономического | | |
|обоснования или | | |
|эскизного проекта | | |
______|________________________|________|________|_________________
7. |Практические предложения|есть/нет| |
|по реализации | | |
|инвестиционного проекта | | |
|с применением новейших | | |
|технологий возведения | | |
|объекта, | | |
|энергосберегающих | | |
|конструктивных и | | |
|технологических систем | | |
______|________________________|________|________|_________________
8. |Использование при |тыс.руб.| |
|строительстве | | |
|материалов, | | |
|произведенных в | | |
|г. Москве | | |
______|________________________|________|________|_________________
9. |Привлечение строительных|есть/нет| |
|организаций, | | |
|зарегистрированных в | | |
|Москве и выполняющих | | |
|коммунальное | | |
|строительство по | | |
|городскому заказу | | |
______|________________________|________|________|_________________
10. |Квалификация участника | | |
|(для юридического лица) | | |
______|________________________|________|________|_________________
10.1. |Продолжительность | лет | |
|деятельности | | |
|организации с учетом| | |
|правопреемственности | | |
______|________________________|________|________|_________________
10.2. |Среднесписочная | чел. | |
|численность работающих | | |
______|________________________|________|________|_________________
10.3. |Количество | чел. | |
|сертифицированных | | |
|специалистов | | |
______|________________________|________|________|_________________
10.4. |Участие в инвестировании| шт. | |
|аналогичных объектов, | | |
|всего | | |
______|________________________|________|________|_________________
11. |Финансовое положение и| | |
|результаты | | |
|хозяйственной | | |
|деятельности | | |
______|________________________|________|________|_________________
11.1. |Наличие оборотных| | |стр. 290 ФN1
|активов | | |
______|________________________|________|________|_________________
11.1.1|(N-2) год | тыс. | |
| | руб. | |
______|________________________|________|________|_________________
11.1.2|(N-1) год | тыс. | |
| | руб. | |
______|________________________|________|________|_________________
11.1.3|N год | тыс. | |
| | руб. | |
______|________________________|________|________|_________________
11.2. |Дебиторская | тыс. | |стр. 230 +
|задолженность на конец| руб. | |стр. 240 ФN1
|отчетного периода | | |
______|________________________|________|________|_________________
11.3. |Кредиторская | тыс. | |стр. 620 ФN1
|задолженность на конец| руб. | |
|отчетного периода | | |
______|________________________|________|________|_________________
11.4. |Наличие основных| тыс. | |
|средств на начало| руб. | |
|текущего года | | |
______|________________________|________|________|_________________
11.5. |Прибыль на конец| тыс. | |стр. 140 ФN2
|отчетного периода | руб. | |
______|________________________|________|________|_________________
11.6. |Убыток на конец| тыс. | |стр. 140 ФN2
|отчетного периода | руб. | |
______|________________________|________|________|_________________
11.7. |Задолженность перед| тыс. | |стр. 626 ФN1
|бюджетом | руб. | |
______|________________________|________|________|_________________
11.8. |Средства, остающиеся в| тыс. | |стр. 650 ФN1;
|распоряжении | руб. | |с 2000 г.
|организации | | |заменяется на
| | | |стр. 440
______|________________________|________|________|_________________
12. |Репутация организации | | |
______|________________________|________|________|_________________
12.1. |Аудиторские проверки | шт. | |
______|________________________|________|________|_________________
12.2. |Участие в арбитражных| | |
|процессах | | |
______|________________________|________|________|_________________
12.2.1|Истец | шт. | |
______|________________________|________|________|_________________
12.2.2|Ответчик | шт. | |
______|________________________|________|________|_________________
13. |Обеспечение участия в|есть/нет| |
|торгах (банковская| | |
|гарантия, задаток,| | |
|поручительство, | | |
|гарантийное письмо) | | |
______|________________________|________|________|_________________
14. |Комплексная система |есть/нет| |
|управления качеством на | | |
|основе стандартов | | |
|ИСО 9000 | | |
______|________________________|________|________|_________________
15. |Наличие профсоюзной |есть/нет| |
|организации | | |
______|________________________|________|________|_________________
16. |Дополнительные |есть/нет| |Во внутреннем
|предложения | | |конверте
______|________________________|________|________|_________________
2. Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком
проведения конкурса, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные
предложения: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с
требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям,
которые мы просим включить в контракт (договор).
4. Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на
выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей
победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.
5. Мы сообщаем о перечислении на указанный Вами расчетный счет
суммы задатка для участия в конкурсе и прилагаем платежный документ.
6. Мы согласны с условием, что в случае нашей победы на конкурсе
и неподписания нами в установленные сроки контракта (договора) мы
лишаемся своего задатка, направленного Вам.
7. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать
предложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками
выполнения заказа по объекту конкурса.
Полное наименование организации (по учредительным документам)
______________________________________________________________
Юридический адрес организации ________________________________
Фактический адрес организации ________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________
Должность руководителя _______________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ______________
Контактные телефоны, должности, фамилии, имена и отчества лиц
(полностью), уполномоченных для контактов _________________________
Адрес электронной почты ______________________________________
Руководитель ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Примечания:
В конверт с конкурсными предложениями в обязательном порядке
вкладывается экономическое обоснование показателей объема
инвестирования, продолжительности строительства объекта, объемов, форм
и характеристик передачи средств в бюджет.
При предоставлении данных по квалификации участника необходимо
указать образование, специальность, стаж работы руководящего состава
организации, а также сертификаты сертифицированных специалистов.
Необходимо приложить копии балансовых отчетов с формой 2-КС за 2
предыдущих года и отчетный период, результатов аудиторских проверок,
свидетельства государственной регистрации, устава с регистрацией
изменений, лицензии, квалификационных сертификатов, выписки из реестра
малых предприятий.
Приложение 6
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
Рекомендуемая форма уведомления о результатах
предварительного отбора
Руководителю организации
_______________________
Дата, исх. номер
______________________________________________________________________
(наименование органа управления - Организатора конкурса)
сообщает о том, что Ваша организация успешно прошла предварительный
отбор в ходе конкурса на выполнение __________________________________
(указание предмета конкурса)
______________________________________________________________________
(наименование объекта конкурса и его адрес)
и может участвовать в конкурсе, если в срок до "_____"_________ ___ г.
внесет задаток для участия в конкурсе в размере ______________________
и представит свои конкурсные предложения _____________________________
______________________________________________________________________
(перечень других документов, которые должны быть представлены к
указанному сроку)
______________________________________________________________________
по адресу: ___________________________________________________________
Требования к разработке и оформлению Ваших конкурсных предложений
приведены в составе подготовленной нами конкурсной документации. Если
Ваша организация еще не приобрела конкурсную документацию, это можно
сделать по адресу: ___________________________________________________
Сумму задатка для участия в конкурсе в размере _______________________
необходимо перечислить на р/счет _____________________________________
(банковские реквизиты)
______________________________________________________________________
В случае если Ваши предложения не будут признаны Конкурсной
комиссией лучшими, задаток для участия в конкурсе будет возвращен в
течение трех дней после объявления победителя конкурса.
В случае Вашей победы сумма задатка для участия в конкурсе
засчитывается в счет платежей по контракту.
При объявлении Вас победителем конкурса Вы обязаны в течение 30
дней подписать контракт (договор) конкурса на выполнение
______________________________________________________________________
(указание предмета конкурса)
______________________________________________________________________
(наименование объекта конкурса и его адрес)
Ваши конкурсные предложения в ___ экземпляре(ах) Вы должны
доставить нам и зарегистрировать их: _________________________________
(указать адрес, Ф.И.О. представителя,
регистрирующего предложения)
с _______________час. до ______________ час.
Телефон для справок _______________________
Должность, подпись и Ф.И.О. уполномоченного представителя Организатора
конкурса
М.П.
Приложение 7
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
Типовая форма уведомления
победителя о результатах конкурса
Руководителю организации
_______________________
Дата, исх. номер
______________________________________________________________________
(наименование предмета конкурса)
______________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта конкурса)
______________________________________________________________________
(наименование Организатора конкурса)
сообщает о том, что руководимая Вами организация _____________________
______________________________________________________________________
признана решением Конкурсной комиссии победителем конкурса (дата и N
протокола) и получает право на заключение контракта (договора) на
выполнение указанного заказа.
В соответствии с условиями конкурса прошу Вас до
______________________________________________________________________
(дата)
представить в ________________________________________________________
(наименование городского заказчика или уполномоченной организации,
адрес, комната)
______________________________________________________________________
оформленные с Вашей стороны проекты контракта (договора) на выполнение
заказа, составленные на условиях, представленных Вами в конкурсном
предложении:
_____________________________________________________________________,
(основные и дополнительные условия)
явившихся основанием для признания Вас победителем конкурса, в ______
экземплярах.
В соответствии с условиями конкурса напоминаем, что в случае,
если по Вашей вине, контракт (договор) не будет подписан до
установленного срока, то Вы теряете право на заключение контракта
(договора) и Ваш задаток для участия в конкурсе не возвращается.
С нашей стороны координацию работ по оформлению контракта
(договора) уполномочен вести _________________________________________
(должность, Ф.И.О.представителя городского инвестора)
Номер его телефона ___________________________________________________
Должность, подпись и Ф.И.О. уполномоченного представителя Организатора
конкурса
Приложение 8
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
Типовая форма приглашения
к участию в закрытом конкурсе
(вид закрытого конкурса: инвестиционный конкурс, подрядный торг,
с предварительным отбором или без предварительного отбора)
Руководителю
Организации-Участника
_______________________
Дата, исх. номер
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование Заказчика и Организатора конкурса)
в качестве инвестора и Организатора соответственно приглашает Вас
принять участие в закрытом конкурсе по размещению заказа на
______________________________________________________________________
(указание предмета конкурса)
______________________________________________________________________
(наименование объекта конкурса и его адрес)
______________________________________________________________________
(краткие характеристики предмета конкурса)
Выполнение заказа предусматривается инвестиционной программой
Правительства Москвы
______________________________________________________________________
(указать принадлежность к соответствующему уровню заказа)
и будет финансироваться нами за счет _________________________________
(указать источник финансирования)
______________________________________________________________________
Стоимость заказа _______________________________________ рублей.
Сроки выполнения заказа _________________________________________
(указывается срок начала и окончания работ
или ввода объекта)
Критерии определения победителей ________________________________
______________________________________________________________________
Даты начала и окончания приема заявок ___________________________
Даты проведения предварительного отбора _________________________
Дата проведения конкурса ________________________________________
Даты начала и окончания приема конкурсных предложений ___________
Основные условия участия ________________________________________
______________________________________________________________________
Адрес, сроки, порядок приобретения форм документов для участия в
предварительном отборе и конкурсной документации _____________________
______________________________________________________________________
Для участия в конкурсе необходимо внести задаток в сумме:
______________________________________________________________________
Порядок внесения задатка для участия в конкурсе указан в
прилагаемых документах.
Контактный телефон ______________________________________________
Приложение: форма заявки, условия конкурса.
Руководитель Фирмы-Исполнителя конкурса
М.П.
Приложение 9
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
Сроки выполнения основных этапов по подготовке
и проведению конкурсов
________________________________________________________________
Наименование этапа | Сроки
_____________________________|__________________________________
Издание конкурсной| Не менее 45 дней до момента
документации и публикация| оглашения конкурсных предложений
извещения о проведении| (начала конкурса)
конкурса |
_____________________________|__________________________________
Ответы на вопросы по| Ответы даются на вопросы,
проведению предварительного| полученные не позднее 10 дней до
отбора | проведения предварительного
| отбора
_____________________________|__________________________________
Информация о результатах| В течение трех дней со дня
предварительного отбора | проведения предварительного
| отбора
_____________________________|__________________________________
Ответы на вопросы по| Ответы даются на вопросы,
проведению конкурса | полученные не позднее 10 дней до
| дня оглашения заявок
_____________________________|__________________________________
Изменение конкурсной| Не менее 10 дней до конца приема
документации | заявок и конкурсных предложений
_____________________________|__________________________________
Отзыв заявок и конкурсных| Не менее 5 дней до оглашения
предложений | конкурсных предложений (начала
| конкурса ) с возвратом задатка,
| иначе в любое время без возврата
| задатка
_____________________________|__________________________________
Конец подачи (прекращение | Не менее 1 дня до момента
их приема) заявок и | оглашения конкурсных предложений
конкурсных предложений | (начала конкурса)
_____________________________|__________________________________
Оглашение конкурсных | Начало конкурса, не менее 45 дней
предложений (начала конкурса)| со дня извещения о его
| проведении
_____________________________|__________________________________
Рассмотрение конкурсных| В течение 30 дней с момента
предложений | оглашения конкурсных предложений
_____________________________|__________________________________
Оглашение результатов| Не позднее 30 дней с момента
конкурса | оглашения конкурсных предложений
_____________________________|__________________________________
Подписание протокола о| В день оглашения победителя
проведении конкурса | конкурса
_____________________________|__________________________________
Извещение победителя конкурса| Не позднее трех дней с момента
| объявления победителя конкурса
_____________________________|__________________________________
Публикация результатов| Не позднее 20 дней подписания
конкурса в СМИ | контракта с победителем конкурса
_____________________________|__________________________________
Подготовка проекта договора | Не позднее 10 дней с момента
(контракта) | объявления победителя конкурса
_____________________________|__________________________________
Заключение (подписание)| Не позднее 30 дней с момента
контракта (договора) с| объявления победителя конкурса
победителем |
_____________________________|__________________________________
Возврат задатка участникам| По истечении трех дней со дня
конкурса (не победителям) | объявления победителя конкурса
_____________________________|__________________________________
Подача жалобы на решение | Не позднее 7 дней со дня
конкурсной комиссии | объявления победителя конкурса
_____________________________|__________________________________
Рассмотрение жалобы на | В течение 30 дней с момента
решение конкурсной комиссии | подачи жалобы (апелляции)
_____________________________|__________________________________Страницы: 1 2 |